2024版外腳手架施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版外腳手架施工合同范本本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及定義1.2乙方名稱及定義1.3腳手架施工的定義2.施工工程內容及要求2.1施工工程的范圍2.2施工工程的結構要求2.3施工工程的施工標準3.合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表4.施工工期4.1施工開始日期4.2施工結束日期4.3工期延誤的處理5.施工質量及驗收5.1施工質量標準5.2驗收程序5.3驗收不合格的處理6.安全施工6.1安全施工要求6.2安全事故的處理7.保修及售后服務7.1保修期限7.2售后服務要求8.合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件9.違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄法院11.合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限13.其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同附件14.簽署頁14.1甲方代表簽字14.2乙方代表簽字14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同主體及定義1.1甲方名稱及定義：甲方是指合同所述的建筑物或構筑物的所有者或使用者，即授權乙方進行腳手架施工的一方。1.2乙方名稱及定義：乙方是指具有資質和能力進行腳手架施工的單位或個人，即接受甲方委托進行腳手架施工的一方。1.3腳手架施工的定義：腳手架施工是指按照本合同約定的工程范圍、工程要求和施工標準，在甲方建筑物或構筑物上搭建、拆除腳手架，并提供相應的施工設備、材料和服務的行為。2.施工工程內容及要求2.1施工工程的范圍：乙方應按照甲方的要求，在甲方建筑物或構筑物上進行腳手架的搭建、拆除及相關施工。具體施工范圍和工程量詳見附件一。2.2施工工程的結構要求：乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范，結合甲方建筑物或構筑物的結構特點，設計并施工腳手架。腳手架的結構應具有足夠的承載能力、穩(wěn)定性和安全性，確保施工過程中不會發(fā)生安全事故。2.3施工工程的施工標準：乙方應按照國家標準、行業(yè)標準和甲方的要求進行施工，確保腳手架的質量和安全符合規(guī)定。具體施工標準詳見附件二。3.合同價格及支付3.1合同總價：本合同腳手架施工的總價人民幣元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），詳見附件三。3.2.1銀行轉賬：甲方按照合同約定的付款時間，將款項直接轉賬至乙方指定的銀行賬戶。3.2.2現金支付：甲方在施工現場向乙方支付現金。3.3支付時間表：甲方應在合同簽訂后的七個工作日內支付合同總價的30%作為預付款；在乙方完成腳手架施工后的七個工作日內支付合同總價的60%；剩余的10%作為質量保證金，在乙方按照本合同約定完成保修期內的售后服務后七個工作日內支付。4.施工工期4.1施工開始日期：本合同腳手架施工的開始日期為年月日。4.2施工結束日期：乙方應在本合同約定的施工開始日期起個工作日內完成腳手架施工。如因乙方原因導致施工延期，乙方應按照每延遲一天向甲方支付合同總價1%的違約金。4.3工期延誤的處理：如乙方因不可抗力或其他特殊情況導致施工延期，應立即通知甲方，并提供相關證明材料。甲方確認后，乙方不承擔違約責任。如非乙方原因導致工期延誤，甲方有權按本合同約定向乙方追究違約責任。5.施工質量及驗收5.1施工質量標準：乙方應按照本合同約定的施工標準進行施工，確保腳手架的質量和安全符合規(guī)定。具體質量標準詳見附件四。5.2驗收程序：甲方應在乙方完成腳手架施工后進行驗收。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標準。5.3驗收不合格的處理：如乙方施工質量不符合本合同約定的質量標準，甲方有權要求乙方在驗收不合格后的一定期限內整改。如乙方再次驗收不合格，甲方有權按照本合同約定向乙方追究違約責任。6.安全施工6.1安全施工要求：乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規(guī)和行業(yè)標準進行施工，確保施工過程中的安全。6.2安全事故的處理：如乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應立即采取有效措施防止事故擴大，并及時通知甲方。甲方有權要求乙方立即停工，對事故進行調查和處理。如乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部責任。8.合同的變更與解除8.1合同變更的條件：在合同履行過程中，如因不可抗力或雙方協(xié)商一致，需要對合同的部分內容進行變更，可以協(xié)商一致后書面變更。8.2合同解除的條件：在合同履行過程中，如因不可抗力或雙方協(xié)商一致，需要解除合同，可以協(xié)商一致后書面解除。9.違約責任9.1甲方違約責任：甲方如未按約定時間支付預付款、進度款或質量保證金，應按照逾期付款金額的日利率支付違約金。甲方如未按約定時間接受乙方施工，應按照乙方施工人員實際窩工費的倍數支付違約金。9.2乙方違約責任：乙方如未按約定時間完成施工，應按照逾期完成工程金額的日利率支付違約金。乙方如施工質量不符合約定，應承擔返工、整改等費用，并按照甲方實際損失的倍數支付違約金。10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄法院：本合同的訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。11.合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件：本合同在乙方按照約定完成施工、甲方支付完合同款項后終止。11.3合同解除條件：除本合同約定的解除條件外，任何一方不得單方面解除合同。如一方違反合同約定，導致合同無法履行，對方有權解除合同。12.保密條款12.1保密內容：雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密。12.2保密期限：保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除之日起兩年內有效。13.其他條款13.1不可抗力：因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明材料。雙方應協(xié)商一致決定是否繼續(xù)履行合同或變更合同內容。13.2法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.3合同附件：本合同的附件包括施工范圍、工程量、施工標準、質量要求、安全措施等內容，均為本合同的有效組成部分。14.簽署頁14.1甲方代表簽字：甲方（蓋章）：14.2乙方代表簽字：乙方（蓋章）：14.3合同簽署日期：簽訂日期：年月日第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工范圍及工程量清單詳細列出乙方施工的腳手架的具體范圍和工程量，包括腳手架的搭建面積、高度、長度等。附件二：施工標準及質量要求詳細列出乙方施工腳手架應遵守的國家標準、行業(yè)標準和甲方提出的特殊要求，包括腳手架的結構、材料、安全性能等方面的標準。附件三：合同價格明細表詳細列出合同總價、預付款、進度款和質量保證金的金額，以及每項款項的支付時間和支付方式。附件四：施工進度計劃詳細列出乙方完成腳手架施工的具體時間表，包括施工的起始日期、結束日期和各個階段的完成時間。附件五：安全施工措施方案詳細列出乙方在施工過程中應采取的安全措施，包括施工安全、防火安全、人員安全等方面的措施。附件六：售后服務承諾詳細列出乙方在保修期內應提供的售后服務內容，包括維修、保養(yǎng)、技術支持等方面的服務。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：1.1甲方未按約定時間支付預付款、進度款或質量保證金，甲方應按照逾期付款金額的日利率支付違約金。1.2甲方未按約定時間接受乙方施工，甲方應按照乙方施工人員實際窩工費的倍數支付違約金。2.乙方違約行為及責任認定：2.1乙方未按約定時間完成施工，乙方應按照逾期完成工程金額的日利率支付違約金。2.2乙方施工質量不符合約定，乙方應承擔返工、整改等費用，并按照甲方實際損失的倍數支付違約金。示例說明：假設甲方未按約定時間支付預付款，甲方應按照逾期付款金額的日利率支付違約金。例如，如果甲方應支付的預付款為100萬元，逾期付款10天，則甲方應支付的違約金為100萬元10天0.001=1萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中，不可抗力事件是導致合同無法履行或部分履行的重要理由，受影響的