《法規(guī)及相關(guān)知識》模擬題B卷1.doc

建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識模擬B卷一、單項選擇題（每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）1二級建造師可以擔(dān)任（ ）施工的項目經(jīng)理。A二級及以下建設(shè)工程項目C. 二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目B二級及以上建設(shè)工程項目 D. 二級及以上建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目2在法律體系中，招標投標法屬于（ ）。 A. 民法 B. 商法 C. 經(jīng)濟法 D. 行政法3法人必須要能夠承擔(dān)民事責(zé)任，其前提是（ ）。A. 依法成立 B. 有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費 C. 有自己的名稱和組織機構(gòu) D. 有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所4某工程在施工過程中由于業(yè)主資金籌措遇到困難，將原設(shè)計的50層改為45層，這屬于民事法律關(guān)系的（ ）。A. 內(nèi)容變更 B. 主體變更 C. 客體性質(zhì)變更 D. 客體范圍變更5如果由于委托代理的授權(quán)不明確而給第三人造成損失的，則（ ）。A. 被代理人要向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人不承擔(dān)責(zé)任B. 代理人要向第三人承擔(dān)責(zé)任，被代理人不承擔(dān)責(zé)任C. 被代理人要向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任D. 代理人要向第三人承擔(dān)責(zé)任，被代理人承擔(dān)連帶責(zé)任6某施工單位與材料供應(yīng)商簽訂了購買20噸鋼材的合同，而材料供應(yīng)商實際交貨21噸鋼材，該施工單位未作任何表示全部予以接收。對于該施工單位來說，這種情況屬于（ ）。A. 不當(dāng)?shù)美?B. 無因管理 C. 侵權(quán) D. 違約7由于債權(quán)人原因致使債務(wù)人一時難以履行債務(wù)，債務(wù)人可以將履行的標的物提交有關(guān)部門保存的行為稱為（ ）。 A. 混同 B. 提存 C. 抵銷 D. 免除8當(dāng)物權(quán)的標的物因他人的侵權(quán)行為而遭受損壞時，物權(quán)的保護方式為（ ）。 A. 排除妨礙 B. 確認物權(quán) C. 返還原物 D. 恢復(fù)原狀9工程設(shè)計圖紙屬于知識產(chǎn)權(quán)中的（ ）。 A. 著作權(quán) B. 專利權(quán) C. 商標權(quán) D. 非專利技術(shù)10若某施工合同的訴訟時效進行到第16個月末時發(fā)生了持續(xù)時間為5個月的不可抗力事件，則該不可抗力事件消除后，訴訟時效還有（ ）。 A. 8個月 B. 6個月 C. 3個月 D. 1個月11某建設(shè)單位于2006年3月1日領(lǐng)取了施工許可證，由于某種原因工程未能按期開工，該建設(shè)單位按照建筑法的規(guī)定向發(fā)證機關(guān)辦理了申請延期手續(xù)，該工程最遲應(yīng)當(dāng)在（ ）開工。A. 2006年5月1日 B. 2006年6月1日 C. 2006年9月1日 D. 2006年12月1日12某施工單位越級承攬了某工程，該工程經(jīng)竣工驗收合格，（ ）。A. 因該施工合同為無效合同，所以建設(shè)單位可不支付工程款B. 因該工程經(jīng)竣工驗收合格，故該施工合同為有效合同，建設(shè)單位應(yīng)支付工程款C. 雖然該施工合同為無效合同，但該工程經(jīng)竣工驗收合格，故建設(shè)單位應(yīng)支付工程款D. 因該施工合同為無效合同，所以是否支付工程款取決于建設(shè)單位的意愿13下列關(guān)于分包工程的表述中，錯誤的是（ ）。A. 除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可 B. 工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成C. 禁止分包單位將其承包的工程再分包 D. 