二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識題庫及參考答案3

二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識題庫

第一部分單選題（500題）

1、某醫(yī)院為了節(jié)約建設投資，將建筑面積為13萬m2的外科大樓工程

發(fā)包給了一家具有二級資質等級的施工總承包單位。為此，該醫(yī)院受

到責令改正，并處以罰款的處罰。罰款的數(shù)額應為（）。

A.5萬元以上10萬元以下

B.10萬元以上20萬元以下

C.20萬元以上50萬元以下

D.50萬元以上100萬元以下

【答案】：D

2、關于專職安全生產管理人員配備要求的說法，正確的是（）。

A.按建筑施工總承包企業(yè)資質管理要求，資質等級越高則專職安全生

產管理人員配備越多

B.建筑施工企業(yè)經營規(guī)模較小的，可以不配置專職安全生產管理人員

C.建筑施工企業(yè)的分支機構不必配備專職安全生產管理人員

I）.作業(yè)難度大的施工作業(yè)班組必須配備專職安全生產管理人員A項，

建筑施工企業(yè)安全生產管理機構專職安全生產管理人員的配備應滿足

資質等級等的相關要求，并應根據(jù)企業(yè)經營規(guī)模、設備管理和生產需

要予以增加。A選項有一個前提條件，是按資質的要求。這個時候不考

慮面積和造價的影響，所以A的表述是正確的。B項，建筑施工單位應

當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。C項，建筑

施工企業(yè)的分公司、區(qū)域公司等較大的分支機構應依據(jù)實際生產情況

配備不少于2人的專職安全生產管理人員。D選項，3、采用新技術、

新工藝、新材料或致害因素多、施工作業(yè)難度大的工程項目，項目專

職安全生產管理人員的數(shù)量應當根據(jù)施工實際情況，在以上規(guī)定的配

備標準上增加C

【答案】：A

3、關于建設工程施工許可的說法，正確的是（）。

A.投資50萬的工程項目，不需要辦理施工許可證

B.取得施工許可證前，需要先辦理土地手續(xù)，再取得用地規(guī)劃許可證

C.確定施工企業(yè)是申報施工許可證的前提條件

D.成片開發(fā)的住宅小區(qū)工程已經委托監(jiān)理是申請施工許可證的前提條

件

【答案】：C

4、（2019年真題）有效仲裁協(xié)議的內容不包括（）。

A.請求仲裁的意思表示

B.仲裁事項

C.具體的仲裁事實、理由

D.選定的仲裁委員會

【答案】：C

5、（2014年真題）單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權委托

書向供應商丙采購。由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購

買普通水泥代替，向丙出示加蓋甲公章的空白合司。經查，丙不知乙

授權不足的情況。關于甲、乙行為的說法，正確的是（）o

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權拒絕接受這批普通水泥

C.如甲拒絕，應由乙承擔付款義務

D.甲應承擔付款義務

【答案】：1）

6、民事訴訟的當事人不包括（)O

A.原告

B.第三人

C.審判長

D.被告

【答案】：C

7、某建設工程在施工過程中發(fā)生一起安全事故，導致5人死亡，20人

重傷，直接經濟損失5.000萬元，則此次事故為（）。

A.一般事故

B.較大事故

C.重大事故

D.特別重大事故

【答案】：C

8、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸

公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約

金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采

取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（）

承擔。

A.三方共同

B.水泥廠

C.承包商

D.運輸公司

【答案】：C

9、資質許可機關的上級機關，根據(jù)利害關系人的請求或者依據(jù)職權，

可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質的情形是（）。

A.施工企業(yè)依法終止

B.資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質許可的

C.?企業(yè)相承包工程轉包或違法分包的

I）.企業(yè)不再符合相應建筑企業(yè)資質標準要求的條件

【答案】：B

10、某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時

價格為4000元/噸，約定6月1日運至某工地。后供貨商遲遲不予交

貨，8月下旬，國家調整價格為3400元/噸，供貨商急忙交貨。雙方為

結算價格產生爭議。下列說法正確的是（）。

A.應按合同約定的價格4000元/噸結算

B.應按國家確定的最新價格3400元/噸結算

C.應當按新舊價格的平均值結算

D.雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的應當解除合同

【答案】：B

1k根據(jù)《勞動爭議調解仲裁法》第19條的規(guī)定，勞動爭議仲裁委員

會的組成人員不包括0

A.勞動行政部門代表

B.工會代表

C.職工代表

D.企業(yè)方面代表組成

【答案】：C

12、根據(jù)《建設工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可且不

符合開工條件的項目責令停止施工，應對（）處以罰款。

A.勘察單位

B.建設單位和施工企業(yè)

C.設計單位

D.建設單位和監(jiān)理單位

【答案】：B

13、下列用人單位可以不支付工資的是()o

A.五一放假三天?????

B.因親人去世請假兩天？

C.依法參加社會活動期間？

D.因去參加朋友婚禮請假一天

【答案】：I)

