2024年度建筑工程施工合同含綠化工程

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同含綠化工程1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方地址1.4合同雙方聯(lián)系方式2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程類型2.5工程結(jié)構(gòu)形式2.6工程工期3.工程設(shè)計3.1設(shè)計依據(jù)3.2設(shè)計范圍3.3設(shè)計標準3.4設(shè)計變更4.施工準備4.1施工現(xiàn)場準備4.2施工組織設(shè)計4.3施工方案4.4施工計劃5.施工實施5.1施工進度5.2施工質(zhì)量5.3施工安全5.4施工資料6.綠化工程6.1綠化工程范圍6.2綠化工程標準6.3綠化工程施工6.4綠化工程驗收7.材料設(shè)備7.1材料設(shè)備供應7.2材料設(shè)備質(zhì)量7.3材料設(shè)備驗收7.4材料設(shè)備保管8.造價管理8.1工程造價8.2工程造價調(diào)整8.3工程結(jié)算8.4工程竣工結(jié)算9.付款方式9.1付款進度9.2付款比例9.3付款時間9.4付款方式10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效、變更與終止12.1合同生效12.2合同變更12.3合同終止13.其他約定事項13.1保密條款13.2不可抗力條款13.3通知條款13.4爭議解決條款14.合同附件14.1工程量清單14.2設(shè)計圖紙14.3施工組織設(shè)計14.4付款計劃14.5其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方地址甲方地址：市區(qū)路號乙方地址：市區(qū)路號1.4合同雙方聯(lián)系方式第二條工程概況2.1工程名稱小區(qū)住宅及商業(yè)綜合樓工程2.2工程地點市區(qū)路號2.3工程規(guī)模總建筑面積：平方米，其中住宅面積平方米，商業(yè)面積平方米2.4工程類型住宅及商業(yè)綜合樓2.5工程結(jié)構(gòu)形式框架剪力墻結(jié)構(gòu)2.6工程工期自合同簽訂之日起至年月日止，共計個月第三條工程設(shè)計3.1設(shè)計依據(jù)國家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標準、規(guī)范及甲方提供的工程地質(zhì)勘察報告等3.2設(shè)計范圍包括住宅及商業(yè)綜合樓的設(shè)計、施工圖設(shè)計、竣工圖設(shè)計等3.3設(shè)計標準按照國家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標準、規(guī)范執(zhí)行3.4設(shè)計變更設(shè)計變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并辦理變更手續(xù)第四條施工準備4.1施工現(xiàn)場準備乙方應按照甲方要求，在合同約定的工期前完成施工現(xiàn)場的準備工作4.2施工組織設(shè)計乙方應編制施工組織設(shè)計，報甲方審核批準后實施4.3施工方案乙方應制定施工方案，包括施工進度、施工工藝、施工質(zhì)量、施工安全等4.4施工計劃乙方應編制施工計劃，包括施工進度、施工資源、施工方法等第五條施工實施5.1施工進度乙方應按照施工計劃，確保工程按期完成5.2施工質(zhì)量乙方應嚴格按照設(shè)計要求和施工規(guī)范，確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定標準5.3施工安全乙方應加強施工安全管理，確保施工安全，防止事故發(fā)生5.4施工資料乙方應按照要求收集、整理施工資料，并提交甲方審核第六條綠化工程6.1綠化工程范圍包括小區(qū)內(nèi)綠化、景觀設(shè)計、植被種植等6.2綠化工程標準按照國家現(xiàn)行相關(guān)綠化設(shè)計規(guī)范、標準執(zhí)行6.3綠化工程施工乙方應按照綠化工程設(shè)計要求，進行綠化工程施工6.4綠化工程驗收綠化工程完成后，乙方應組織驗收，并將驗收報告提交甲方第七條材料設(shè)備7.1材料設(shè)備供應甲方負責提供工程所需的全部材料、設(shè)備，乙方負責材料設(shè)備的采購、運輸、驗收和保管7.2材料設(shè)備質(zhì)量甲方提供的材料、設(shè)備必須符合國家現(xiàn)行質(zhì)量標準，乙方有權(quán)對材料、設(shè)備進行檢驗7.3材料設(shè)備驗收乙方應在材料、設(shè)備到達現(xiàn)場后進行驗收，并對不合格的材料、設(shè)備拒絕接收7.4材料設(shè)備保管乙方應妥善保管甲方提供的材料、設(shè)備，防止損壞、丟失或變質(zhì)第八條造價管理8.1工程造價本工程的總造價為人民幣萬元整，包括住宅和商業(yè)綜合樓的建設(shè)費用，以及綠化工程的費用。8.2工程造價調(diào)整如遇國家政策調(diào)整、市場物價變動等因素導致工程造價發(fā)生變化，雙方應按國家相關(guān)規(guī)定和合同約定進行調(diào)整。8.3工程結(jié)算工程竣工后，乙方應根據(jù)合同約定和實際完成工程量，編制工程結(jié)算書，提交甲方審核。8.4工程竣工結(jié)算工程竣工結(jié)算完成后，雙方應在日內(nèi)完成竣工結(jié)算的確認和支付。第九條付款方式9.1付款進度合同簽訂后，甲方應支付合同總價款的%作為預付款。9.2付款比例工程進度達到%時，甲方支付合同總價款的%。9.3付款時間每個付款節(jié)點應在工程進度達到規(guī)定比例后的日內(nèi)支付。9.4付款方式付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬，甲方應在支付前將款項轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶。第十條違約責任10.1違約情形若一方違反合同約定，造成對方損失，應承擔違約責任。10.2違約責任違約方應賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。10.3違約賠償違約賠償金額應按照實際損失計算，最高不超過合同總價的%。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.2爭議解決機構(gòu)協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭議解決程序訴訟過程中，雙方應遵守人民法院的判決和裁定。第十二條合同生效、變更與終止12.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同變更合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署補充協(xié)議。