總承包單位和分包單位對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任14某工程監(jiān)理人員在現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)施工單位為了施工便利未按照設(shè)計圖紙施工，施工單位項目經(jīng)理解釋說，根據(jù)他們的經(jīng)驗，這樣施工不會影響工程質(zhì)量，則該工程監(jiān)理人員（ ）。A. 有權(quán)要求施工單位改正 B. 應(yīng)當(dāng)通知設(shè)計單位要求施工單位改正C. 應(yīng)當(dāng)報告建設(shè)單位要求施工單位 D. 應(yīng)當(dāng)報告主管部門要求通知施工單位改正15某政府投資項目的總投資額為2800萬元，該項目建設(shè)單位對下列內(nèi)容未進行招標，其中違反招標投標法規(guī)定的是（ ）。A. 合同價為180萬元的施工合同 B. 合同價為90萬元的材料采購合同C. 設(shè)計費為60萬元的設(shè)計合同 D. 監(jiān)理費為40萬元的監(jiān)理合同16甲、乙、丙三公司組成聯(lián)合體參與某工程投標且中標，其共同投標協(xié)議中約定：甲、乙、丙三公司按50%、30% 和20%的比例分享利潤和分擔(dān)債務(wù)，甲公司為牽頭公司。若在施工過程中聯(lián)合體對建設(shè)單位負有80萬元的債務(wù)，而丙公司已破產(chǎn)，無力承擔(dān)相應(yīng)債務(wù)，則甲公司應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)為（ ）。A. 56萬元 B. 50萬元 C. 48萬元 D. 40萬元17在下列內(nèi)容中，屬于招標投標法禁止的投標人之間的串通行為是（ ）。A. 聯(lián)合體成員之間進行內(nèi)部競價，確定最佳組合報價，然后再參加投標B. 低資質(zhì)企業(yè)與高資質(zhì)企業(yè)協(xié)商，借用其資質(zhì)證書參加投標C. 投標者之間進行內(nèi)部競價，內(nèi)定中標人，然后再參加投標D. 投標人以向評標委員會成員行賄的手段謀取中標18某招標項目在招標文件中規(guī)定的評標標準為：投標報價在標底上下5%區(qū)間內(nèi)為有效標，在此范圍內(nèi)最低價中標。該項目有甲、乙、丙三家施工單位參加投標，其報價分別比標底低5.3%、5.9%、6.2%，則（ ）。A.招標人應(yīng)確定投標人甲為中標人 C.評標委員會可否決所有投標，招標人可取消招標B.招標人應(yīng)確定投標人丙為中標人 D.評標委員會可否決所有投標，招標人應(yīng)重新招標19某招標人根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人于2006年7月5日確定了中標人，次日向主管部門提交了招標投標情況的書面報告，于2006年7月15日向中標人發(fā)出中標通知書。由于該中標人為外地企業(yè)，該中標人于2006年7月16日收到中標通知書。根據(jù)招標投標法規(guī)定，招標人和投標人應(yīng)當(dāng)在（ ）前訂立書面合同。A. 2006年8月5日 B. 2006年8月14日 C. 2006年8月15日 D. 2006年8月16日20某項目建設(shè)單位與施工單位在施工合同中約定，由施工單位墊資施工，工程竣工后工程 款在竣工結(jié)算時一次性支付，但對墊資利息沒有約定，則在工程竣工結(jié)算時（ ）。A. 不考慮墊資款的利息 C. 按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計算利息 B. 按照工程拖欠款處理 D. 按中國人民銀行發(fā)布的同期存款利率計算利息21投標文件有效期的具體時間應(yīng)當(dāng)由（ ）。A. 招標投標有關(guān)法規(guī)明確規(guī)定 B.招標人在招標文件中規(guī)定C. 投標人在投標文件中確定 D.評標委員會在評標過程中根據(jù)具體情況確定22安全生產(chǎn)法規(guī)定，規(guī)模小、資質(zhì)低、專業(yè)性強的施工單位，（ ）。A. 可以不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，也不必配備安全生產(chǎn)管理人員B. 可以不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，但應(yīng)當(dāng)配備兼職安全生產(chǎn)管理人員C. 可以不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，但應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員D. 