14、甲公司與乙公司組成聯(lián)合體投標，則下面說法正確的是()o

A.共同投標協(xié)議在中標后提交

B.聯(lián)合體中標的，甲乙公司應各自與招標人簽訂合同

C.甲公司與乙公司必須是同一資質等級

D.聯(lián)合體是以一個投標人的身份投標

【答案】：D

15、環(huán)境保護“三同時”制度是指建設項目需要配套的環(huán)境保護設施,

必須與主體工程()。

A.同時論證、同時評價、同時投資

B.同時投資、同時施工、同時評價

C.同時設計、同時施工、同時投產使用

1).同時設計、同時施工、同時竣工驗收

【答案】：C

16、關于建設工程合同相關內容的說法，正確的有()。

A.欠付工程款的利息起算，建設工程已實際交付的，為交付之日

B.當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，承包人已提交竣工驗收

報告、發(fā)包人拖延驗收的，以提交竣工驗收報告之日為竣工日期

C.工程合同價款約定不明的，應當按照訂立合同時履行地的市場價格

履行

D.約定工程墊資利息的，當事人申請按約定支付利息的，法院不予支

持

【答案】：B

17、根據(jù)《綠色施工導則》，關于非傳統(tǒng)水源利用的說法，正確的是

()O

A.可以采用地下水攪拌、地下水養(yǎng)護，有條件的地區(qū)和工程應當收集

雨水養(yǎng)護

B.現(xiàn)場機具、設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水，優(yōu)先采

用非傳統(tǒng)水源，盡量不使用市政自來水

C.處于基坑降水階段的工地，地下水不得作為生活用水

D.施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量力爭大于20%

【答案】：B

18、以下關于著作權的說法中正確的是()。

A.招標文件、投標文件屬于一般職務作品

B.委托作品未約定著作權歸屬的，著作權屬于委托人

C.作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期，為作者終生及

其死后50年

D.一般情況下，職務作品的著作權由作者享有，但法人或者其他組織

有權在其業(yè)務范圍內優(yōu)先使用

【答案】：D

19、(2018年真題)關于出賣人交付標的物的說法，正確的是

()O

A.買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標的物，出賣人可拒絕負擔

保管費用

B.出賣人應當按照通常妁包裝方式交付標的物

C.合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時,可檢驗標的物

D.約定交付期間的，出賣人可以在該期間內的任何時間內交付標的物

【答案】：D

20、某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補

充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，應按照（）的

市場價格履行。

A.履行義務一方所在地

B.材料所在地

C.合同簽訂地

D.訂立合同時履行地

【答案】：D

21、《循環(huán)經濟促進法》規(guī)定，發(fā)展循環(huán)經濟應當在技術可行、經濟

合理和有利于節(jié)約源、保護環(huán)境的前提下，按照（）的原則實施。

A.減少廢物產生

B.減量化優(yōu)先

C.能源消耗最低

D.再利用優(yōu)先

【答案】：B

22、.根據(jù)《安全生產法》的規(guī)定，從業(yè)人員的知情權是指（）

A.掌握本職工作所需的安全生產知識，增強事故預防和應急處理能力

B.獲得符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品的權利

C.了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施和事故應急

措施

D.熟悉有關安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位安全操作

技能

【答案】：C

23、經有關部門依法辦理批準手續(xù)后，可以在歷史文化名城名鎮(zhèn)名村

保護范圍內進行的活動是（）O

A.修建生產儲存腐蝕性物品的倉庫

B.占有保護規(guī)劃確定保留的道路

C.在核心保護范圍內進行影視拍攝

D.在歷史建筑上刻劃

【答案】：C

24、在生產、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事

故或者造成其他嚴重后果，應受刑罰處罰的，構成（）。

A.工程重大安全事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.以危險方法危害公共安全罪

D.重大責任事故罪

【答案】：D

25、關于企業(yè)資質的法定條件和等級的說法，正確的是（）。

A.“注冊資本”是申請施工企業(yè)資質的條件之一，指的是企業(yè)可自由

支配的資產，即所有者權益；

B.企業(yè)自行擁有符合規(guī)定的技術裝備，不得租賃；

C.建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包、施工勞務資質三個序

列；

D.國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門負責全國建筑業(yè)企業(yè)資質的統(tǒng)一監(jiān)督

管理；

【答案】：D

26、下列關于法律效力等級排序正確的是（）。

A.憲法〉法律〉行政法規(guī)〉地方政府規(guī)章

B.法律》行政法規(guī)）地方性法規(guī)》部門規(guī)章

C.行政法規(guī)〉部門規(guī)章）地方性法規(guī)）地方政府規(guī)章

D.國際條約》憲法》地方性法規(guī)〉司法解釋

【答案】：A

27、二級建造師李某在2011年8月注冊有效期滿時辦理了延續(xù)注冊，

則他的注冊有效期可延續(xù)到（）。

A.2013年9月

B.2013年8月

C.2014年8月

D.2015年9月

【答案】：C

28、關于建設工程建設單位安全責任的說法，不正確的有（）。

A.需要臨時占用規(guī)劃批準范圍以外場地的審批手續(xù)由建設單位負責申

報

B.工程開工后，建設單位應當向施工單位提供真實、準確和完整的有

關資料

C.涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前

委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案

1）.建設單位應當在拆除工程施工15日前，向政府相關部門進行拆除

工程備案，包括施工單位資質等級證明、擬拆除建筑物、構筑物及可

能危及毗鄰建筑的說明等內容

【答案】：B

29、（2021年第2批真題）關于建設工程價款優(yōu)先受償權的說法，正

確的是（）o

A.建設工程價款優(yōu)先受償權與抵押權效力相當，優(yōu)于其他債權

B.裝飾裝修工程的承包人，無權主張建設工程價款優(yōu)先受償權

C.承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主

張優(yōu)先受償?shù)?，人民法院不予支?/p>

D.建設工程價款優(yōu)先受償權的起算日為建設工程竣工驗收之日

【答案】：C

30、由于某項目建設涉及拆遷，按照《建筑工程施工許可管理辦法》

的規(guī)定，在申領施工許可證前，拆遷工作（）O

A.必須全部完成

B.所需求的補償安置資金全部到位

C.應完成50%以上

D.進度已滿足施工的要求

【答案】：D

31、按照《招標投標法》及相關法規(guī)的規(guī)定，下列評標定標行為中違

法的是（）

A.甲企業(yè)投標報價明顯低于標底合理幅度，評標委員會要求其作出書

面說明

B.乙企業(yè)投標報價最低，但評標委員會認為該報價可能低于其企業(yè)成

本，未作為中標候選人推薦

C.招標人在評標委員會推薦的中標候選人之外確定了中標人

1）.由于排名第一的中標候選人未能按規(guī)定提交履約保證金，招標人將

排名第二的候選人定為中標人

【答案】：C

32、關于建設工程合同一方違約后、另一方采取措施防止損失擴大的

說法，正確的是（）。

A.接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大

B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求

賠償

C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔

I）.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大

【答案】：A

33、建設單位申請領取施工許可證時，建設工程超過1年的建設工程,

到位資金原則上最少為工程合同價的（）.（2017）

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：B

34、下列選項中，投標行為有效的是（）。

A.黑龍江的甲施工單位參與向重慶市乙公司的投標項目的投標

B.招標項目所在公司下屬子公司參與投標

C.單位負責人為同一人，參加同一標段投標

D.投標人不再具備招標文件規(guī)定的資格條件

【答案】：A

35、由（）承擔的損失額為免賠額。

A.被保險人

B.投保人

C.施工單位

D.損害責任人

【答案】：A

36、某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期

間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉租該塔吊，關于施工企業(yè)義務的

說法，正確的是（）。

A.施工企業(yè)應當對塔吊部件進行維修

B.施工企業(yè)應當對塔吊做相應改造

C.施工企業(yè)轉租塔吊后，應當將相關情況通知租賃公司

D.施工企業(yè)應當承擔塔吊部件的損害賠償責任

【答案】：D

37、根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的

規(guī)定》，下列關于見證取樣人員的說法正確的是（）。

A.見證人員應由建設單位的專業(yè)管理人員擔任

B.見證人員必須由該工程的監(jiān)理單位中具備施工試驗知識的專業(yè)技術

人員擔任

C.取樣人員應由該工程妁監(jiān)理單位的專業(yè)技術人員擔任

D.試樣應作出標識、封志并由見證人員和取樣人員簽字

【答案】：D

38、關于招標代理機構的說法，正確的是（）

A.招標代理機構可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標

B.招標代理機構可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢

C.招標人與被委托的招標代理機構之間的委托合同可以是口頭形式

D.招標代理機構應當擁有一定數(shù)量的具備編制招標文件、組織評標等

相應能力的專業(yè)人員

【答案】：D

39、根據(jù)《立法法》，下列事項中必須由法律規(guī)定的是（）。

A.稅率的確定

B.環(huán)境保護

C.歷史文化保護

D.增加施工許可證的申請條件

【答案】：A

40、根據(jù)《合同法》，下列合同既屬于單務合同，又屬于無償合同的

是0。

A.居間合同

B.贈與合同

C.未約定利息的借款合同

D.倉儲合同

【答案】：B

41、(2021年第1批真題)關于建設單位安全責任的說法，正確的是

()0

A.編制工程概算時，確定工程安全生產費用

B.工程開工前，審查施工企業(yè)的安全技術措施

C.工程開工前，負責項目的安全技術交底

D.對特殊結構的建設工程，提出保障安全施工的措施建議

【答案】：A

42、承攬工程不符合規(guī)定質量標準造成損失的，施工企業(yè)與使用本企

業(yè)名義施工的單位承擔()。

A.按份責任

B.連帶責任

C.補充責任

D.公平責任

【答案】：B

43、根據(jù)民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，關于各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標

