2025版防洪渠施工合同爭議解決機制協(xié)議下載2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版防洪渠施工合同爭議解決機制協(xié)議本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同簽訂雙方1.2合同簽訂時間1.3合同簽訂地點1.4合同標的1.5合同期限2.爭議解決原則2.1爭議解決方式2.2爭議解決程序2.3爭議解決期限3.爭議解決機構3.1爭議解決機構名稱3.2機構職責3.3機構組成4.爭議提交4.1爭議提交條件4.2爭議提交方式4.3爭議提交材料5.爭議調查5.1調查人員5.2調查程序5.3調查期限6.爭議調解6.1調解人員6.2調解程序6.3調解期限7.爭議仲裁7.1仲裁機構7.2仲裁程序7.3仲裁期限7.4仲裁費用8.爭議訴訟8.1訴訟法院8.2訴訟程序8.3訴訟期限9.保密條款9.1保密內容9.2保密期限9.3違約責任10.法律適用與管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.合同變更與解除11.1變更條件11.2解除條件11.3變更與解除程序12.違約責任12.1違約行為12.2違約責任承擔12.3違約賠償13.合同生效與終止13.1生效條件13.2終止條件13.3終止程序14.其他約定事項14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份數(shù)與效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同簽訂雙方甲乙雙方為：甲方（施工方）名稱：________乙方（業(yè)主方）名稱：________1.2合同簽訂時間本合同簽訂時間為：____年____月____日1.3合同簽訂地點本合同簽訂地點為：________1.4合同標的本合同標的為：防洪渠施工項目，包括設計、施工、驗收等全過程。1.5合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。2.爭議解決原則2.1爭議解決方式a.嘗試協(xié)商解決；b.協(xié)商不成的，提交約定的爭議解決機構進行調解；c.調解不成的，提交約定的仲裁機構進行仲裁；d.仲裁不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.2爭議解決程序a.協(xié)商解決：雙方應積極協(xié)商，爭取在合理期限內達成和解；b.調解解決：爭議提交調解機構后，調解機構應在收到爭議材料之日起____日內組織調解；c.仲裁解決：爭議提交仲裁機構后，仲裁機構應在收到爭議材料之日起____日內組成仲裁庭；d.訴訟解決：訴訟程序按照《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規(guī)定執(zhí)行。2.3爭議解決期限自爭議發(fā)生之日起，雙方應在____日內提交爭議解決申請。3.爭議解決機構3.1爭議解決機構名稱本合同約定的爭議解決機構為：________3.2機構職責a.負責調解雙方爭議；b.負責組織仲裁；c.負責監(jiān)督訴訟程序的執(zhí)行。3.3機構組成本合同約定的爭議解決機構由____人組成，其中仲裁員____人，調解員____人。4.爭議提交4.1爭議提交條件a.爭議事實清楚；b.雙方同意提交爭議解決機構處理；c.符合爭議解決機構的受理范圍。4.2爭議提交方式a.以書面形式提交；b.通過爭議解決機構指定的電子平臺提交；c.直接向爭議解決機構提交。4.3爭議提交材料a.爭議申請書；b.有關爭議的事實和證據(jù)材料；c.雙方協(xié)商或調解記錄。5.爭議調查5.1調查人員調查人員由爭議解決機構指定，包括但不限于律師、工程師、技術人員等。5.2調查程序調查人員應在收到爭議材料之日起____日內完成調查，并向雙方提交調查報告。5.3調查期限調查期限為____日內。6.爭議調解6.1調解人員調解人員由爭議解決機構指定，包括但不限于律師、調解員等。6.2調解程序a.調解人員應在收到爭議材料之日起____日內組織調解；b.調解過程中，調解人員應保持中立，公正地處理爭議；c.雙方應積極參與調解，達成一致意見。6.3調解期限調解期限為____日內。7.爭議仲裁7.1仲裁機構本合同約定的仲裁機構為：________7.2仲裁程序a.爭議提交仲裁機構后，仲裁機構應在收到爭議材料之日起____日內組成仲裁庭；b.仲裁庭應在收到爭議材料之日起____日內確定仲裁規(guī)則；c.仲裁庭應在收到爭議材料之日起____日內確定仲裁員；d.仲裁庭應在收到爭議材料之日起____日內開始仲裁程序。7.3仲裁期限仲裁期限為____日內。8.爭議訴訟8.1訴訟法院爭議訴訟應向合同簽訂地或者被告住所地有管轄權的人民法院提起。