也應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備專職安全生產(chǎn)管理人員23從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)（ ）。A. 立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或本單位負責(zé)人報告B. 立即如實向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或本單位負責(zé)人報告C. 立即向本單位負責(zé)人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告D. 立即如實向本單位負責(zé)人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告24在建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理基本制度中，安全生產(chǎn)檢查制度是安全生產(chǎn)的（ ）。A. 核心 B. 前提 C. 保障 D. 目標25某工程施工合同中規(guī)定，該工程于2004年9月1日開工，于2006年8月31日竣工。為了提早發(fā)揮投資效益，建設(shè)單位于2005年7月10日要求施工單位于2006年5月31日竣工。建設(shè)單位的這一要求違反了（ ）的相關(guān)規(guī)定。A. 合同法 B. 安全生產(chǎn)法 C. 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 D. 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例26在下列內(nèi)容中，屬于項目負責(zé)人安全責(zé)任的是 ( )。A. 制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度 B. 制定安全施工措施 C. 制定操作規(guī)程 D. 及時報告生產(chǎn)安全事故27某工程的設(shè)備安裝工程分包給某專業(yè)設(shè)備安裝公司。在施工過程中，總承包單位發(fā)現(xiàn)存在安全隱患，遂要求該安裝公司暫停施工，但分包單位仍繼續(xù)施工，導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故。對此事故，（ ）。A. 由分包單位承擔(dān)責(zé)任 B. 由總承包單位承擔(dān)C. 由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任 D. 由總承包單位承擔(dān)主要責(zé)任28某超高層建筑有兩層地下室，其基礎(chǔ)工程施工涉及深基坑支護工程。根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例的規(guī)定，對此深基坑工程，施工單位應(yīng)當(dāng)（ ）。A. 編制安全技術(shù)措施并編制專項施工方案 B. 編制專項施工方案并附具安全驗算結(jié)果C. 編制專項施工方案并報主管部門審批 D. 編制專項施工方案并組織專家進行論證、審查29某鋼筋混凝土工程的施工合同中規(guī)定，工程所需用的所有商品混凝土由建設(shè)單位負責(zé)供應(yīng)，其余材料由施工單位負責(zé)采購，則（ ）。A. 商品混凝土由建設(shè)單位負責(zé)檢驗，其他材料由施工單位負責(zé)檢驗B. 商品混凝土由監(jiān)理單位負責(zé)檢驗，其他材料由施工單位負責(zé)檢驗C. 商品混凝土和其他材料均由施工單位負責(zé)檢驗 D. 商品混凝土和其他材料均由建設(shè)單位負責(zé)檢驗30某工程地下室底板鋼筋綁扎完成，準備澆筑混凝土?xí)r，按照建設(shè)工程質(zhì)量管理條例的規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)通知（ ）。A. 建設(shè)單位和監(jiān)理單位 B. 建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)C. 監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu) D. 質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)和安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)31對在保修期限內(nèi)和保修范圍內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，（ ）。