準的說法，錯誤的是()O

A.經審查不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得頒發(fā)施工許可證

B.對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告

C.建設單位不得明示或者喑示設計單位、施工單位違反民用建筑節(jié)能

強制性標準進行設計、施工

D.不符合強制性節(jié)能標準的項目，依法負責項目審批的機關不得批準

建設，建設單位已經建成的工程項目，可以先投入生產、使用

【答案】：D

44、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》第11條的規(guī)定，建設單位應

當將拆除工程發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位；建設單位應當在

拆除工程施工（）前，將法定有關資料報送建設工程所在地的縣級以上

地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部1備案。

A.10日

B.150

C.20日

D.28日

【答案】：B

45、某施工企業(yè)的下列工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限合

同的是（）。

A.張某在該企業(yè)連續(xù)工作滿8年

B.王某到該企業(yè)工作2年，并被董事會任命為總經理

C.趙某在該企業(yè)累計工作了12年，但中間曾離開過企業(yè)

D.李某與該企業(yè)已經連續(xù)訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不

能從事原工作

【答案】：D

46、關于施工企業(yè)安全費用的說法，正確的是（）。

A.采取經評審的最低投標價法評標的招標項目，安全費用在競標時可

以降低

B.安全費用以工程造價為計提依據(jù)

C.安全費用不列入工程造價

I）.施工總承包單位與分包單位分別計提安全費用

【答案】：B

47、關于工程質量檢測的說法，正確的是（）

A.檢測報告必須由檢測機構法定代表人簽署

B.檢測機構可以是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構

C.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構

I）.檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考

【答案】：C

48、（2018年真題）設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支

付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元，合同履

行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高

請求額是（）萬元。

A.16

B.5

C.8

D.13

【答案】：A

49、建設工程應當自領取施工許可證之日起（）個月內開

工。

A.1

B.3

C.2

D.6

【答案】：B

50、下列爭議中，屬于侵權糾紛的是（）。

A.承發(fā)包雙方因轉包工程引起的爭議

B.承發(fā)包雙方因工程質量不合格問題引起的爭議

C.構筑物倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的爭議

D.承發(fā)包雙方因臺風導致工期延誤引起的爭議

【答案】：C

51、根據(jù)《必須招標的工程項目規(guī)定》，必須招標范圍內的各類工程

建設項目，不屬于必須進行招標的是（）。

A.重要設備采購的單項合同估算價為人民幣250萬

B.材料采購的單項合同估算價為人民幣180萬

C.施工單項合同估算價為人民幣500萬

D.設計合同估算價為120萬元

【答案】：B

52、我國建筑業(yè)企業(yè)資質分為（）三個序列。

A.工程總承包、施工總承包和專業(yè)承包

B.工程總承包、專業(yè)分包和勞務分包

C.施工總承包、專業(yè)分包和勞務分包

1）.施工總承包、專業(yè)承包和施工勞務資質

【答案】：D

53、（2019年真題）下列管轄不是《民事訴訟法》規(guī)定的民事案件管

轄的是（）。

A.仲裁管轄

B.級別管轄

C.地域管轄

D.移送管轄

【答案】：A

54、關于仲裁調解的說法，正確的是（）。

A.仲裁庭必須先行調解

B.調解不成的不能徑行作出裁決書

C.仲裁調解書與裁決書具有同等的法律效力

D.經仲裁庭調解雙方當事人達成協(xié)議的，仲裁庭不能制作裁決書

【答案】：C

55、關于土地所有權的說法，正確的是（）。

A.中華人民共和國境內的全部土地屬于國家所有

B.農民承包耕地的承包期為50年

C.宅基地屬于農民家庭所有

D.自留山屬于農民集體所有

【答案】：D

56、下列項目中，可以不進行招標的是（）。

A.某市國際會議中心

B.國家投資建設的國有鐵路

C.世行貸款的某高速公路項目

I）.某居民在自己的宅基地上建造房屋

【答案】：D

57、關于仲裁協(xié)議的效力，說法錯誤的是（）。

A.當事人只能通過向仲裁協(xié)議中所約定的仲裁機構申請仲裁的方式解

決該糾紛

B.仲裁委員會只能對當事人在仲裁協(xié)議中約定的爭議事項進行仲裁

C.一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，另一方在首次開庭前提交

仲裁協(xié)議的，人民法院應當駁回起訴

I).仲裁協(xié)議是爭議合同的附屬協(xié)議，合同無效則仲裁協(xié)議無效

【答案】：D

58、(2020年真題)下列投標人的情形中，屬于以他人名義投標的是

()0

A.使用通過受讓或者租借的方式獲取的資質證書投標

B.使用偽造、變造的許可證件投標

C.提供虛假的財務狀況或者業(yè)績投標

D.提供虛假的信用狀況投標

【答案】：A

59、甲和乙于2021年4月1號簽訂了房屋買賣合同，甲同意以200萬

元的價格出售位于市郊的一處房產，雙方約定3天后辦理過戶手續(xù)。4

月2日，丙看中了這套房產，愿意以300萬的價格購買，甲和丙于當

天簽訂了買賣合同并辦理了過戶手續(xù)，則下列說法中正確的是

()O

A.乙簽合同的時間在前，因此可以要求丙歸還房產

B.乙沒有取得房產，因此甲和乙之間的合同是無效合同

C.乙可以追究甲的違約責任

1).丙和甲之間的合同無效，丙需要賠償乙的損失

【答案】：C

60、有蓋水池滿水試驗程序為()。

A.水池注水一池內水位觀測一整理試驗結論

B.試驗準備f水池注水一池內水位觀測一整理試驗結論

C.水池注水一池內水位觀測一蒸發(fā)量測定一整理試驗結論

D.試驗準備一水池注水一蒸發(fā)量測定一整理試驗結論

【答案】：B

61、根據(jù)《消防法》，除人員密集的大型場所和特殊工程以外的一般

建設工程消防驗收（）。

A.施工企業(yè)應當向建設主管部門申請消防驗收

B.建設單位應當先行備案后，方可進行消防驗收

C.建設單位在驗收后應當報建設主管部門備案

D.可以不經過消防驗收，由建設主管部門進行抽查

【答案】：C

62、（2019年真題）在買賣合同中，標的物在訂立合同之前已為買受

人占有，合同生效即視為完成交付的方式，稱為（）。

A.擬制交付

B.占有改定

C.現(xiàn)實交付

D.簡易交付

【答案】：D

63、關于不動產物權的說法，正確的是（）.