8.2訴訟程序a.訴訟當事人應按照《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規(guī)定提交起訴狀及相關證據(jù)；b.人民法院應在收到起訴狀后，依法進行審查，決定是否受理；c.訴訟過程中，當事人應遵守法庭規(guī)則，依法行使訴訟權利，履行訴訟義務。8.3訴訟期限a.訴訟應在爭議發(fā)生后____日內提起；b.人民法院應在受理之日起____日內作出一審判決。9.保密條款9.1保密內容雙方對本合同內容、項目信息、技術秘密等負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。9.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。9.3違約責任如一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。10.法律適用與管轄10.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。10.2管轄法院本合同爭議的管轄法院為合同簽訂地或者被告住所地人民法院。11.合同變更與解除11.1變更條件合同的任何變更應經(jīng)雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。11.2解除條件a.合同約定的解除條件成就；b.雙方協(xié)商一致解除合同；c.因不可抗力導致合同無法履行。11.3變更與解除程序合同的變更或解除應按照下列程序進行：a.提出變更或解除合同的通知；b.雙方協(xié)商一致；c.簽訂變更或解除合同的協(xié)議。12.違約責任12.1違約行為a.未能按照合同約定履行義務；b.違反合同約定的保密義務；c.任何其他違反合同約定的行為。12.2違約責任承擔a.違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；b.因違約行為給對方造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。12.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，或由人民法院依法判決。13.合同生效與終止13.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2終止條件a.合同約定的終止條件成就；b.雙方協(xié)商一致終止合同；c.合同因法定原因而終止。13.3終止程序合同的終止應按照下列程序進行：a.提出終止合同的通知；b.雙方確認終止合同；c.簽訂終止合同的協(xié)議。14.其他約定事項14.1不可抗力如發(fā)生不可抗力事件，影響合同履行的，雙方應相互協(xié)商，合理調整合同內容或延期履行。14.2合同附件本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.3合同份數(shù)與效力本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同中所述的第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定或雙方一致同意，參與合同履行、爭議解決或其他與本合同相關活動的獨立第三方。15.2第三方種類a.中介機構；b.技術咨詢機構；c.評估機構；d.法務顧問；e.其他經(jīng)甲乙雙方認可的第三方。15.3第三方責任第三方在合同履行過程中，應遵守國家法律法規(guī)和合同約定，對其提供的服務或產(chǎn)品承擔相應的法律責任。甲乙雙方應就第三方的責任范圍、責任限額等事項在合同中明確約定。15.4第三方權利第三方有權根據(jù)合同約定，獲得相應的報酬和服務費用，并有權要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利。15.5第三方與其他各方的劃分說明a.第三方與甲方的關系：第三方應按照合同約定，向甲方提供相關服務，甲方對第三方的服務質量負責。b.第三方與乙方的關系：第三方應按照合同約定，向乙方提供相關服務，乙方對第三方的服務質量負責。c.第三方與甲乙雙方的關系：第三方應同時向甲乙雙方提供服務，甲乙雙方應共同監(jiān)督第三方的服務質量。16.第三方介入的具體條款16.1第三方介入的條件a.雙方一致同意；b.合同約定的第三方介入條件成就；c.法律法規(guī)要求必須引入第三方。16.2第三方介入的程序a.雙方書面通知對方關于引入第三方的意向；b.雙方與第三方協(xié)商，確定第三方介入的具體方式和責任；c.雙方與第三方簽訂補充協(xié)議，明確第三方介入的細節(jié)。16.3第三方介入的責任限額a.