A. 由質(zhì)量缺陷的責(zé)任方履行保修義務(wù)，由建設(shè)單位承擔(dān)保修費用B. 由質(zhì)量缺陷的責(zé)任方履行保修義務(wù)并承擔(dān)保修費用C. 由施工單位履行保修義務(wù)并承擔(dān)保修費用D. 由施工單位履行保修義務(wù)，由質(zhì)量缺陷責(zé)任方承擔(dān)保修費用32在下列區(qū)域中，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲的建筑施工的是（ ）為主的區(qū)域。A. 學(xué)校、住宅、商場 B. 學(xué)校、住宅、醫(yī)院 C. 學(xué)校、商場、醫(yī)院 D. 商場、醫(yī)院、住宅33某施工單位在外地承接了一工程的施工任務(wù)，并與建設(shè)單位簽訂了施工合同。該施工單位在工程所在地招募了一批勞務(wù)工，并與他們簽訂了勞動合同。在施工過程中，由于建設(shè)單位資金籌措困難而導(dǎo)致施工合同終止，則該施工單位（ ）。A. 可以隨時解除勞動合同 B. 不得解除勞動合同，應(yīng)安排這批勞務(wù)工到其他工程上工作C. 可以解除勞動合同，但應(yīng)提前30日以書面形式通知勞動者本人D. 可以解除勞動合同，但應(yīng)提前30日以書面形式通知勞動者本人，并給予勞動者適當(dāng)補償34勞動法規(guī)定，勞動合同爭議的解決，（）。A. 實行或裁或?qū)徳瓌t C. 當(dāng)事人對仲裁裁決不服的，可以向法院起訴B. 實行二裁終裁原則 D. 當(dāng)事人對仲裁裁決不服的，不可以向法院起訴35安全生產(chǎn)設(shè)施或安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或造成其他嚴重后果的行為構(gòu)成（ ）。A. 重大勞動安全事故罪 B. 重大責(zé)任事故罪 C. 工程重大安全事故罪 D. 工程重大責(zé)任事故罪36合同沒有約定或約定不明確而法律又沒有規(guī)定的可以根據(jù)（ ）進行解釋。A. 平等原則 B. 自愿原則 C. 公平原則 D. 誠實信用原則37若采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同且收件人指定特定系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)電文，則（），視為到達時間。A. 該數(shù)據(jù)電文進入該特定系統(tǒng)的時間 B. 該數(shù)據(jù)電文進入收件人的任何系統(tǒng)的首次時間C. 收件人在該特定系統(tǒng)首次收到該數(shù)據(jù)電文的時間D. 收件人在該特定系統(tǒng)或其他系統(tǒng)首次收到該數(shù)據(jù)電文的時間38某施工單位參加一公開招標項目的投標，在遞交投標文件后發(fā)現(xiàn)報價有較嚴重的失誤，遂在招標文件規(guī)定的投標截止時間前，向招標人送交了一個書面通知，撤回已遞交的投標文件。該行為是（ ）。A. 要約撤回 B. 要約撤銷 C. 承諾撤回 D. 承諾撤銷39某工程項目的建設(shè)單位經(jīng)過招標投標程序確定了施工單位甲為中標人。在合同談判過程中，該建設(shè)單位要求施工單位甲讓利3%，施工單位甲予以拒絕。該建設(shè)單位以此為由，不與施工單位甲簽訂施工合同。對此，該建設(shè)單位應(yīng)承擔(dān)（）。A. 違約責(zé)任 B. 締約過失責(zé)任 C. 侵權(quán)責(zé)任 D. 失信責(zé)任40某房屋建筑項目的建設(shè)單位與施工單位簽訂的施工合同中規(guī)定：工期8個月，采用固定總價合同，合同價為600萬元，使用年限為40年。該工程按合同工期竣工并及時結(jié)算，未發(fā)生合同爭議，則該合同為（）。A. 有效合同 B. 無效合同 C. 可變更合同 D. 可撤銷合同41張某是某施工單位的材料采購員，一直代理本單位與外地甲建材公司的材料采購業(yè)務(wù)。后張某被單位開除，但甲公司并不知情。張某用蓋有原單位公章的空白合同書與甲公司簽訂了一份材料采購合同，則該合同為（）。 A. 效力待定合同 B. 無效合同 C. 可撤銷合同 D. 有效合同42施工單位甲與設(shè)備供應(yīng)單位乙簽訂了購買某種型號混凝土泵的合同，約定于2006年8月10日送貨上門。設(shè)備供應(yīng)單位乙委托運輸公司丙運輸該混凝土泵，但運輸公司丙直到8月30日才將該混凝土泵送到施工單位甲，影響了施工單位甲所承包工程的施工進度。對此，應(yīng)由（）向施工單位甲承擔(dān)違約責(zé)任。A. 設(shè)備供應(yīng)單位乙 C. 