A.依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記

B.不動產物權的轉讓未經登記不得對抗善意第三人

C.不動產物權的轉讓在合同成立時發(fā)生效力

D.未辦理物權登記的，不動產物權轉讓合同無效

【答案】：A

64、（2017年真題）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定

標準》，屬于施工企業(yè)資質不良行為的是（）。

A.以他人名義投標

B.將承包的工程違法分包

C.未在規(guī)定期限內辦理資質變更手續(xù)

D.未按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重的

【答案】：C

65、李某與用人單位發(fā)生勞動爭議，經勞動爭議仲裁委員會仲裁解決,

但李某對仲裁裁決不服，擬向人民法院提起訴訟。提起訴訟的時間

應不超過收到仲裁裁決后的（）。

A.7天

B.15天

C.30大

D.60天

【答案】：B

66、關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的

說法，正確的是（）。

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區(qū)域不得進行爆破作業(yè)

B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業(yè)，必須經國務

院批準

C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業(yè)的，應

經核定公布該文物保護單位的人民政府批準

D.在省級重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業(yè)的，必須經國

務院文物行政部門同意

【答案】：C

67、某建筑工程因故中止施工已滿一年，在恢復施工前，建設單位已

領取的施工許可證應當（）。

A.申請延期

B.自行廢止

C.報發(fā)證機關核驗

D.重新更換

【答案】：C

68、下列權利中屬于用益物權的是（）。

A.抵押權

B.質權

C.土地承包經營權

D.留置權

【答案】：C

69、關于法的效力層級的說法中，正確的是（）。

A.當一般規(guī)定與特別規(guī)定不一致時，優(yōu)先適用一般規(guī)定

B.地方性法規(guī)的效力高于本級地方政府規(guī)章

C.特殊情況下，法律、法規(guī)可以違背憲法

D.行政法規(guī)的法律地位僅次于憲法

【答案】：B

70、污水中有機物濃度一般用生物化學需氧量、化學需氧量、總需氧

量和總有機碳來表示，其中C0D代表的是（）。

A.總需氧量

B.生物化學需氧量

C.總有機碳

D.化學需氧量

【答案】：I）

71、關于工程建設強制性標準的說法，正確的是（）。

A.工程建設強制性標準都是關于工程質量的強制性條文

B.工程建設中擬采用的新技術、新工藝、新材料，可不受強制性標準

的限制

C.工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)

督檢查

D.工程建設中采用國際標準或者國外標準，可不受強制性標準的限制

【答案】：C

72、甲單位與采購員乙因矛盾解除代理關系，但有兩份蓋有甲公章的

空白授權書未收回。乙為泄憤，持授權書向供應商丙、丁高價采購材

料。丙丁均及時發(fā)貨至施工現(xiàn)場。經查，丙不知乙離職，而丁知道乙

離職。關于本案，說法正確的是（）。

A.甲有權拒絕向丙、丁承擔責任

B.由于甲單位存在過失，兩份合同均屬于表見代理

C.由于乙行為違法，兩份合同均屬于無效合同

D.甲對丙應承擔付款義務

【答案】：D

73、下列關于勞動仲裁時效的表述，錯誤的是（）

A.勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年

B.仲裁時效期間適用中斷和中止情形

C.仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算

D.勞動關系存續(xù)期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的，勞動者申請仲裁時

效期間為知道或應當知道其權利被侵害之日起1年

【答案】：D

74、（2017年真題）關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的

是（）。

A.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

B.用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支

付

C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

D.勞動者在婚喪假期間，用人單位可以不支付工資

【答案】：C

75、施工人員對涉及結構安全的試塊，應當在（）下現(xiàn)場取樣,

并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

A.建設單位或監(jiān)理單位

B.設計單位或監(jiān)理單位

C.建設工程質量監(jiān)督機構或監(jiān)理單位

I）.施工單位或建設單位

【答案】：A

76、在下列擔保方式中，只能由債務人而非第三人提供擔保的是

（）O

A.抵押

B.保證

C.質押

D.留置

【答案】：D

77、（2021年真題第1批）關于標底說法正確的是（）。

A.招標人可以自行決定是否編制標底

B.招標人可以根據(jù)實際情況確定招標項目標底的數(shù)額

C.國有資金投資的建筑工程招標的，應當設有招標標底

D.在保密的前提下，接受招標人委托編制標底的中介機構可以為該項

目的投標人提供咨詢

【答案】：A

78、一高速公路項目進行招標，按照招標投標法律法規(guī)的規(guī)定，開標

后允許（）。

A.投標人更改投標書的內容和報價

B.投標人再增加優(yōu)惠條件

C.評標委員要求投標人澄清問題

D.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法

【答案】：C

79、下列損失和費用中，屬于建筑工程一切險的保險責任范圍的是

（）O

A.爆炸造成的施工企業(yè)人員傷亡

B.設計錯誤引起的損失和費用

C.自燃造成的保險財產自身的損失和費用

D.維修保養(yǎng)的費用

【答案】：A

80、關于買賣合同中標的物毀損滅失的風險承擔，如果當事人沒有約

定交付地點或者約定不明確，下列說明中正確的是（）。

A.標的物毀損滅失的風殮，在標的物交付之后由出賣人承擔

B.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮瑲p滅失的風險自承運

人將貨物交付給買受人時由買受人承擔

C.對于需要運輸?shù)臉说奈?，出賣人將標的物交給第一承運人后，毀損

滅失的風險由買受人承擔

D.出賣人依約將標的物置于交付地點，風險由買受人承擔

【答案】：C

81、重大勞動安全事故罪，犯罪的客觀方面是（）。

A.責令冒險作業(yè)

B.降低工程質量標準

C.違反安全管理規(guī)定

D.安全生產設施不符合國家規(guī)定

【答案】：D

82、關于聯(lián)合體投標的說法，正確的是0。

A.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預審的，聯(lián)合體應當在提交資格

預審申請文件后組成

B.資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標有效

C.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否

接受聯(lián)合體投標

D.聯(lián)合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯(lián)