第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定，或由第三方提供相應的擔保；b.若第三方責任限額不足以覆蓋可能發(fā)生的損失，甲乙雙方應共同承擔超出部分的損失；c.第三方責任限額的調整需經(jīng)甲乙雙方同意。17.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時，需增加的額外條款17.1甲方的額外條款a.甲方應確保第三方具備履行合同所需的資質和能力；b.甲方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行義務；c.甲方應對第三方在合同履行過程中的行為承擔連帶責任。17.2乙方的額外條款a.乙方應確保第三方具備履行合同所需的資質和能力；b.乙方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行義務；c.乙方應對第三方在合同履行過程中的行為承擔連帶責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同簽訂文件合同文本合同簽訂證明2.項目資料項目設計文件施工圖紙預算文件工程量清單3.資質證明文件施工方營業(yè)執(zhí)照施工方資質證書乙方營業(yè)執(zhí)照乙方資質證書4.付款憑證付款申請單付款通知單付款憑證5.工程進度報告施工進度計劃施工進度報告工程驗收報告6.爭議解決文件爭議調解協(xié)議爭議仲裁裁決爭議訴訟判決7.其他相關文件不可抗力證明合同變更協(xié)議合同解除協(xié)議附件詳細要求和說明：所有附件均需為原件或經(jīng)雙方認可的復印件；附件內容應與合同相符，不得有誤；附件應由甲乙雙方簽字或蓋章確認。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約方未按照合同約定的時間、質量、數(shù)量完成工程；違約方未按照合同約定支付工程款；違約方未按照合同約定履行保密義務；違約方未按照合同約定提供必要的技術支持；違約方因自身原因導致合同無法履行。2.責任認定標準違約方應根據(jù)違約行為對合同履行的實際影響，承擔相應的違約責任；違約方應賠償對方因此遭受的直接損失；違約方應支付違約金，違約金的計算方式由合同約定。簡要示例說明：違約方未按照合同約定的時間完成工程，導致工期延誤，應支付對方因工期延誤造成的額外費用；違約方未按照合同約定支付工程款，應支付逾期付款利息，并賠償對方因此遭受的損失；違約方泄露合同內容，應賠償對方因此遭受的損失，并承擔相應的法律責任。全文完。2024版防洪渠施工合同爭議解決機制協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系人1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景和依據(jù)2.1項目背景2.2相關法律法規(guī)2.3政府部門批準文件3.合同標的和范圍3.1防洪渠項目概況3.2施工范圍和內容3.3施工期限4.爭議解決原則4.1爭議解決方式4.2爭議解決程序4.3爭議解決地點5.爭議解決機構5.1爭議解決機構的設立5.2爭議解決機構的職責5.3爭議解決機構的成員6.爭議解決費用的承擔6.1費用預提6.2費用支付方式6.3費用調整機制7.爭議解決中的保密條款7.1保密內容7.2保密期限7.3違反保密條款的責任8.爭議解決中的證據(jù)規(guī)則8.1證據(jù)提供要求8.2證據(jù)認定標準8.3證據(jù)保全措施9.爭議解決中的調解程序9.1調解機構9.2調解程序9.3調解協(xié)議的效力10.爭議解決中的仲裁程序10.1仲裁機構10.2仲裁程序10.3仲裁裁決的效力11.爭議解決中的訴訟程序11.1訴訟管轄11.2訴訟程序11.3訴訟判決的執(zhí)行12.爭議解決中的特殊條款12.1緊急情況下的爭議處理12.2突發(fā)事件的爭議解決12.3不可抗力事件的爭議解決13.合同解除與終止13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同終止條件14.合同生效、變更和終止14.1合同生效條件14.2合同變更程序14.3合同終止程序第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1甲方：防洪渠建設有限公司1.1.2乙方：建筑工程有限公司1.2合同雙方地址1.2.1甲方地址：省市區(qū)街道號1.2.2乙方地址：省市區(qū)街道號1.3合同雙方聯(lián)系人1.3.1甲方聯(lián)系人：1.3.2乙方聯(lián)系人：1.4合同雙方聯(lián)系方式1.4.1甲方聯(lián)系電話：138xxxx56781.4.2乙方聯(lián)系電話：139xxxx56782.