設(shè)備供應(yīng)單位乙或運輸公司丙 B. 運輸公司丙 D. 設(shè)備供應(yīng)單位乙和運輸公司丙43某搶險工程由于時間緊迫，建設(shè)單位與施工單位在施工合同中對工程價款未明確約定，則該工程的價款應(yīng)按照（）履行。A. 訂立合同時工程所在地的市場價格 C. 履行合同時工程所在地的市場價格B. 訂立合同時承包人所在地的市場價格 D. 履行合同時工程所在地工程造價管理部門發(fā)布的價格44某工業(yè)項目由于發(fā)包人原因比合同工期推遲2個月竣工，承包人于8月6日提交了竣工驗收報告，但發(fā)包人未按照約定的時間組織竣工驗收，于8月8日將該工程投入使用，則（）。A. 以8月6日為竣工日期，工程質(zhì)量是否合格由以后的竣工驗收結(jié)果為準B. 以8月6日為竣工日期，工程質(zhì)量為合格C. 以8月8日為竣工日期，工程質(zhì)量是否合格由以后的竣工驗收結(jié)果為準D. 以8月8日為竣工日期，工程質(zhì)量為合格45最高人民法院關(guān)于施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，當(dāng)事人對欠付工程款利息計付標準有約定的，（ ）；沒有約定的，（）。A. 按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息，也按前述利率計息B. 按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息，不予計息C. 按照約定處理，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息 D. 按照約定處理，不予計息46乙公司對甲公司負有500萬元的債務(wù)，2007年6月到期，但到期未予償還。丙公司對乙公司負有200萬元的債務(wù)，2007年7月到期，丙公司到期無力償還。乙公司與丙公司簽訂了一份協(xié)議，決定免除丙公司所負債務(wù)。對此，甲公司可以（ ） A. 以自己的名義行使代位權(quán) B. 以乙公司的名義行使代位權(quán) C. 以自己的名義行使撤銷權(quán) D. 以乙公司的名義行使撤銷權(quán)47某施工合同履行過程中，建設(shè)單位要求將設(shè)計文件選定但尚未安裝的某設(shè)備系統(tǒng)更換為另一種最新的設(shè)備系統(tǒng)，這一變更將對工期和造價均產(chǎn)生影響，雙方就此進行協(xié)商。在此期間，（ ）。A. 整個合同應(yīng)中止履行B. 對合同要求變更的部分應(yīng)中止履行，其他部分繼續(xù)履行C. 對合同要求變更的部分應(yīng)終止履行，其他部分繼續(xù)履行D. 先按原合同履行，等協(xié)商一致后再按新要求履行48某工程施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙有較嚴重的錯誤，設(shè)計單位花了較長時間修改設(shè)計。在此期間，施工單位機械閑置和人員窩工損失3萬元。另外，圖紙延誤造成施工單位竣工工期延誤20天，合同規(guī)定的誤期損害賠償金為2500元/天。對此，（）。A. 施工單位應(yīng)向建設(shè)單位承擔(dān)誤期損害賠償金5萬元B. 建設(shè)單位應(yīng)向施工單位承擔(dān)機械閑置和人員窩工損失3萬元C. 設(shè)計單位應(yīng)向施工單位承擔(dān)機械閑置和人員窩工損失3萬元D. 設(shè)計單位單位應(yīng)向施工單位承擔(dān)機械閑置和人員窩工損失3萬元以及誤期損害賠償金5萬元49某施工合同為固定總價合同，合同價為2000萬元，其中按合同價計算的利潤為5%，按施工進度分階段付款。當(dāng)施工單位完成合同額60%時，建設(shè)單位已向施工單位支付了1000萬元的工程款。此時，由于施工單位的嚴重違約行為，建設(shè)單位終止了該施工合同。該施工合同終止后建設(shè)單位還應(yīng)向施工單位支付（ ）。A. 250萬元 B. 240萬元 C. 200萬元 D. 190萬元50某施工單位與建設(shè)單位簽訂了設(shè)備安裝施工合同，并與設(shè)備供應(yīng)單位簽訂了設(shè)備采購合同。施工合同中規(guī)定，工期拖延罰款為1000元/天；設(shè)備采購合同中規(guī)定，設(shè)備交貨拖延罰款為1200元/天。由于設(shè)備供應(yīng)商交貨拖延30天，該施工單位采取了趕工措施，發(fā)生費用0.5萬元.，但安裝竣工工期仍拖延了20天。該設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)向該施工單位承擔(dān)的違約責(zé)任為（ ）。