2025年度建筑工程施工班組中途退場及工期延誤賠償協(xié)議

2025年度建筑工程施工班組中途退場及工期延誤賠償協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工班組中途退場及工期延誤賠償協(xié)議甲方（施工班組）：_______乙方（建設(shè)單位）：_______鑒于甲方為乙方在_______（工程名稱）項目提供施工班組服務(wù)，為確保工程順利進行，雙方就中途退場及工期延誤的賠償事宜達成如下協(xié)議：一、中途退場1.甲方應(yīng)嚴格按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全等要求完成施工任務(wù)。2.如甲方因自身原因中途退場，應(yīng)提前_______（天數(shù)）向乙方提出書面申請，并說明退場原因。（1）乙方為甲方提供的施工場地、設(shè)備、材料等設(shè)施設(shè)備的拆除、運輸、處置等費用；（2）乙方因甲方中途退場而造成的工期延誤，甲方應(yīng)按照下列標準向乙方支付賠償金：（3）甲方應(yīng)承擔乙方因甲方中途退場而造成的其他損失。二、工期延誤1.甲方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工任務(wù)。2.如甲方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)提前_______（天數(shù)）向乙方提出書面申請，并說明延誤原因。3.甲方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照下列標準向乙方支付賠償金：（1）延誤工期_______（天數(shù)）內(nèi)，每日按合同總價款的_______%（百分比）支付賠償金；（2）延誤工期超過_______（天數(shù)）的，甲方應(yīng)按照合同總價款的_______%（百分比）支付違約金。三、其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______（年）。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（施工班組）：_______乙方（建設(shè)單位）：_______簽訂日期：_______四、附件1.2025年度建筑工程施工班組中途退場及工期延誤賠償標準表（1）工期延誤賠償標準：|延誤工期|賠償標準（百分比）|||||110天|1%||1120天|2%||2130天|3%||3160天|4%||6190天|5%||91120天|6%||121180天|7%||181365天|8%|（2）中途退場賠償標準：|退場原因|賠償標準（百分比）|||||自身原因|5%||突發(fā)事件|3%||政策調(diào)整|2%|2.2025年度建筑工程施工班組中途退場及工期延誤賠償計算公式（1）工期延誤賠償金計算公式：賠償金=合同總價款×延誤天數(shù)×賠償標準（百分比）（2）中途退場賠償金計算公式：賠償金=合同總價款×賠償標準（百分比）五、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他1.本協(xié)議未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_______（年）。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（施工班組）：_______乙方（建設(shè)單位）：_______簽訂日期：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”是指除甲方（施工班組）和乙方（建設(shè)單位）以外的任何個人或單位，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設(shè)計方、咨詢方、檢測方、保險方等。二、第三方介入原因及方式1.甲方或乙方在履行本協(xié)議過程中，如需第三方介入，應(yīng)提前_______（天數(shù)）向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?，并說明介入原因及所需第三方類型。（1）第三方作為中介方，協(xié)助雙方解決合同履行中的爭議；（2）第三方作為監(jiān)理方，對施工過程進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進度和安全；（3）第三方作為設(shè)計方或咨詢方，提供專業(yè)意見或設(shè)計方案；（4）第三方作為檢測方，對施工材料、設(shè)備等進行檢測；（5）第三方作為保險方，為施工項目提供保險保障。三、第三方責任限額1.第三方在介入本協(xié)議履行過程中，其責任限額如下：（1）中介方：對雙方爭議解決過程中產(chǎn)生的合理費用承擔連帶責任，但不超過_______（金額）。（2）監(jiān)理方：對施工過程中因監(jiān)理不當導致的損失，承擔相應(yīng)責任，但不超過_______（金額）。（3）設(shè)計方或咨詢方：對提供的設(shè)計方案或咨詢意見導致的損失，承擔相應(yīng)責任，但不超過_______（金額）。（4）檢測方：對檢測過程中產(chǎn)生的合理費用承擔連帶責任，但不超過_______（金額）。（5）保險方：按照保險合同約定，對施工項目提供保險保障。2.第三方責任限額的確定，以雙方在簽訂本協(xié)議時協(xié)商一致為準。