合同簽訂背景和依據(jù)2.1項目背景本合同簽訂背景為應對地區(qū)防洪需求，改善該地區(qū)防洪條件，確保人民生命財產(chǎn)安全。2.2相關法律法規(guī)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī)制定。2.3政府部門批準文件本合同項目已獲得省市區(qū)防汛辦批準，批準文號：防汛審[2024]01號。3.合同標的和范圍3.1防洪渠項目概況項目名稱：地區(qū)防洪渠工程項目地點：省市區(qū)項目規(guī)模：公里3.2施工范圍和內容包括防洪渠的土方開挖、基礎處理、堤防建設、護坡工程等。3.3施工期限合同工期為自合同簽訂之日起12個月。4.爭議解決原則4.1爭議解決方式本合同爭議解決方式為協(xié)商、調解、仲裁或訴訟。4.2爭議解決程序當事人應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可向合同約定的調解機構申請調解。4.3爭議解決地點爭議解決地點為合同簽訂地省市區(qū)。5.爭議解決機構5.1爭議解決機構的設立本合同爭議解決機構為省市區(qū)人民調解委員會。5.2爭議解決機構的職責爭議解決機構負責調解合同履行過程中的爭議。5.3爭議解決機構的成員爭議解決機構由3名成員組成，其中甲方代表1人，乙方代表1人，調解員1人。6.爭議解決費用的承擔6.1費用預提爭議解決費用在合同總價款中預提，具體金額為合同總價的1%。6.2費用支付方式爭議解決費用由敗訴方承擔，勝訴方有權向敗訴方追償。6.3費用調整機制若實際爭議解決費用超過預提費用，由雙方另行協(xié)商解決。7.爭議解決中的保密條款7.1保密內容爭議解決過程中的所有信息，包括但不限于當事人、爭議事實、證據(jù)材料等，均為保密信息。7.2保密期限保密期限自爭議解決程序啟動之日起至爭議最終解決之日止。7.3違反保密條款的責任如一方違反保密條款，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。8.爭議解決中的證據(jù)規(guī)則8.1證據(jù)提供要求8.1.1雙方應真實、完整地提供與爭議有關的證據(jù)。8.1.2提供的證據(jù)應具備合法性、關聯(lián)性和有效性。8.2證據(jù)認定標準8.2.1爭議解決機構將根據(jù)法律規(guī)定和事實情況，對證據(jù)進行審查和認定。8.2.2證據(jù)的證明力由爭議解決機構根據(jù)證據(jù)的內容、形式、來源等因素綜合判斷。8.3證據(jù)保全措施8.3.1當事人認為有必要時，可以申請爭議解決機構采取證據(jù)保全措施。8.3.2爭議解決機構應依法對證據(jù)進行保全，并確保證據(jù)的完整性和保密性。9.爭議解決中的調解程序9.1調解機構9.1.1調解機構為省市區(qū)人民調解委員會。9.1.2調解機構應公平、公正、公開地進行調解工作。9.2調解程序9.2.1當事人申請調解，應提交書面調解申請。9.2.2調解機構收到調解申請后，應及時安排調解工作。9.2.3調解過程中，當事人應誠信參與，不得有欺詐、隱瞞等行為。9.3調解協(xié)議的效力9.3.1調解協(xié)議對雙方具有法律約束力。9.3.2調解協(xié)議的履行，雙方應按照約定執(zhí)行。10.爭議解決中的仲裁程序10.1仲裁機構10.1.1仲裁機構為省市區(qū)仲裁委員會。10.1.2仲裁機構應依法獨立、公正地處理仲裁案件。10.2仲裁程序10.2.1當事人申請仲裁，應提交書面仲裁申請書。10.2.2仲裁委員會收到仲裁申請書后，應及時受理并組成仲裁庭。10.2.3仲裁庭應依法進行審理，并作出仲裁裁決。10.3仲裁裁決的效力10.3.1仲裁裁決為終局裁決，對雙方具有法律約束力。10.3.2仲裁裁決的履行，雙方應按照裁決書執(zhí)行。11.爭議解決中的訴訟程序11.1訴訟管轄11.1.1訴訟管轄法院為省市區(qū)人民法院。11.1.2訴訟當事人應依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。11.2訴訟程序11.2.1當事人提起訴訟，應提交起訴狀和相關證據(jù)。11.2.2人民法院應依法受理訴訟，并按法定程序進行審理。11.3訴訟判決的執(zhí)行11.3.1人民法院作出的判決，當事人應依法履行。11.3.2任何一方不履行判決，另一方有權申請人民法院強制執(zhí)行。12.爭議解決中的特殊條款12.1緊急情況下的爭議處理12.1.1發(fā)生緊急情況時，雙方應立即采取必要措施，防止損失擴大。12.1.2緊急情況下的爭議處理，可不受本合同爭議解決程序的限制。12.2突發(fā)事件的爭議解決12.2.1發(fā)生突發(fā)事件導致合同無法履行時，雙方應協(xié)商解決。