太陽能發(fā)電承攬施工合同范本

太陽能發(fā)電承攬施工合同范本合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方擁有太陽能發(fā)電項目的建設(shè)需求，經(jīng)雙方友好協(xié)商，乙方愿意承攬該項目的施工任務(wù)。為確保雙方的權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同，共同遵守。第一條項目內(nèi)容1.1項目名稱：____________________1.2項目地點：____________________1.3項目規(guī)模：____________________1.4項目預(yù)算：____________________第二條乙方義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成太陽能發(fā)電項目的施工任務(wù)。2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保項目順利通過驗收。2.3乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工，如有延誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。2.4乙方應(yīng)承擔施工期間的安全責任，確保施工現(xiàn)場的安全。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照合同約定的時間向乙方支付工程款項。3.2甲方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)手續(xù)和資料，協(xié)助乙方辦理相關(guān)事宜。3.3甲方應(yīng)提供施工場地，確保乙方順利施工。3.4甲方應(yīng)對乙方施工過程中的合理需求給予支持。第四條合同價格及支付方式4.1本項目的合同價格為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程款的30%；（2）項目驗收合格后，甲方支付乙方工程款的60%；（3）質(zhì)保期滿后，甲方支付乙方工程款的10%。第五條工期5.1本項目的工期為____個月。5.2乙方如因故不能按期完成施工，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)對施工質(zhì)量負責，確保項目驗收合格。6.2質(zhì)保期為____年，自項目驗收合格之日起計算。6.3在質(zhì)保期內(nèi)，如項目出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責免費維修或更換。第七條違約責任7.1乙方如未按照約定工期完成施工，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同金額的____%。7.2甲方如未按照約定時間支付工程款項，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的____%。7.3雙方如因違反合同約定導(dǎo)致合同解除，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：____________乙方代表（簽名）：____________簽訂日期：________________一、附件列表：1.項目批準文件2.施工圖紙及設(shè)計文件3.施工方案及施工組織設(shè)計4.施工合同履行過程中所需的各種協(xié)議和文件5.工程質(zhì)量驗收標準及方法6.工程款項支付憑證7.違約金計算公式及相關(guān)依據(jù)8.法律、法規(guī)規(guī)定的其他附件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成施工，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定，視為違約。4.甲方提供的設(shè)計文件、施工圖紙等資料不齊全或不真實，導(dǎo)致乙方無法正常施工，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.太陽能發(fā)電項目：指利用太陽能光伏板將太陽光能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電設(shè)施。2.施工質(zhì)量：指施工過程中，工程項目的質(zhì)量符合國家和行業(yè)標準、規(guī)范及合同約定的程度。3.質(zhì)保期：指合同約定的乙方對施工質(zhì)量承擔責任的期限。4.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的，因違約行為造成的損失賠償。5.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜?，逾期付款產(chǎn)生的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中遇到設(shè)計變更，及時與甲方溝通，根據(jù)實際情況調(diào)整施工方案。2.甲方付款延遲，及時與甲方溝通，提醒甲方履行付款義務(wù)。3.乙方施工進度滯后，合理安排施工計劃，加班加點或增加施工人員，確保按期完成施工。4.施工質(zhì)量問題，及時整改，重新驗收，確保項目合格。5.遇到不可抗力因素，如自然災(zāi)害、政策變動等，導(dǎo)致無法正常施工，及時與甲方溝通，協(xié)商解決辦法。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為太陽能發(fā)電項目的投資方，乙方為施工方。2.甲方需要乙方承擔太陽能發(fā)電項目的施工任務(wù)