四、第三方權(quán)利義務(wù)（1）根據(jù)本協(xié)議約定，對施工過程進行監(jiān)督、檢查、驗收；（2）根據(jù)本協(xié)議約定，提出專業(yè)意見或設(shè)計方案；（3）根據(jù)本協(xié)議約定，對施工材料、設(shè)備等進行檢測；（4）根據(jù)本協(xié)議約定，為施工項目提供保險保障。（1）遵守國家法律法規(guī)和本協(xié)議約定；（2）按照本協(xié)議約定，履行相應(yīng)的監(jiān)督、檢查、驗收、檢測、保險等職責；（3）對介入過程中知悉的甲方、乙方商業(yè)秘密和工程信息予以保密；（4）因自身原因?qū)е陆槿牍ぷ魇д`，造成甲方、乙方損失的，承擔相應(yīng)責任。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方介入本協(xié)議履行過程中，與甲方、乙方之間形成委托代理關(guān)系。2.第三方在介入本協(xié)議履行過程中，對甲方、乙方承擔的責任，由委托方（甲方或乙方）承擔最終責任。3.第三方在介入本協(xié)議履行過程中，如因自身原因?qū)е录追健⒁曳綋p失，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。4.第三方在介入本協(xié)議履行過程中，如因不可抗力導致甲方、乙方損失，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可免除第三方責任。六、第三方變更及退出1.第三方在介入本協(xié)議履行過程中，如需變更或退出，應(yīng)提前_______（天數(shù)）向甲方、乙方提出書面申請，并說明變更或退出原因。2.甲方、乙方同意，第三方變更或退出不影響本協(xié)議的履行。3.第三方變更或退出后，其權(quán)利義務(wù)由變更后的第三方或退出前的第三方承擔。七、爭議解決1.第三方介入本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本協(xié)議未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（施工班組）：_______乙方（建設(shè)單位）：_______簽訂日期：_______第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工合同詳細要求：包含工程名稱、施工地點、施工內(nèi)容、工期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等詳細信息。說明：本附件為施工合同的主要內(nèi)容，是本協(xié)議的基礎(chǔ)文件。2.附件二：施工圖紙及技術(shù)規(guī)范詳細要求：包含施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工工藝、材料要求等詳細信息。說明：本附件為施工過程中的技術(shù)依據(jù)，確保施工質(zhì)量。3.附件三：施工進度計劃詳細要求：包含施工階段、工期安排、關(guān)鍵節(jié)點等詳細信息。說明：本附件為施工進度控制的重要依據(jù)，確保工程按時完成。4.附件四：施工材料及設(shè)備清單詳細要求：包含材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、價格等詳細信息。說明：本附件為材料及設(shè)備采購的依據(jù)，確保施工材料及設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量。5.附件五：施工班組人員名單及資質(zhì)證書詳細要求：包含班組人員姓名、職務(wù)、資質(zhì)證書等詳細信息。說明：本附件為施工班組人員資質(zhì)的證明，確保施工人員具備相應(yīng)資質(zhì)。6.附件六：施工安全措施及應(yīng)急預(yù)案詳細要求：包含施工安全措施、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓等詳細信息。說明：本附件為施工過程中的安全保障，確保施工安全。7.附件七：施工環(huán)境保護措施詳細要求：包含環(huán)境保護措施、污染治理、廢物處理等詳細信息。說明：本附件為施工過程中的環(huán)境保護，確保施工對環(huán)境的影響降至最低。8.附件八：施工驗收報告詳細要求：包含工程驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等詳細信息。說明：本附件為工程驗收的依據(jù)，確保工程達到合同約定的質(zhì)量標準。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方中途退場責任認定標準：甲方未按合同約定時間完成施工任務(wù)，且未提前_______（天數(shù)）向乙方提出書面申請。2.違約行為：甲方工期延誤責任認定標準：甲方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，未按合同約定時間完成施工任務(wù)。示例說明：甲方在合同約定工期結(jié)束后，因施工質(zhì)量問題導致工期延誤5天，構(gòu)成工期延誤。3.違約行為：乙方未按合同約定支付工程款責任認定標準：乙方未按合同約定時間支付工程款，導致甲方施工無法正常進行。示例說明：乙方在合同約定支付工程款的時間后10天仍未支付，構(gòu)成違約。4.違約行為：乙方未按合同約定提供施工場地責任認定標準：乙方未按合同