12.2.2協(xié)商不成，可按本合同約定的爭議解決程序處理。12.3不可抗力事件的爭議解決12.3.1發(fā)生不可抗力事件導致合同無法履行時，雙方應按照法律規(guī)定處理。12.3.2不可抗力事件的證明和責任認定，按雙方提供的證據(jù)和法律規(guī)定進行。13.合同解除與終止13.1合同解除條件13.1.1甲方或乙方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內仍未履行。13.1.2發(fā)生不可抗力事件，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同，應提前30日書面通知對方。13.2.2解除合同后，雙方應依法處理合同解除后的善后事宜。13.3合同終止條件13.3.1合同約定的施工期限屆滿，且工程已按約定完成。13.3.2雙方協(xié)商一致終止合同。14.合同生效、變更和終止14.1合同生效條件14.1.1雙方簽字蓋章后，本合同自簽字蓋章之日起生效。14.1.2合同生效前，雙方應依法辦理相關審批手續(xù)。14.2合同變更程序14.2.1合同變更，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。14.2.2合同變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同終止程序14.3.1合同終止，應書面通知對方，并辦理合同終止手續(xù)。14.3.2合同終止后，雙方應依法處理合同終止后的善后事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范圍15.1第三方的定義第三方是指在合同履行過程中，非合同當事人但為合同履行提供專業(yè)服務、技術支持或監(jiān)督管理的獨立主體。15.2第三方的介入范圍第三方可以包括但不限于監(jiān)理單位、檢測機構、咨詢公司、保險機構等。16.第三方介入的程序和條件16.1第三方介入的申請16.1.1甲方或乙方如需引入第三方，應向對方提出書面申請，并說明第三方介入的目的、范圍和預期效果。16.1.2對方應在收到申請后7日內給予答復，同意或不同意第三方介入。16.2第三方介入的條件16.2.1第三方介入的申請符合合同目的和法律法規(guī)要求。16.2.2第三方具備完成相關服務的能力和資質。17.第三方的責權利17.1第三方的責任17.1.1第三方應按照合同約定和行業(yè)標準，提供專業(yè)、公正的服務。17.1.2第三方對其提供的服務質量承擔相應責任。17.1.3第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應承擔賠償責任。17.2第三方的權利17.2.1第三方有權獲得合同約定的報酬。17.2.2第三方有權要求甲方或乙方提供必要的工作條件和信息。17.2.3第三方有權根據(jù)合同約定和實際情況，提出合理化建議。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1甲方與第三方的劃分18.1.1甲方對第三方的選擇和委托負責，并承擔相應的管理責任。18.1.2第三方應接受甲方的監(jiān)督和管理。18.2乙方與第三方的劃分18.2.1乙方對第三方的服務內容和結果負責，并承擔相應的使用責任。18.2.2第三方應向乙方提供必要的服務，并接受乙方的監(jiān)督。18.3第三方與其他各方的合作18.3.1第三方應與甲方、乙方及其他相關方保持良好溝通，確保服務質量和合同目標的實現(xiàn)。19.第三方的責任限額19.1第三方的責任限額由合同約定，并在合同中明確。19.2.1第三方因提供服務過程中產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失。19.2.2第三方因故意或重大過失造成的其他經(jīng)濟損失。19.3第三方的責任限額不得低于合同總價的5%，具體金額由雙方協(xié)商確定。20.第三方介入的變更和解除20.1第三方介入的變更20.1.1合同履行過程中，如需變更第三方介入的內容或范圍，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式修改合同。20.1.2變更后的合同條款對第三方具有約束力。20.2第三方介入的解除20.2.1當?shù)谌讲辉倬邆渎男新氊煹哪芰蜻`反合同約定時，甲方或乙方有權解除第三方介入。20.2.2第三方介入解除后，雙方應按照合同約定處理相關事宜。21.第三方介入的爭議解決21.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，應按照本合同約定的爭議解決方式處理。21.2第三方介入的爭議解決過程中，第三方應積極配合，不得妨礙爭議解決程序的進行。第三