承攬合同范本

1、承攬合同合同編號：單位名稱（承攬）字（簽約年份）08三位數(shù)編號定作人：承攬人：簽訂地點：簽訂時間：年月日承攬合同定作人：（填寫全稱）承攬人：（填寫全稱）根據(jù)中華人民共和國合同法及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條定作物情況 （如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）1.2規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號）1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）1.4備注：（如無內容，在空格處劃線）第二條合同價款2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）2.2付款方式

2、：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）2.3付款時間：（寫明年、月、日）第三條加工成品質量要求及技術標準：3.1質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）3.2技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù)）3.3 以封存樣品為質量標準的, 應當由雙方代表當面封簽, 并妥為保存。第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量4.1 用承攬人原材料完成工作的 , 定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時 , 定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。4.2用定作人原材料完成工作的, 定作人按下表標準提供：

3、材料規(guī)格計量數(shù) 量質 量提 供消耗單價總金名稱型 號單 位日 期定額（元）額（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）4.3定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢 , 不符合要求的 , 應在收到后日內通知定作人調換或補齊。 承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換 , 對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。第五條技術資料、圖紙的提供5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。5.2 承攬人在依照定作人的要求進行工作期間 , 發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理

4、 , 應當及時通知定作人 , 定作人應當在接到通知之日起 3 日內回復并提出修改意見。定作人未答復 , 承攬人有權停止工作 , 并及時通知定作人 , 因此造成的損失由定作人賠償。5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的, 承攬人應當嚴格遵守, 未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。第六條驗收標準和方法6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。6.

5、6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物, 在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時 , 以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。第七條交（提）定作物的時間和地點7.1雙方約定由定作人自提定作物7.1.1自提定作物的時間：7.1.2自提定作物的地點：（寫明年、月、日）（寫明詳細地址不可省略）7.2雙方約定由承攬人送交定作物7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1 ，則在空格處劃線）7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1 ，則在空格處劃線）7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物, 應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)

6、議與本合同有同等的法律效力。7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的, 以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)? 以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的 , 以承攬人通知的提取日期為準, 但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中 , 必須留給定作人以必要的途中時間。第八條包裝要求及費用負擔：8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）第九條運輸方式及費用負擔9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）9.2運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。第十條定作物的保修1

7、0.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。第十一條定金及預付款11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額： （大、小寫兩種形式填寫）11.2 定作人向承攬人交付定金的時間： （寫明年、月、日）11.3 定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額： （大、小寫兩種形式填寫）11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間： （寫明年、月、日）第十二條承攬人的違約責任：12.1 未按合同約定的質量交付定作物 , 若定作人同意接受的 , 應當按質論價；不同意接受的 , 應當負責修理或調換。 經過修理或調換后 , 仍不符合合同約定的質量標準 , 定作人有權拒收 , 由此造成

8、的損失由承攬人賠償。12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量 , 定作人仍然需要的， 應當補齊，補交部分按逾期交付處理； 少交部分定作人不再需要的 , 有權解除合同 , 因此造成的損失由承攬人賠償。12.3 未按合同約定包裝定作物 , 需返修或重新包裝的， 應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。 因包裝不符合同約定造成定作物毀損、 滅失的，由承攬人賠償損失。12.4 逾期交付定作物 , 應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線） %的違約金。12.5未經定作人同意 , 提前交付定作物 , 定作人有權拒收。12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如

9、未約定則在空格處劃線）的違約金。12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗, 或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的 , 由承攬人承擔相應的損失。12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件 , 定作人有權拒收 , 承攬人應賠償定作人因此造成的損失。 如定作人要求重作或重新修理， 應當按定作人要求完成 , 并承擔逾期交付的責任。12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應

10、向定作人承擔違約金元。12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。12.12其它違約責任： （如無內容，在空格處劃線）第十三條定作人的違約責任：13.1 中途變更定作物的數(shù)量、 規(guī)格、質量或設計等 , 賠償因此給承攬人造成的損失。13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行, 定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的的違約金。13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的 , 承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失； 承攬人不要求解除合同的， 除交付定作物的日期應當順延外 , 定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。13.4 超過合同約定期限領

11、取定作物的, 每逾期一日向承攬人支付定作物總價的違約金外 , 還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。13.6 無故拒絕接收定作物 , 賠償因此給承攬人造成的損失。13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時, 承擔因此多支出的費用。13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）第十四條不可抗力14.1 在合同約定的履行期限內, 由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的 , 承攬人在取得合法證明后, 可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間, 由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的 , 承攬人不承擔責任。第十五條爭議的解決方式因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決； 協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決， 訴訟管轄地法院為 （根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、 合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