道路清包工合同范例

道路清包工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方需對__________路段進行道路清包工程，乙方愿意提供相關施工服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________路段道路清包工程

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內容：__________

二、工程期限

2.1工程開工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延誤責任：因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；因甲方原因造成工期延誤的，甲方應承擔相應的延誤責任。

三、工程費用

3.1工程費用總額：__________

3.2工程費用支付方式：

（1）工程款支付比例：按照工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方另行協(xié)商確定；

（2）付款時間：每完成一個階段的工程，乙方應在__________日內向甲方提交相應的付款申請，甲方應在收到申請后__________日內支付相應款項；

（3）付款方式：以__________方式支付。

四、工程質量要求

4.1工程質量標準：按照國家有關工程質量標準執(zhí)行。

4.2質量保證期：工程竣工后，乙方應在__________年內對工程質量進行保修。

五、合同解除與終止

5.1合同解除條件：

（1）甲方在合同約定的期限內未支付工程款的；

（2）乙方違反合同約定，造成工程質量不合格的；

（3）因不可抗力等原因導致合同無法繼續(xù)履行的。

5.2合同終止條件：

（1）合同約定的工程期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）合同解除或終止的其他情形。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1乙方在施工過程中應遵守國家有關法律法規(guī)，確保施工安全；

7.2雙方應履行合同約定的保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露合同內容；

7.3本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

八、附件

8.1工程量清單

8.2施工圖紙

8.3施工組織設計

8.4有關法律法規(guī)文件

9.1本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方需對__________路段進行道路清包工程，乙方愿意提供相關施工服務，丙方作為第三方主體，為甲方提供資金支持及工程監(jiān)管服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________路段道路清包工程

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內容：__________

二、工程期限

2.1工程開工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延誤責任：因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；因甲方原因造成工期延誤的，甲方應承擔相應的延誤責任。

三、工程費用

3.1工程費用總額：__________

3.2工程費用支付方式：

（1）工程款支付比例：按照工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方另行協(xié)商確定；

（2）付款時間：每完成一個階段的工程，乙方應在__________日內向甲方提交相應的付款申請，甲方應在收到申請后__________日內支付相應款項；

（3）付款方式：以__________方式支付。

四、丙方責任與權利

4.1責任：

（1）為甲方提供資金支持，確保工程款的及時到位；

（2）對乙方進行工程監(jiān)管，確保工程質量符合國家相關標準；

（3）對工程進度進行監(jiān)督，確保工程按期完成。

4.2權利：

（1）對乙方進行工程監(jiān)管權；

（2）對工程進度進行監(jiān)督權；

（3）對工程款支付進行審核權。

五、工程質量要求

5.1工程質量標準：按照國家有關工程質量標準執(zhí)行。

5.2質量保證期：工程竣工后，乙方應在__________年內對工程質量進行保修。

六、甲方的權益與責任

6.1權益：

（1）對工程進度、質量、費用等進行監(jiān)督權；

（2）對乙方進行違約責任追究權；

（3）對丙方進行違約責任追究權。

6.2責任：

（1）按約定支付工程款；

（2）配合乙方、丙方進行工程監(jiān)管；

（3）提供工程所需的相關資料。

七、乙方的責任與權利

7.1責任：

（1）按照合同約定完成工程；

（2）確保工程質量符合國家相關標準；

（3）按照約定的時間節(jié)點完成工程進度。

7.2權利：

（1）按約定獲得工程款；

（2）對甲方、丙方的違約行為進行追究權。

八、違約及限制條款

8.1乙方違約：

（1）因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；

（2）因乙方原因造成工程質量不合格，應承擔相應的修復責任，并賠償甲方損失；

（3）乙方違反合同約定，甲方有權解除合同，并追究其違約責任。

8.2丙方違約：

（1）丙方未按約定提供資金支持，應向甲方支付__________元違約金；

（2）丙方未按約定進行工程監(jiān)管，造成工程質量問題，應承擔相應的責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

十一、附件

11.1工程量清單

11.2施工圖紙

11.3施工組織設計

11.4有關法律法規(guī)文件

十二、總結

本合同中，丙方的介入旨在為甲方提供資金支持及工程監(jiān)管服務，保障甲方權益。甲方作為主導方，通過加強自身權益保護，確保工程進度、質量及費用控制。乙方作為施工方，需嚴格按照合同約定履行義務，確保工程順利完成。本合同旨在明確各方責任，保障甲方權益，實現(xiàn)工程項目的順利進行。

甲方權益主導的目的和意義：

1.保障甲方在工程過程中的權益，確保工程按期、按質、按預算完成；

2.提高甲方在工程管理中的話語權，降低工程風險；

3.促進甲方在工程領域的可持續(xù)發(fā)展。

第三方介入的意義和目的：

1.為甲方提供資金支持，解決甲方資金壓力；

2.對乙方進行工程監(jiān)管，確保工程質量符合國家相關標準；

3.促進工程項目的順利進行，提高工程效益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于乙方需對__________路段進行道路清包工程，甲方提供土地及基礎設施支持，丙方作為第三方主體，為乙方提供施工設備租賃及項目管理服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________路段道路清包工程

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內容：__________

二、工程期限

2.1工程開工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延誤責任：因甲方原因造成工期延誤的，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金；因乙方原因造成工期延誤的，乙方應承擔相應的延誤責任。

三、工程費用

3.1工程費用總額：__________

3.2工程費用支付方式：

（1）工程款支付比例：按照工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方另行協(xié)商確定；

（2）付款時間：每完成一個階段的工程，乙方應在__________日內向甲方提交相應的付款申請，甲方應在收到申請后__________日內支付相應款項；

（3）付款方式：以__________方式支付。

四、丙方責任與權利

4.1責任：

（1）為乙方提供施工設備租賃服務，確保施工設備及時到位；

（2）對乙方進行項目管理，確保工程進度、質量和安全；

（3）提供施工技術支持，協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題。

4.2權利：

（1）對乙方進行項目管理權；

（2）對工程進度、質量和安全進行監(jiān)督權；

（3）對設備租賃費用進行收取權。

五、乙方權益與責任

5.1權益：

（1）按約定獲得工程款；

（2）對甲方、丙方的違約行為進行追究權；

（3）在工程進度、質量和安全方面享有主導權。

5.2責任：

（1）按照合同約定完成工程；

（2）確保工程質量符合國家相關標準；

（3）按照約定的時間節(jié)點完成工程進度。

六、甲方責任與權利

6.1責任：

（1）提供土地及基礎設施支持，確保乙方施工順利進行；

（2）按照約定支付工程款；

（3）配合乙方進行施工，提供必要的協(xié)助。

6.2權利：

（1）對乙方施工進度、質量和安全進行監(jiān)督權；

（2）對丙方提供的服務進行監(jiān)督權；

（3）在工程變更、停工等方面享有決策權。

七、違約及限制條款

7.1甲方違約：

（1）因甲方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金；

（2）甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付__________元違約金；

（3）甲方違反合同約定，乙方有權解除合同，并追究其違約責任。

7.2丙方違約：

（1）丙方未按約定提供施工設備租賃服務，應向乙方支付__________元違約金；

（2）丙方未按約定進行項目管理，造成工程質量問題，應承擔相應的責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

十、附件

10.1工程量清單

10.2施工圖紙

10.3施工組織設計

10.4有關法律法規(guī)文件

十一、總結

本合同中，乙方作為主導方，通過加強自身權益保護，確保工程進度、質量及費用控制。甲方作為提供土地及基礎設施的一方，需嚴格按照合同約定履行義務，確保乙方施工順利進行