二零二五年度政府辦公樓消防改造設計與施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度政府辦公樓消防改造設計與施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：地址：_______法定代表人：_______地址：_______法定代表人：_______鑒于甲方需要對其政府辦公樓進行消防改造設計與施工，乙方具備相應的資質和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內容：_______4.工程規(guī)模：_______5.工程總投資：_______二、合同工期1.工程開工日期：_______2.工程竣工日期：_______3.工期延誤責任：因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付_______元的違約金。三、設計及施工要求1.乙方應按照甲方要求，進行消防改造設計與施工。2.設計及施工過程中，乙方應嚴格遵守國家有關消防法規(guī)、標準和規(guī)范。3.乙方在施工過程中，應確保工程質量和安全，如因乙方原因造成工程質量問題或安全事故，乙方應承擔全部責任。四、設計及施工費用1.設計費用：_______2.施工費用：_______3.乙方應在工程開工前，向甲方支付_______%的設計費用，剩余設計費用在工程竣工后支付。4.乙方應在工程開工前，向甲方支付_______%的施工費用，剩余施工費用在工程竣工后支付。五、付款方式1.甲方應在工程開工前，向乙方支付_______%的預付款。2.甲方應在工程進度達到_______%時，向乙方支付_______%的進度款。3.甲方應在工程竣工驗收合格后，向乙方支付_______%的竣工款。4.甲方應在工程保修期滿后，向乙方支付_______%的保修金。六、工程驗收1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在收到報告后_______日內組織驗收。2.驗收合格后，甲方應在_______日內向乙方支付竣工款。3.如驗收不合格，乙方應在_______日內整改完畢，重新進行驗收。七、保修期1.乙方應保證工程在保修期內質量合格，如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責免費維修。2.保修期為_______年。八、違約責任1.甲方未按約定支付款項，應向乙方支付_______%的違約金。2.乙方未按約定完成工程，應向甲方支付_______%的違約金。3.任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。九、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的，因合同履行需要而介入的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于設計監(jiān)理單位、材料供應商、施工監(jiān)理單位、質量檢測機構、工程保險機構等。二、第三方介入的條件與程序1.第三方介入需經(jīng)甲方和乙方同意，并由雙方簽訂相應的合作協(xié)議或委托書。2.甲方和乙方應在第三方介入前，明確第三方的責任范圍、權利義務和責任限額。3.第三方介入后，甲方、乙方和第三方應簽訂補充協(xié)議，明確各自的權利義務和責任劃分。三、第三方責任限額1.第三方在本合同項下的責任限額，應根據(jù)其提供的專業(yè)服務性質、合同約定及行業(yè)標準確定。a.設計監(jiān)理單位：設計合同額的_______%。b.材料供應商：供應材料合同額的_______%。c.施工監(jiān)理單位：施工監(jiān)理合同額的_______%。d.質量檢測機構：檢測合同額的_______%。e.工程保險機構：保險合同額的_______%。3.如第三方責任限額不足以覆蓋實際損失，甲方和乙方可共同向第三方追償，直至其責任限額。四、第三方權利與義務1.第三方有權要求甲方和乙方按照約定支付相關費用。2.第三方應按照約定履行專業(yè)服務職責，確保服務質量。3.第三方在履行職責過程中，應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及本合同約定。4.第三方應承擔因其自身原因造成的損失，包括但不限于工程質量問題、安全事故等。五、第三方與其他各方的劃分說明1.甲方與乙方之間，第三方不承擔任何責任。2.甲方與第三方之間，甲方應承擔第三方在本合同項下的全部責任。3.乙方與第三方之間，乙方應承擔第三方在本合同項下的全部責任。4.如第三方在履行職責過程中，因甲方或乙方的責任導致第三方承擔責任，甲方或乙方應向第三方承擔相應的賠償責任。六、第三方變更與退出1.甲方和乙方可根據(jù)實際情況，經(jīng)協(xié)商一致，對第三方進行變更。2.第三方因自身原因或經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，可退出本合同。3.第三方退出本合同后，甲方和乙方應根據(jù)實際情況，重新確定相關責任和權利。七、保密條款1.甲方、乙方和第三方對本合同內容及涉及的商業(yè)秘密負有保密義務。2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得泄露本合同內容及涉及的商業(yè)秘密。3.違反保密義務，造成損失的，應承擔相應的賠償責任。八、爭議解決1.甲方、乙方和第三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他1.本合同未盡事宜，甲方、乙方和第三方可另行協(xié)商補充。2.本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同自甲乙雙方和第三方簽字（或蓋章）之日起生效。4.本合同一式_______份，甲乙雙方和第三方各執(zhí)_______份。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程概況說明書：詳細描述工程名稱、地點、內容、規(guī)模和總投資等信息。2.設計圖紙與技術規(guī)范：包括所有設計圖紙、技術規(guī)范、施工圖紙、材料清單、設備清單等。3.施工組織設計：包括施工方案、進度計劃、質量保證措施、安全文明施工措施等。4.合同簽訂文件：包括本合同、甲方和乙方簽訂的任何補充協(xié)議、變更通知等。5.付款憑證：包括預付款、進度款、竣工款、保修金等的支付憑證。6.驗收報告：包括工程竣工驗收報告、質量檢測報告、安全評估報告等。7.第三方合作協(xié)議：包括與設計監(jiān)理單位、材料供應商、施工監(jiān)理單位、質量檢測機構、工程保險機構等簽訂的合作協(xié)議。8.保密協(xié)議：涉及保密信息的保密協(xié)議。9.變更通知：涉及工程變更的書面通知。10.爭議解決文件：涉及爭議解決的文件，包括協(xié)商記錄、調解書、仲裁裁決書、法院判決書等。說明要求：所有附件均需加蓋甲方和乙方公章，并由法定代表人或授權代表簽字。附件內容應與合同保持一致，不得有沖突。附件應清晰、完整，便于查閱。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：未按約定支付款項：每逾期一日，應向乙方支付_______%的違約金。未按約定提供工程資料：每逾期一日，應向乙方支付_______%的違約金。未按約定進行工程驗收：每逾期一日，應向乙方支付_______%的違約金。示例：甲方未按合同約定在工程竣工驗收合格后30日內支付竣工款，則應向乙方支付_______%的違約金。2.乙方違約行為及責任認定：工程延期：每延誤一日，應向甲方支付_______%的違約金。工程質量不合格：修復費用由乙方承擔，并賠償甲方因此遭受的損失。安全事故：承擔全部責任，包括但不限于賠償損失、承擔罰款等。示例：乙方未按合同約定在規(guī)