個性化施工承攬協(xié)議范本2024版版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL個性化施工承攬協(xié)議范本2024版版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3施工項目1.4施工地點第二條合同標的2.1施工內(nèi)容2.2施工標準2.3施工材料第三條合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付方式3.3進度付款3.4稅金及其他費用第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結(jié)束日期4.3延期條款第五條施工質(zhì)量保證5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量監(jiān)督5.3保修條款第六條合同的履行和變更6.1合同履行6.2合同變更第七條違約責任7.1承攬方的違約責任7.2委托方的違約責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2訴訟管轄第九條合同的解除9.1合同解除條件9.2解除合同的程序第十條合同的終止10.1合同終止條件10.2終止合同的程序第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責任第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的后果第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件13.2轉(zhuǎn)讓程序第十四條附則14.1合同的解釋14.2合同的生效14.3合同的修訂第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指由甲方指定的具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位，負責按照本合同約定的施工內(nèi)容、施工標準和施工材料，完成施工任務(wù)并交付施工成果的一方。1.2委托方委托方是指與承攬方簽訂本合同，并按照本合同約定支付合同價款的一方。在本合同中，委托方是指甲方。1.3施工項目施工項目是指本合同約定的，由承攬方在施工地點進行施工的具體工程。1.4施工地點施工地點是指本合同約定的，承攬方進行施工的具體地點。第二條合同標的2.1施工內(nèi)容施工內(nèi)容是指承攬方根據(jù)本合同的約定，在施工地點進行的土建、安裝、裝修、設(shè)備調(diào)試等工程。具體施工內(nèi)容詳見附件一。2.2施工標準施工標準是指承攬方在施工過程中應(yīng)遵循的國家標準、行業(yè)標準和地方標準。如無相關(guān)標準，雙方可協(xié)商確定。2.3施工材料施工材料是指本合同約定由承攬方提供的，用于施工項目的原材料、半成品、構(gòu)配件等。具體材料品種、規(guī)格、數(shù)量等詳見附件二。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價本合同總價是指承攬方按照本合同約定完成施工內(nèi)容，并交付施工成果后，甲方應(yīng)支付給承攬方的價款。合同總價詳見附件三。3.2支付方式甲方支付合同價款的方式如下：（1）施工開始前，甲方支付合同總價的一定比例作為預付款；（2）施工過程中，按照雙方約定的進度付款；（3）施工完成后，甲方支付合同總價扣除預付款和進度付款后的剩余金額。3.3進度付款進度付款是指甲方按照雙方約定的施工進度，支付給承攬方的合同價款的一部分。具體支付比例和時間詳見附件四。3.4稅金及其他費用本合同的稅金及其他費用按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。如有特殊規(guī)定，雙方可在本合同中予以明確。第四條施工期限4.1施工開始日期施工開始日期是指本合同約定的，承攬方開始進行施工的日期。4.2施工結(jié)束日期施工結(jié)束日期是指本合同約定的，承攬方完成施工內(nèi)容并交付施工成果的日期。4.3延期條款如因不可抗力等特殊情況導致承攬方無法按照本合同約定的施工期限完成施工任務(wù)的，雙方可協(xié)商延長施工期限。具體延期條款詳見附件五。第五條施工質(zhì)量保證5.1質(zhì)量標準施工質(zhì)量標準是指本合同約定的，承攬方完成施工內(nèi)容后，施工成果應(yīng)達到的質(zhì)量要求。具體質(zhì)量標準詳見附件六。5.2質(zhì)量監(jiān)督甲方有權(quán)對承攬方的施工質(zhì)量進行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求承攬方及時整改。5.3保修條款本合同約定的保修期限為施工完成后一定期限內(nèi)。在保修期限內(nèi)，因承攬方施工原因?qū)е率┕こ晒霈F(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬方應(yīng)負責維修或更換。具體保修條款詳見附件七。第六條合同的履行和變更6.1合同履行6.2合同變更本合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容的，雙方可協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟管轄本合同的訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第九條合同的解除9.1合同解除條件除非法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定，任何一方不得單方面解除本合同。一方違約導致合同不能履行或履行無意義的，另一方有權(quán)解除本合同。9.2解除合同的程序合同解除應(yīng)當采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章。合同解除后，雙方應(yīng)當根據(jù)合同約定和實際情況，承擔相應(yīng)的違約責任。第十條合同的終止10.1合同終止條件本合同在履行完畢、雙方權(quán)利義務(wù)全部履行完畢后終止。10.2終止合同的程序合同終止應(yīng)當采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章。合同終止后，雙方應(yīng)當根據(jù)合同約定和實際情況，承擔相應(yīng)的后續(xù)責任。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在簽訂本合同過程中及本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)當予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。11.3違約責任違反保密義務(wù)的一方應(yīng)當承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等。12.2不可抗力的后果由于不可抗力導致合同不能履行或者履行困難的，受影響的一方應(yīng)當及時通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方根據(jù)情況協(xié)商決定是否終止或變更本合同。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2轉(zhuǎn)讓程序轉(zhuǎn)讓本合同應(yīng)當采用書面形式，并由雙方簽字或者蓋章。轉(zhuǎn)讓不得增加對方的負擔，否則對方有權(quán)拒絕。第十四條附則14.1合同的解釋本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2合同的生效本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。14.3合同的修訂本合同的任何修訂均需雙方書面同意，并經(jīng)雙方簽字或者蓋章后方生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工內(nèi)容詳細清單詳細列出承攬方應(yīng)完成的施工內(nèi)容，包括工程項目、工程量、工程質(zhì)量要求等。附件二：施工材料詳細清單詳細列出承攬方應(yīng)提供的施工材料，包括材料品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等。附件三：合同總價及支付時間表詳細列出合同總價、預付款、進度付款的比例、時間及支付方式。附件四：施工進度計劃詳細列出施工項目的開始日期、結(jié)束日期及階段性施工計劃。附件五：延期條款詳細列出延期的條件、程序及延期對應(yīng)的責任和后果。附件六：施工質(zhì)量標準詳細列出施工成果應(yīng)達到的質(zhì)量要求，包括質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量保證措施等。附件七：保修條款詳細列出保修期限、保修范圍、保修責任及保修程序。附件八：爭議解決方式及訴訟管轄法院詳細列出爭議解決的方式、程序及訴訟管轄法院。附件九：保密條款詳細列出保密內(nèi)容、保密期限及違約責任。附件十：不可抗力條款詳細列出不可抗力的定義、證明文件要求及不可抗力后果的處理方式。附件十一：合同轉(zhuǎn)讓條件及程序詳細列出合同轉(zhuǎn)讓的條件、程序及轉(zhuǎn)讓后的責任承擔。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未能按照約定的施工內(nèi)容和質(zhì)量標準完成施工任務(wù)。2.承攬方未能按照約定的時間進度完成施工。3.承攬方提供的施工材料不符合約定的質(zhì)量標準。4.委托方未能按照約定的時間支付合同價款。5.委托方未履行合同約定的配合義務(wù)。違約責任認定標準：1.按照合同約定的違約責任進行認定。2.如有附件中特殊約定，從其約定。3.違約方應(yīng)承擔因違約導致對方損失的責任。示例說明：若承攬方未能按照約定的時間進度完成施工，構(gòu)成違約。根據(jù)附件三的支付時間表，承攬方應(yīng)承擔延期付款的違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.合同轉(zhuǎn)讓：指合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓，包括全部或部分轉(zhuǎn)讓。3.保修：指在合同約定的保修期限內(nèi)，因承攬方施工原因?qū)е率┕こ晒霈F(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬方應(yīng)負責維修或更換。5