合體投標的，相關投標均有效

【答案】：C

83、不屬于混凝土結構水處理構筑物質量驗收主控項目的是()。

A.結構類型和結構尺寸符合設計要求

B.混凝土結構外觀無嚴重質量缺陷

C.構筑物外壁不得滲水

I).結構表面應光滑平順，線性流暢

【答案】：D

84、設區(qū)的市的人民代表大會及其常務委員會根據(jù)本市的具體情況和

實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和本省、自治區(qū)的地方性法

規(guī)相抵觸的前提下，可以對有關方面的事項制定地方性法規(guī)。這些方

面不包括()。

A.城鄉(xiāng)建設與管理

B.民事基本制度

C.環(huán)境保護

1).歷史文化保護

【答案】：B

85、（2019年真題）采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育

證書》的，一經發(fā)現(xiàn)，立即（）。

A.取消當事人繼續(xù)教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布

B.撤銷當事人注冊證書

C.撤銷當事人建造師資格證書

D.處以罰款

【答案】：A

86、按照建設工程合約約定，某建設單位應于工程驗收合格交付后兩

個月內付清工程款。2013年9月1日，該工程經驗收合格交付使用，

但建設單位遲遲不予支付工程款。施工單位經過內部商量后決定要通

過訴訟的方式解決糾紛，下列情形會使訴訟時效中止的是（）。

A.2015年8月，施工單位所在地發(fā)生強烈地震，一個月后恢復生產

B.2016年6月，施工單位所在地發(fā)生強烈地震，一個月后恢復生產

C.2016年7月，施工單位法定代表人生病住院，一個月后痊愈出院

D.2016年8月，建設單位付清了所有的工程款

【答案】：B

87、氧化塘多采用（）結構。

A.鋼筋混凝土

B.磚砌

C.土膜

D.鋼

【答案】：C

88、隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有

及時檢查的，下列說法正確的是（）。

A.承包人可以順延工期，并有權要求賠償停工、窩工等損失

B.發(fā)包人只承擔造成損失

C.損失由承包人承擔，工期可以順延

D.損失由發(fā)包人承擔，工期不順延

【答案】：A

89、王某在取得建造師注冊執(zhí)業(yè)證書后，應在規(guī)定的時間向（）備案。

A.國務院建設主管部門

B.省、自治區(qū)政府建設主管部門

C.市級建設主管部門

D.縣級以上建設主管部門

【答案】：A

90、（2021年真題第1批）下列情形中屬于“掛證”的是（）。

A.達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休，實際工作單位與注冊

單位一致，但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的

B.因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所在事

業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的

C.社會保險繳納單位與注冊單位一致，實際工作單位與注冊單位不一

致的

D.屬于軍隊自主擇業(yè)人員，實際工作單位與注冊單位一致，社會保險

繳納單位與注冊單位不一致的

【答案】：C

91、根據(jù)《建設工程質量管理條例》第30條的規(guī)定，施工單位必須建

立、健全施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質量

檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知0

A.建設單位

B.工程監(jiān)理單位

C.建設單位或工程監(jiān)理單位

D.建設單位和建設工程質量監(jiān)督機構

【答案】：D

92、關于借款合同利息妁說法，正確的是（）

A.借款的利息可以預先在本金中扣除

B.對支付利息的期限沒有約定的，應當在返還借款時一并支付

C.借款合同對支付利息沒有約定的，視為沒有利息。

D.借款人提前返還借款的，應當按照借款合同約定的期間支付利息

【答案】：C

93、關于合同解除的說法，正確的是（）。

A.合同約定的期限內承包人沒有完工，發(fā)包人可以解除

B.承包人將承包的工程轉包，發(fā)包人可以解除

C.發(fā)包人未按約定支付工程價款，承包人可以解除

D.承包人已經完工的建設工程質量不合格，發(fā)包人可以解除

【答案】：B

94、行政法規(guī)由總理簽署國務院令并公布，下列選項中不屬于行政法

規(guī)的是（）。

A.《建設工程質量管理條例》

B.《建設工程勘察設計管理條例》

C.《建設工程安全生產管理條例》

D.《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》

【答案】：I）

95、（2014年真題）根據(jù)《建筑法》，開工報告制度是指（）。

A.建設單位對施工企業(yè)開工條件的確認

B.政府主管部門的一種行政審批制度

C.監(jiān)理單位對施工企業(yè)開工準備工作的確認

D.政府主管部門對施工企業(yè)開工條件的確認

【答案】：B

96、關于施工質量檢驗和返修的說法，不正確的有（）。

A,隱蔽工程在隱蔽前，施工單位通知建設單位或監(jiān)理單位即可

B.竣工驗收時發(fā)現(xiàn)質量問題的工程，由施工單位負責返修

C.嚴重工程質量問題相關責任單位已被撤銷的，可追究項目負責人的

責任

1）.工程質量檢測機構不得轉讓檢測業(yè)務

【答案】：A

97、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人

名義投標騙取中標的，屬于（）行為。

A.承攬業(yè)務不良

B.資質不良

C.工程質量不良

D.工程安全不良

【答案】：A

98、根據(jù)《民法典》，關于承攬合同的說法，正確的是（）。

A,承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，承攬人無需就第三

人完成的工作成果向定作人負責

B.承攬人在完成工作過程中，要接受定作人的指揮管理

C.承攬人工作期間，定作人不得對其進行監(jiān)督檢驗

D.承攬人可以與定作人約定，承攬人使用定作人的設備完成主要工作

【答案】：D

99、根據(jù)《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》，關于建設工程

施工企業(yè)安全費用的說法，正確的是（）。

A.礦業(yè)工程的提取比例低于房屋建筑工程提出比例

B.施工企業(yè)提取的安全費用不列入工程造價

C.工程總承包單位對建筑工程安全防護、文明施工措施費用的使用負

總責

I）.施工企業(yè)不得提高安全費用的提取標準

【答案】：C

100、施工合同履行中，關于設計缺陷造成的工程質量問題的說法，正

確的是（）。

A.設計單位應當負責返修，費用由設計單位承擔

B.施工企業(yè)應當負責返修，費用由施工企業(yè)支付

C.施工企業(yè)應當負責返修，費用由建設單位先行承擔

D.建設單位應當負責返修，費用由設計單位承擔

【答案】：C

10k外觀設計專利權的期限是（）。

A.10年

B.15年

C.20年

D.30年

【答案】：B

102、甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但擔保合同未

約定擔保方式及保證期間。根據(jù)《民法典》的規(guī)定關于該保證合同的

說法，正確的有（）。

A.債務到期，甲可以直接要求丙來償還債務

B.保證期間為主債務履行期屆滿之日起12個月內

C.甲在保證期內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，丙不再承擔保證

責任

D.丙的保證方式為一般保證

【答案】：D

103、（2018年真題）施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記

錄的是（）。

A.合同正常履約

B.未發(fā)生違法行為

C.獲得發(fā)包人獎勵

1）.獲得建設行政主管部門表彰

【答案】：D

104、下列關于知識產權的法律特征的說法，正確的是（）。

A.具有財產權和人身權雙重性

B.無期限性

C.沒有絕對的排他性

D.在空間效力的無限性

【答案】：A

105、.根據(jù)《合同法》第78條規(guī)定，當事人對合同變更的內容約定不

明確的，則（）

A.由當事人訴請人民法院裁決

B.由當事人申請仲裁委員會裁決

C.推定為未變更

D.視為已變更

【答案】：C

106、負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門依法采取停止供電措施，除危

及生產安全的緊急情形外，應當提前（）通知生產經營單位。

A.12小時

B.36小時

C.48小時

D.24小時

【答案】：D

107、根據(jù)《建筑市場信用管理暫行辦法》，不良信用信息公開期限一

般為（）。

A.3個月至1年

B.1年至3年

C.6個月至3年

D.3年至5年

【答案】：C

108、（2021年真題第2批）關于欠付工程款的利息支付的說法，正確

的是（）。

A.機關、事業(yè)單位與中小企業(yè)訂立施工合同，可以約定逾期支付工程

款的利息為合同訂立時1年期貸款市場報價利率的50%

B.機關、事業(yè)單位與中小企業(yè)訂立施工合同未約定逾期付款利息，按

照每日利率萬分之三支付逾期利息

C.當事人對工程款支付時間約定不明，建設工程未交付的，起算逾期

付款利息的時間為提交竣工結算文件之日

D.當事人對工程款支付時間沒有約定，建設工程己實際交付的，起算

逾期付款利息的時間為竣工臉收之日

【答案】：C

109、關于質證，下列說法正確的是（）。

A.證據(jù)應當在法庭上出示，由法官和提出一方當事人質證

B.對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的證據(jù)應當保密，不得在公

開開庭時出示，因此無需質證

C.當事人有權要求對方當事人出示證據(jù)的原件或者原物

I）.證人之間不得進行對質

【答案】：C

110、《建筑法》規(guī)定，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地

（）級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可

證。

A.縣

B.區(qū)