A. 2.5萬元 B. 3.6萬元 C. 5.6萬元 D. 6.1萬元51施工單位甲與設(shè)備供應(yīng)單位乙簽訂了價格為180萬元的設(shè)備采購合同，合同規(guī)定的定金為18萬元。合同訂立后，施工單位甲實際向設(shè)備供應(yīng)單位乙支付了20萬元定金，設(shè)備供應(yīng)單位乙收取定金后拒不履行合同，則施工單位甲可以要求設(shè)備供應(yīng)單位乙返還（ ）。A. 20萬元 B. 36萬元. C. 38萬元 D. 40萬元.52某設(shè)備采購合同規(guī)定，設(shè)備供應(yīng)方應(yīng)當(dāng)于2007年9月20日交貨。由于該供應(yīng)商近期訂單很多，2007年9月1日供貨方通知買貨方，不能按期交貨，請買貨方考慮其他采購渠道。這種情況屬于（ ）。A. 故意違約 B. 提前違約 C. 先期違約 D. 實際違約53某工程施工過程中，由于建設(shè)單位負責(zé)供應(yīng)的材料未能按時到場，致使施工單位多名木工窩工，項目經(jīng)理安排他們?nèi)ソ壴摻詈颓謇韴龅?，這是非違約方的（）。A. 延伸義務(wù) B. 連帶義務(wù) C. 新增義務(wù) D. 減損義務(wù)54某施工單位附屬的鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件加工廠甲與施工單位乙簽訂了來料加工承攬合同，制作一批鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件。甲按合同規(guī)定的時間制作完成該批構(gòu)件，經(jīng)催告，乙逾期3個月仍未來交款提貨，則甲可以行使（ ）。A. 抵押權(quán) B. 質(zhì)押權(quán) C. 留置權(quán) D. 撤銷權(quán)55與仲裁相比，民事訴訟不具有以下特征：（ ）。A. 專業(yè)性 B. 強制性 C. 公權(quán)性 D. 程序性56在某工程施工過程中，監(jiān)理工程師認為施工單位未按設(shè)計圖紙施工而導(dǎo)致某分項工程質(zhì)量不符合要求，施工單位則認為該分項工程質(zhì)量符合要求。對此工程質(zhì)量爭議，應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)舉證責(zé)任。A. 施工單位 B. 監(jiān)理單位 C. 設(shè)計單位 D. 建設(shè)單位57甲市的A公司與乙市的B公司在丙市簽訂了一份施工合同，該工程位于丁市。若雙方在合同履行中發(fā)生爭議，A公司向法院提起訴訟，則對此案有管轄權(quán)的是（ ）。A. 甲市法院 B. 乙市法院 C. 丙市法院 D. 丁市法院58根據(jù)最高人民法院的有關(guān)規(guī)定，實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，（）。A. 人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案被告B. 人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案當(dāng)事人C. 實際施工人可以追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案被告D. 實際施工人可以追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案當(dāng)事人59甲、乙因合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席仲裁員由甲、乙共同選定。仲裁庭合議時產(chǎn)生兩種不同意見，仲裁庭應(yīng)當(dāng)（ ）作出裁決。A. 按多數(shù)仲裁員的意見 B. 按首席仲裁員的意見 C. 提請仲裁委員會 D. 提請仲裁委員會主任60公民、法人或其他組織直接向人民法院提起公訴的，應(yīng)當(dāng)在知道具體行政行為之日起（）內(nèi)提出。A. 2個月 B. 60天 C. 3個月 D. 90天二、多項選擇題（每題2分。每題中的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）61在下列內(nèi)容中，屬于法律體系中經(jīng)濟法的是（）。A. 合同法 B. 擔(dān)保法 C. 建筑法 D. 保險法 E. 招標投標法62在下列情況中,由被代理人和代理人負連帶責(zé)任的是（）。A. 代理人超越代理權(quán)限的行為 B. 委托書授權(quán)不明 C. 代理事項違法 D. 代理人在代理權(quán)終止后的行為 E. 