12.3合同終止合同終止條件包括工程竣工、合同雙方協(xié)商一致解除合同、法定解除條件等。第十三條其他約定事項13.1保密條款雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力條款因不可抗力導致合同無法履行或履行困難的，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商解決。13.3通知條款雙方應通過書面形式進行通知，通知送達對方后即視為送達。13.4爭議解決條款本合同如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條合同附件14.1工程量清單附件一：工程量清單14.2設(shè)計圖紙附件二：設(shè)計圖紙14.3施工組織設(shè)計附件三：施工組織設(shè)計14.4付款計劃附件四：付款計劃14.5其他相關(guān)文件根據(jù)合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件，經(jīng)雙方確認后可作為合同附件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的，參與合同執(zhí)行過程中的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于設(shè)計單位、監(jiān)理單位、審計單位、材料供應商、設(shè)備制造商、保險公司等。15.2第三方責權(quán)利15.2.1責任第三方應按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行其在合同中的義務，承擔相應的法律責任。15.2.2權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應的報酬和服務，并享有合同中約定的其他權(quán)利。15.2.3利益第三方在合同執(zhí)行過程中，應維護自身合法權(quán)益，確保自身利益不受侵害。16.第三方介入條件16.1第三方介入的必要性甲乙雙方可根據(jù)實際情況，決定是否需要第三方介入，介入前應充分評估第三方的專業(yè)能力和信譽。16.2第三方介入的程序第三方介入前，甲乙雙方應協(xié)商確定第三方的資質(zhì)、職責和權(quán)限，并以書面形式達成一致。17.第三方責任限額17.1責任限額定義第三方責任限額是指第三方因違約或侵權(quán)行為給甲乙雙方造成的損失，第三方需承擔的最高賠償金額。17.2責任限額的約定甲乙雙方應在合同中明確第三方的責任限額，該限額不得低于萬元人民幣。17.3責任限額的調(diào)整如第三方責任限額低于實際損失，甲乙雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商調(diào)整責任限額。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1職責劃分甲乙雙方應明確第三方在合同執(zhí)行過程中的具體職責，包括但不限于設(shè)計、監(jiān)理、審計、供應等。18.2權(quán)限劃分第三方的權(quán)限應與其實際職責相匹配，甲乙雙方不得無端限制第三方的正常工作。18.3利益分配第三方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的利益，應按照合同約定進行分配。19.第三方介入的合同條款19.1第三方介入的合同甲乙雙方應與第三方簽訂專門的合同，明確第三方的責任、權(quán)利和義務。19.2合同附件第三方介入的合同應作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。20.第三方介入的合同變更20.1變更程序如第三方介入的合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙雙方應協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。20.2變更后的合同變更后的合同應與本合同一并執(zhí)行，甲乙雙方應嚴格遵守。21.第三方介入的爭議解決21.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議，應通過協(xié)商解決。21.2爭議解決機構(gòu)協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.3爭議解決程序訴訟過程中，甲乙雙方和第三方應遵守人民法院的判決和裁定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單要求：詳細列出工程各項內(nèi)容，包括工程名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、總價等。說明：工程量清單是工程結(jié)算的重要依據(jù)，應準確無誤。2.設(shè)計圖紙要求：包括施工圖、竣工圖等，滿足施工和驗收要求。說明：設(shè)計圖紙是施工的依據(jù)，必須符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。3.施工組織設(shè)計要求：詳細描述施工方案、施工進度、施工資源、施工方法等。說明：施工組織設(shè)計是確保施工順利進行的關(guān)鍵文件。4.付款計劃要求：明確每個付款節(jié)點的金額、時間、支付方式等。說明：付款計劃是確保工程資金按時到位的重要文件。5.第三方介入合同要求：明確第三方的職責、權(quán)利和義務，以及責任限額等。說明：第三方介入合同是保障第三方權(quán)益和明確責任的重要文件。6.施工資料要求：包括施工日志、材料設(shè)備驗收記錄、質(zhì)量檢驗報告等。說明：施工資料是反映工程實施過程的重要文件。7.工程結(jié)算書要求：詳細列出工程各項費用，包括直接費用、間接費用等。說明：工程結(jié)算書是工程竣工后進行結(jié)算的重要文件。8.工程竣工結(jié)算要求：對工程結(jié)算書進行審核，確認最終結(jié)算金額。說明：工程竣工結(jié)算是雙方最終確認工程費用的文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按時完成工程進度責任認定標準：根據(jù)合同約定，每延誤一天，乙方應支付合同總價的%作為違約金。示例：若乙方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程，每延誤一天，應支付合同總價的0.5%作為違約金。2.違約行為：施工質(zhì)量不符合標準責任認定標準：根據(jù)國家相關(guān)質(zhì)量標準，乙方應對不合格工程進行返工，直至符合標準為止。示例：若乙方施工的某部分工程不符合質(zhì)量標準，乙方需進行返工，并承擔由此產(chǎn)生的全部費用。3.違約行為：材料設(shè)備質(zhì)量不合格責任認定標準：乙方提供的材料、設(shè)備如不合格，乙方應立即更換，并承擔