C.市

D.省

【答案】：A

11k某地建設行政主管部門檢查某施工企業(yè)的施工工地，發(fā)現(xiàn)該施工

企業(yè)沒有按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定設置圍擋，依法責令其停止施工。該

建設行政主管部門對該施工企業(yè)采取的行政行為屬于（）。

A.行政處罰

B.行政裁決

C.行政處分

D.行政強制

【答案】：A

112、將工程轉包或違法分包給不具備用工主體資格的組織和個人而拖

欠農民工工資的，下列說法正確的有（）。

A.建設單位或施工總承包企業(yè)依法承擔清償責任

B.不具備用工主體資格的組織和個人承擔清償責任，建設單位或施工

總承包單位不承擔清償責任

C.建設單位或施工總承包企業(yè)只以未結清的工程款為限先行墊付農民

工工資

D.因拖欠工資發(fā)生大型群體事件，只招不具備用工主體資格的組織和

個人列入黑名單

【答案】：A

113、在建設工程施工合同履行中，建設單位沒有及時檢查隱蔽工程,

承包人（）。

A.只能順延工期，無權要求賠償停工、窩工損失

B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任

D.既無權順延工期，也無權要求賠償停工、窩工損失

【答案】：B

114、下列關于法人登記的說法，正確的是（）。

A.營利法人必須依法登記

B.非營利法人不需要登記

C.有獨立經費的機關和承擔行政職能的法定機構從登記之日起，具有

機關法人資格

D.非營利法人包括事業(yè)單位、社會團體、基金會、基層群眾自治組織

法人

【答案】：A

115、關于施工合同變更的說法，正確的是（）。

A.合同的基礎條件發(fā)生了當事人在訂立合同時無法預見的、不屬于商

業(yè)風險的重大變化，受不利影響的當事人只能與對方重新協(xié)商

B.合同變更內容約定不明確的，推定為未變更

C.工程變更必將導致合同變更

D.合同非實質性條款的變更無須當事人雙方協(xié)商一致

【答案】：B

116、關于建筑市場誠信行為及招投標違法行為公告修正、變更或撤銷，

說法正確的是（）°

A.被公告單位的整改經審核確有實效，應及時變更或刪除該不良記錄

B.原行政處理決定被依法變更撤銷，公告部門應及時對公告記錄予以

變更刪除，并在公告平臺上予以聲明

C.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門依法停止對

違法行為記錄的公告

D.公告部門收到更正申請后在5個工作日內核對,認為公告記錄與行

政處理決定相符的，不必告知申請人

【答案】：B

117、撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內行使，

但自債務人的行為發(fā)生之日起（）內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。

A.2年

B.3年

C.5年

D.10年

【答案】：C

118、某建筑工程，業(yè)主投保了建筑工程一切險。工程竣工移交后，在

合同約定保險期限內發(fā)生地震，造成部分建筑物損壞，業(yè)主向保險公

司提出索賠。則應由（）。

A.保險公司承擔全部損失

B.保險公司承擔除外責任以外的全部損失

C.業(yè)主自行承擔全部損失

D.業(yè)主和保險公司協(xié)商分擔損失

【答案】：C

119、建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限一般為6個月到3年，但

針對具體情況有不同的規(guī)定。對此，下列表述中正確的是（）。

A.良好行為記錄信息的公布期限為5年

B.企業(yè)整改經審核確有實效的，可以縮短公布期限，但最短不得少于3

個月

C.招標投標違法行為記錄的公告期限為1年，但行政處罰限定當事人

投標資格的期限少于1年的例外

D.需要同時在地方和全國公布的不良行為記錄，公布期限可以不同

【答案】：B

120、招標項目開標時，檢查投標文件密封情況的應當是（）。

A.投標人

B.招標人

C.招標代理機構人員

D.招標單位的紀檢部門人員

【答案】：A

121、（2020年真題）關于公布建筑市場誠信行為的說法，正確的是

（）0

A.優(yōu)良行為記錄信息的公布期限一般為6個月

B.不良行為記錄信息公布期限一般為5年

C.對整改確有實效的單位，信息發(fā)布部門可以直接取消公布其不良行

為

D.對于整改不力的單位，信息發(fā)布部門可以延長其不良行為記錄信息

公布期限

【答案】：D

122、（2016年真題）某建設單位領取施工許可證后因故4個月未能開

工，又未申請延期，該施工許可證（）。

A.自行廢止

B.重新核驗

C.繼續(xù)有效

D.自行延期

【答案】：A

123、采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經

發(fā)現(xiàn)，立即（）,

A.取消當事人繼續(xù)教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布

B.撤銷當事人注冊證書

C.撤銷當事人建造師資格證書

D.處以罰款

【答案】：A

124、根據(jù)施工合同，甲建設單位應于2017年9月30日支付乙建筑公

司工程款，2018年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則就該

項款額的訴訟時效（）0

A.中斷

B.中止

C.終止

D.屆滿

【答案】：A

125、甲施工企業(yè)購買了應當公開招標的乙項目的招標文件，并按照招

標文件規(guī)定，在有效期內提交了投標文件，招標文件中規(guī)定的招標項

目估算價為5000萬元，關于甲、乙的做法，下列合法的是（）。

A.招標文件中規(guī)定了投標保證金，并規(guī)定投標保證金有效期比投標有

效期延遲2天

B.招標文件中規(guī)定投標保證金為90萬元

C.甲中標，在與乙簽訂施工合同時提出了新的附加條件，乙拒絕附加

條件并拒絕退還投標保證金

D.甲中標并與乙簽訂了施工合同，乙在5天內僅向甲退還了投標保證

金

【答案】：C

126、張某代表設計院向甲公司催討欠款屬于（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表見代理

【答案】：A

127、根據(jù)《物權法》，下列財產不可以抵押的是（）。

A.生產設備

B.建設用地使用權

C.正在建設的建筑物

D.集體所有的宅基地

【答案】：I）

128、租賃合同可以約定租賃期限，租賃期限的上限為（）年。

A.20

B.10

C.25

D.30

【答案】：A

129、合同當事人訂立仲裁協(xié)議，約定了仲裁機構，發(fā)生糾紛后一方當

事人請求人民法院確認該仲裁協(xié)議的效力，應由（）人民法院

管轄。

A.仲裁機構所在地中級

B.仲裁協(xié)議簽訂地基層

C.被告住所地中級

D.原告住所地基層

【答案】：A