與第三代理人人串通63某施工單位在某工程施工過程中，由于所采取的保護措施不當(dāng)，致使與該工程毗鄰的若干民宅開裂和傾斜，且一民居的圍墻倒塌，造成部分居民出行不便。對此，受影響的居民可向該施工單位請求（ ）。A. 確認物權(quán)B. 排除妨礙 C. 恢復(fù)原狀 D. 返還原物 E. 賠償損失64某對外承包公司乙在某國承包一工程，2001年底竣工，經(jīng)驗收合格移交給業(yè)主甲。由于業(yè)主甲資金困難，在竣工結(jié)算時尚有100萬美元未付清。對此，在下列情況中，可作為訴訟時效中斷事由的是（ ）。A. 2002年5月乙派人到甲處催款 B. 2002年10月乙用書面向方式甲提出付款要求C. 2003年4月該國發(fā)生持續(xù)3個月的戰(zhàn)爭D. 2003年11月乙就甲未付清工程款向法院提起訴訟E. 2003年12月在法院作出判決前甲同意向乙支付剩余工程款65建筑法規(guī)定，申請領(lǐng)取建筑工程施工許可證具備的條件包括：（）。A. 已經(jīng)辦理用地批準手續(xù) B. 已委托監(jiān)理 C. 拆遷完畢D. 建設(shè)資金落實 E. 已確定建筑施工企業(yè)66在下列關(guān)于分包的表述中，不符合建筑法規(guī)定的是（ ）。A. 除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)監(jiān)理工程師認可B. 總承包單位不得將總承包合同范圍內(nèi)的半數(shù)以上的工程內(nèi)容分包C. 禁止分包單位將其承包的工程再分包D. 總承包單位和分包單位對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任E. 工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成67甲、乙、丙三企業(yè)組成聯(lián)合體參與某工程投標，其中，甲為一級土建企業(yè)，乙為二級安裝企業(yè)，甲、乙均具有法人資格；丙為勞務(wù)企業(yè)，不具有法人資格；甲為牽頭企業(yè)。根據(jù)招標投標法的規(guī)定，下列關(guān)于該聯(lián)合體的表述中，錯誤的是（ ）。A. 丙企業(yè)不能作為聯(lián)合體的成員B. 在丙企業(yè)不參加聯(lián)合體的情況下，該聯(lián)合體的資質(zhì)等級為二級C. 聯(lián)合體的共同投標協(xié)議應(yīng)當(dāng)同投標文件一并提交招標人D. 若該聯(lián)合體中標，應(yīng)當(dāng)由甲企業(yè)與招標人簽訂合同E. 聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔(dān)連帶責(zé)任68某招標人委托某招標代理機構(gòu)辦理招標事宜，并委托公證機構(gòu)對開標進行公證，招標文件規(guī)定2006年6月6日14時為投標截止時間。甲、乙、丙、丁四家承包商參加投標，并均于6月5日17時前提交了投標文件，但6月6日14時前，丙公司又提交了一份補充文件，而丁公司則由于某種原因書面提出撤回已提交的投標文件。對此，下列情況中，正確的是（）。A. 開標會由該招標代理機構(gòu)主持 B. 由于某評標專家遲到小時，開標會推遲到2006年6月6日15時進行C. 開標時，由公證機構(gòu)檢查投標文件的密封情況D. 丙公司的投標文件有效，但其補充投標文件在評標時將不予考慮E. 丁公司的投標文件在當(dāng)眾拆封、宣讀后即宣布為無效投標文件69根據(jù)安全生產(chǎn)法的規(guī)定，施工單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備，必須（），方可投入使用。A. 由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn) B. 取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格C. 取得安全使用證或安全使用標志D. 經(jīng)建設(shè)工程安全監(jiān)督機構(gòu)的批準E. 由經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格的特種作業(yè)人員操作70根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例對施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度的規(guī)定，施工單位主要負責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)全面負責(zé)，其主要職責(zé)包括：（）。A. 