130、關于建設工程招標投標交易場所，正確的是（）。

A.縣級以上地方人民政府可以建立招標投標交易場所

B.招標投標交易場所不得以營利為目的

C.招標投標交易場所應當隸屬于行政監(jiān)督部門

D.招標投標交易場所應當按照不同行業(yè)分別設立

【答案】：B

13k關于抵押的說法，正確的是（）。

A.當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍

B.抵押人沒有義務妥善保管抵押物并保證其價值不變

C.轉讓抵押物的價款只需高于擔保債權即可

D.抵押權可以與其擔保妁債權分離而單獨轉讓

【答案】：A

132、（2020年真題）關于貨運合同法律特征的說法，正確的是（）。

A.貨運合同是單務、有償合同

B.貨運合同的收貨人和托運人可以是同一人，也可以不是同一人

C.貨運合同是實踐合同

D.貨運合同的標的是貨物

【答案】：B

133、甲公司與乙公司組成的聯(lián)合體在某大型建筑工程的施工招標中中

標。關于該聯(lián)合體承包行為的說法，正確的是（

A,乙按照承擔施工內容及工程量的比例對建設單位負責

B.建設單位應當與甲、乙分別簽訂承包合同

C.該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為

D.甲和乙就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任

【答案】：D

134、關于施工企業(yè)資質的法定條件，說法正確的有（）

A.有符合規(guī)定的注冊資本

B.有符合規(guī)定的主要人員，不包括技術工人

C.有符合規(guī)定的已完工程業(yè)績

D.有符合規(guī)定的自有的技術裝備

【答案】：C

135、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，施工企業(yè)為施工現(xiàn)場從事

危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，意外傷害保險期限（）。

A.與合同計劃工期一致

B.自建設工程開工之日起至竣工驗收合格之日止

C.自施工企業(yè)進場之日起至竣工驗收合格之日止

D.自施工企業(yè)進場之日起至施工企業(yè)退場之日止

【答案】：B

136、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運

輸公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違

約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥

采取任何保護措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此水泥硬化的損

失應由（）承擔。

A.三方共同

B.水泥廠

C.承包商

D.運輸公司

【答案】：C

137、總承包項目工地大型塔吊傾造成傷亡事故的，負責上報事故的是

（）

A.施工總承包單位

B.建設單位

C.監(jiān)理單位

D.項目經理

【答案】：A

138、（2021年第2批真題）關于投標保證金的說法，正確的是（）o

A.投標保證金有效期應當超出投標有效期

B.投標人撤回已提交的投標文件，招標人可以不退還投標保證金

C.投標保證金的上限為招標項目估算價的5%

D.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金

【答案】：I）

139、（2015年真題）根據(jù)《大氣污染防治法》，施工企業(yè)在城市市區(qū)

內進行建設施工，未采取有效揚塵防治措施，致使大氣環(huán)境受到污染。

關于其應受“處罰”的說法，正確的是（）。

A.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰

B.由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部,1決定處罰

C.由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部'［決定限期改正，處

以罰款

D.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環(huán)境保護行政主管部

門共同決定停工整頓，處以罰款

【答案】：A

140.注冊商標有效期自核準之日起計算為10年，有效期滿需要繼續(xù)

使用的，應當在期滿前()內申請續(xù)展注冊。

A.1個月

B.2個月

C.6個月

D.12個月

【答案】：D

141、二級和二級以下建筑施工專業(yè)承包資質序列企業(yè)配置專職安全生

產管理人員應不少于00

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A

142、根據(jù)《行政訴訟法》，因不動產提起的行政訴訟，由()人

民法院管轄。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告選擇被告住所地或不動產所在地

D.不動產所在地

【答案】：D

143、某施工單位持提貨單去材料供應商倉庫取貨，由于倉庫發(fā)貨員的

失誤，多取回20t材料，對于施工單位該情形構成了()o

A.合同之債

B.侵權之債

C.無因管理

D.不當?shù)美?/p>

【答案】：D

144、關于建筑意外傷害保險的說法，正確的是（）。

A.應當由建設單位統(tǒng)一投保

B.保險期限自開工之日起算

C.費用由作業(yè)人員負擔

D.保險期限至缺陷責任期屆滿之日止

【答案】：B

145、甲某于2014年5月20日取得二級建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，由于工

作單位變動，于2015年8月20日按規(guī)定辦理了注冊變更手續(xù)。根據(jù)

有關規(guī)定，甲某的注冊有效期應當截止到（）。

A.2017年5月20日

B.2018年5月200

C.2017年8月20日

D.2018年8月20日

【答案】：A

146、建設單位取得施工許可證后，若不能按期開工，應當向發(fā)證機關

申請延期，每次延期不超過（）個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

147、(2021年真題第1批)關于建設工程合同變更，說法正確的是

()O

A.一方當事人可以根據(jù)交易習慣直接變更雙方已達成的合同約定

B.雙方當事人協(xié)商變更后的內容取代原合同的內容

C.雙方當事人對合同變更的內容約定不明確的，先提出變更的一方有

權要求對方按其要求履行

D.合同訂立時的市場環(huán)境發(fā)生變化后，一方當事人可以直接變更原合

同約定

【答案】：B

148、委托代理按照被代理人的委托行使代理權。因委托代理中，被代

理人是以意思表示的方法將代理權授予代理人的，故又稱“意定代理”

或“。

A.表見代理

B.任意代理

C.無權代理

D.民事代理

【答案】：B

149、依法實施強制監(jiān)理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術措

施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是

()O

A.發(fā)包人駐工地代表

B.工程監(jiān)理單位

C.設計單位

D.項目技術負責人

【答案】：B

150、以下有關集體合同的說法中，正確的是（）。

A.集體合同自雙方簽字蓋章之日起生效

B.依法訂立的集體合同對用人單位和勞動者具有約束力

C.集體合同草案必須工會批準

D.集體合同必須經勞動行政主管部門批準

【答案】：B

151、下列爭議中，屬于勞動爭議的是（）。

A.企業(yè)職工張某與某地方勞動保障行政部門因工傷認定結論發(fā)生的爭

議

B.公司股東李某因股息分配與該公司產生的爭議

C.退休職工王某與社會保險經辦機構因發(fā)生退休費用發(fā)生的爭議

D.進城務工的黃某與勞務分包企業(yè)因支付工資報酬產生的爭議

【答案】：D

152、當事人對建設工程開工日期有爭議的，關于人民法院的開工日期

認定的說法，正確的有OO

A.因承包人原因導致工程開工時間推遲的，以開工條件具備的時間為

開工日期

B.開工通知發(fā)出后尚不具備開工條件的，以開工通知單載明的時間為

開工日期

C.開工通知發(fā)出前，承包人經發(fā)包人同意已經實際進場施工的，以實

際進場施工時間為開工日期

D.發(fā)包人或監(jiān)理人未發(fā)出開工通知，亦無相關證據(jù)證明實際開工日期

的，以施工許可證載明的時間為開工日期

【答案】：C

153、債權相對性理論的內涵，不包括（）。

A.債權主體的相對性

B.債權內容的相對性

C.債權責任的相對性

D.債權義務的相對性

【答案】：D

154、（2018年真題）根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，不予注冊的情形

是（）。

A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑罰執(zhí)行完畢之日起至申請注

冊之日止不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5

年

D.申請人申請注冊之日5年前擔任項目經理期間，所負責項目發(fā)生過

重大質量和安全事故

【答案】：B

155、某單位職工小李因工負傷并被確認部分喪失勞動能力，關于其勞

動合同解除的說法，正確的是（）。

A.小李不能勝任工作的，單位有權與其解除勞動合同

B.小李嚴重違反單位規(guī)章制度，單位有權與其解除勞動合同

C.單位經濟性裁員的，有權與小李解除勞動合同

D.無論任何情形，單位均不得與小李解除勞動合司

【答案】：B

156、關于工程勘察，下面說法錯誤的是（）。

A.工程勘察是工程建設的先行官

B.工程勘察成果是建設工程項目設計的依據(jù)

C.工程勘察成果是編制投標文件的依據(jù)

D.工程勘察成果是保證施工安全的重要因素和前提條件

【答案】：C

157、某建筑設計單位在設計文件中，對無特殊要求的建筑材料、設備

的選用采取的正確做法是（）。

A.按照建設單位的要求，適當放寬了質量標準？

B.注明了建筑材料、設備的生產廠、供應商？

C.簡要描述了建筑材料、設備的性能？

I）.注明規(guī)格、型號、性能等技術指標

【答案】：D

158、關于無效合同法律后果的說法，正確的是（）

A.無效合同自被確認為無效時起沒有法律約束力

B.無效合同的當事人因該合同取得的財產、應當折價補償

C.無效合同中雙方都有過錯的，僅需承擔各自的損失

D.合同無效的，不能響合同中有關解決爭議方法的條款的效力

【答案】：D

159、對于可撤銷的建設工程施工合同，當事人有權請求（）撤

銷該合同。

A.建設行政主管部門

B.工商行政主管部門

C.合同管理部門

D.人民法院或仲裁機構

【答案】：D

160、建設工程中的基本主體是（）。

A.業(yè)主

B.建設單位

C.施工單位

I）.法人

【答案】：D

161、甲將其房屋賣給乙，并就房屋買實訂立合同，但未進行房屋產權

變更登記，房屋也未實際交付。關于該買實合同效力和房屋所有權的

說法，正確的是（）。

A.買賣合同有效，房屋所有權不發(fā)生變動

B.買賣合同尢效，房屋所有權不發(fā)生變動

C.買賣合同有效，房屋所有權歸乙所有，不能對抗善意第三人

I）.買賣合同效力待定，房屋所有權不發(fā)生變動

【答案】：A

162、根據(jù)《民用建筑節(jié)能條例》，注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行民用建筑節(jié)能

強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部口責令停業(yè)執(zhí)業(yè)

（）,情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資格證書的部門吊銷執(zhí)業(yè)資格證書,

5年內不得注冊。

A.3個月以上6個月以下

B.3個月以上1年以下

C.6個月以上2年以下

D.1年以上3年以下

【答案】：B

163、行政處罰案件中，組織聽證的費用由（）承擔。

A.當事人

B.受益人

C.行業(yè)協(xié)會

D.行政機關

【答案】：D

164、下列注冊證書失效的是（）。

A.張某所在企業(yè)破產

B.王某調離原部門到新部門

C.李某年齡明年65周歲

D.趙某年滿27周歲注冊在本單位

【答案】：A

165、根據(jù)《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》，在歷史文化名城、名

鎮(zhèn)、名村保護范圍內可以進行的活動是（）

A.開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動

B.占用保護規(guī)劃確定保留的道路

C.在核心保護范圍內舉辦大型群眾性活動

D.為響應國家扶貧政策修建生產爆炸性物品的工廠

【答案】：C

166、建設工程債發(fā)生的最主要的依據(jù)是（）。

A.侵權

B.合同

C.不當?shù)美?/p>

D.無因管理

【答案】：B

167、當事人、利害關系人認為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，

可以向（）人民法院提出書面異議。

A.原審

B.負責執(zhí)行的

C.原告所在地

D.被告所在地

【答案】：B

168、（2016年真題）根據(jù)《民事訴訟法》，關于證據(jù)的說法，正確的

是（）。

A.書證只能提交原件

B.涉及商業(yè)秘密的證據(jù)需要在法庭出示的，應當在公開開庭時出示

C.經過公證證明的文書，人民法院可以作為認定事實的根據(jù)

I）.證據(jù)應當在法庭上出不，并由當事人互相質證

【答案】：D

169、以下情形屬于不當?shù)美氖牵ǎ?/p>

A.為履行道德義務進行的給付

B.設計單位誤領了建設單位支付給施工單位的工程款

C.債務到期之前的清償

D.明知無給付義務而進行的債務清償

【答案】：B

170、下列關于委托合同當事人權利義務，描述錯誤的是（）。

A.受托人為處理委托事務墊付的必要費用，委托人應當償還該費用及

其利息

B.受托人處理委托事務時，因不可歸責于自己的事由受到損失的，不

可向委托人要求賠償損失

C.經委托人同意，受托人可以轉委托

1）.受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失

【答案】：B

171、（2020年真題）在建設工程施工合同履行中，建設單位沒有及時

檢查隱蔽工程，承包人（）。

A.只能順延工期，無權要求賠償停工、窩工損失

B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任

D.既無權順延工期，也無權要求賠償停工、窩工損失

【答案】：B

172、主債權債務合同無效，擔保合同（），但法律另有規(guī)定的

除外。

A.仍然有效

B.無效

C.在擔保期間內有效

D.效力待定

【答案】：B

173、關于招標基本程序的說法，正確的是（）。

A.資格審查可以在開標前進行，也可以在開標后進行

B.招標項目設有標底的，可以以標底作為評標定標的依據(jù)

C.標底應當在評標時公布

D.投標文件從投標人送達文件之日起生效

【答案】：A

174、（2021年第1批真題）關于民事訴訟中第三人的說法，正確的是

（）。

A.第三人屬于狹義的民事訴訟當事人

B.人民法院判決承擔民事責任的第三人，有當事人的訴訟權利和義務

C.對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權的，只能參加

訴訟，不得提起訴訟

1）.對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權，但案件