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度B. 制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程C. 保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入D. 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員E. 對所承擔(dān)的建設(shè)工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄71某高層住宅工程結(jié)構(gòu)設(shè)計合理使用年限50年，屋面防水為一級、設(shè)計使用年限15年。該工程于2004年12月15日竣工驗收合格并交付使用。該工程所在地區(qū)的采暖期從每年11月15日起到次年3月15日止。施工單位出具的工程質(zhì)量保修書中對保修期限的規(guī)定有下列內(nèi)容，其中符合法律法規(guī)要求的有（ ）。A. 地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程：50年B. 屋面防水工程：10年C. 衛(wèi)生間、廚房：3年 D. 電氣管線、給排水管道、裝修工程：1年E. 供熱系統(tǒng)：自2004年12月15日起到2006年3月15日止72用人單位不得解除勞動合同的情形包括（）。A. 勞動者患病在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi) B. 上班途中負傷 C. 女職工在產(chǎn)假期內(nèi) D. 未成年工在試用期內(nèi) E. 女職工在婚假期內(nèi)73材料供應(yīng)單位甲于2006年3月1日向施工單位乙發(fā)出以某價格出售一批建筑材料的要約，并說明該價格3月31日前有效。乙需要這批建筑材料且接受該價格，遂向甲作出購買該批建筑材料的承諾。在以下內(nèi)容中，承諾有效的是（ ）。A. 乙于2006年3月20日電話通知甲，表示接受該價格購買這批建筑材料B. 乙于2006年3月30日將該批建筑材料相應(yīng)的貨款匯到甲的賬戶C. 因決策延誤，乙于2006年4月2日才書面通知甲，表示接受該價格購買這批建筑材料，甲承認其效力D. 因郵遞延誤，乙的書面承諾通知于2006年4月2日才到達甲，甲通知乙不接受該承諾E. 乙在2006年3月20日給甲的書面承諾中，要求將交貨方式由乙到甲處提貨改為甲送貨上門到乙處74某集團公司下屬的甲企業(yè)投資進行擴建，與施工單位乙簽訂了施工合同。在施工過程中，甲由于經(jīng)營狀況惡化連續(xù)數(shù)月未支付工程款，經(jīng)調(diào)查，甲有可能喪失付款能力，乙遂暫時停止施工。在（ ）后，乙應(yīng)當(dāng)恢復(fù)施工。A. 甲企業(yè)近期接到一個大訂單，經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn) B. 甲企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重新開拓市場C. 該集團公司對甲企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子進行重大改組 D. 該集團公司為甲企業(yè)向乙提供付款擔(dān)保E. 該集團公司代甲企業(yè)向乙付款75某工業(yè)項目施工合同中約定，誤期損害賠償費為X元/天，合同爭議的解決方式為仲裁。工期拖延給業(yè)主造成的損失為Y元/天。若由于施工單位原因造成工期拖延N天，則下列關(guān)于施工單位應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任的表述中正確的是（ ）。A. 施工單位應(yīng)賠償業(yè)主（X+Y）*N元 B. 若XY，施工單位應(yīng)賠償業(yè)主X*N元C. 若XY，施工單位應(yīng)賠償業(yè)主Y*N元 D. 若X過分高于Y，施工單位可以請求仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少 E. 若Y過分高于X，施工單位可以請求仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少76某工程采用固定總價合同，在施工過程中發(fā)生了以下事件，其中屬于不可抗力的事件有（ ）。A. 特大暴雨造成滑坡，使部分在建工程受損B. 建筑材料價格大幅上漲，造成施工單位在該工程上虧本C. 工程所在地發(fā)生騷亂，影響工程正常施工D. 工程毗鄰建筑物采用爆破方式拆除，部分散亂物使該工程現(xiàn)場臨時設(shè)施受損 E.