公路工程監(jiān)理工程師過渡考試合同管理題庫

1、公路工程施工監(jiān)理工程師資格考試合同管理試題1一. 單選題（在括號內填入你認為最正確的被選題號；每題1分，共10分）1. 法人代表是指 （ ） 由法人委托的代表； 依照法律或者法人章程的規(guī)定，代表法人行使權力的負責人； 法定代表人； 代表被代理人接受或行使意識表示的人。2. 下列那種行為屬于要約 （ ） 業(yè)主向承包人發(fā)出的訂約通知； 業(yè)主發(fā)售的招標文件； 承包人投送的投標文件； 業(yè)主簽發(fā)中標通知書；3. 合同法對自然人在工程建設合同中能否成為合同主體的規(guī)定有： （ ） 不可以成為招標人 不可以成為投標人 不可以招標但可以投標 可以招標但不能投標 既可以招標又可以投標 既不能招標也不能投標4. 招

2、標投標法規(guī)定評標工作應由以下的哪個單位負責。 （ ） 業(yè)主； 業(yè)主組建的評標委員會； 上級主管部門； 上級主管部門指定的評標小組； 受業(yè)主委托的監(jiān)理工程師； 代表國家的常設評標機構。5. 任何投標人對于一個合同有一次而且只能有一次投標機會，如果投標人先以自己的公司投了一次標，然后又與其他公司聯合以聯營體的名義再投了一次標，則： （ ） 以自己公司的名義所投的標有效，以聯營體的名義所投的標作廢； 以聯營體名義投的標有效，以自己公司名義的投標文件被拒絕； 以上兩次投標都將被拒絕； 以上兩次投標都有效；6. 凡是在工程量清單中列有細目名稱的，不管其是否填寫了工程量，承包人在填寫報價時都應當填入單價或

3、總價；凡是承包人在投標時沒有填入單價或總價，但有名稱的細目，在合同執(zhí)行時，承包人必須按監(jiān)理工程師的指令完成該項施工任務，而且按fidic合同條件的規(guī)定，認為： （ ） 應當由監(jiān)理工程師進行計量，由監(jiān)理工程師與承包人共同協(xié)商一個單價，報業(yè)主同意后，按實際完成的工程量與協(xié)商確定的單價，進入月進度款中支付； 承包人必須施工，業(yè)主不應付款。 應當認為該細項工程屬于合同以外的“協(xié)議補充工程”，按工程變更進行； fidic合同條件明確規(guī)定，認為該細項的工程費用已經分攤到其他細目的單價或總價中去了，業(yè)主在支付其他細目的工程費用時已經支付過了，不再另行計量與支付。7. 監(jiān)理工程師在施工承包合同中的地位是： （

4、 ） 委托代理人 獨立第三者 既是委托代理人又是獨立第三者 法定代理人8. 以下那種證書才是證明承包人所施工的工程已被批準的唯一文件：（ ） 中間支付證書； 工程移交證書； 缺陷責任期終止證書； 各工序、各分部、分項工程的質量檢驗合格單。9. 工程計量是指對承包人已完成的工程進行收方、計算和由 給予確認的過程。 （ ） 業(yè)主 業(yè)主、監(jiān)理工程師、承包人三方 承包人 監(jiān)理工程師 10. fidic條款中合同通用條件與合同專用條件間的關系是： （ ） 通用條件是為主的條件，專用條件是從屬條件，故通用條件較為全面。 專用條件是為主的條件，通用條件是從屬條件，故專用條件較為全面。 專用條件是針對通用條件

5、有關條款進行的補充、修改或具體化，故專用條件優(yōu)先。二. 多選題（有多個或一個答案，在括號內填入你認為正確的被選題號，每題1分，共40分）1. 下面那些是法人必須具備的條件： （ ）要有書面委托文件； 能夠獨立承擔民事責任； 有自己的名稱、組織機構和辦事場所； 有公民權的合法自然人； 有必要的財產和經費； 依法成立； 是經濟實體。2. 要約的法律約束力表現在： （ ） 要約生效后，在要約有效期內，要約人不得隨意反悔（即不得撤消和修改要約）； 對方必須按照要約的條件訂立合同； 是邀請投標人參加投標的法律證據； 要約人應當承擔一旦受要約人做出承諾，就必須與其簽訂合同的法律責任。3. 根據合同法給合同

6、所下的定義，以下那些說法是正確的 （ ） 合同又稱契約，他是當事人雙方或數方設立、變更和終止相互權利和義務關系的協(xié)議。 合同是平等民事主體的自然人、法人、其他組織之間訂立、變更、終止民事權利、義務關系的協(xié)議。 合同法所稱的合同包括一切民事權利義務關系。 合同法所稱的合同不僅包含民事范疇的民事合同關系，也還包含行政法范疇的合同關系。 合同法所稱的合同，僅僅是關于財產關系即民事債權債務關系的協(xié)議。 合同法所稱的合同，既不包括涉及婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護等有關身份的民事協(xié)議，更不包括涉及綜合治理、計劃生育、征購、征地等有關行政法范疇的合同關系。4. 我國招標投標法規(guī)定的法定招標方式有哪兩種。 （ ） 公開招

7、標 議標 內部招標 邀請招標 5. 以下那些人可以符合招標投標法的規(guī)定參加投標。（ ） 法人 自然人 上級主管機關推薦的人 經政府審核批準的人 其他社會組織6. 招標投標法第五條規(guī)定：招標投標活動應當遵守（ ） 公開原則 合理原則 誠實信用原則 公平原則 尊重事實原則 公正原則 不得擅自變更原則 自愿原則 協(xié)商一致原則7. 為填寫的投標報價，fidic合同條件規(guī)定了一個計價的基準日期，稱之為“投標報價的基期”，他是： （ ） 投標截止日前的第二十八天的當日； 由投標人選擇的計價的基準日期； 認為報價中的 材料、人工、機械使用等費用是以這一天的價格為準的； 投標截止日當日； 投標報價中應當包括了

8、工程所在國家、地方政府在這一天以前公布的、所有應有承包人交納的關稅、稅收、規(guī)費等在內的8. 下列說法那種正確？ （ ） 只有經過鑒證或公正的合同才具有法律的約束力； 沒有經過鑒證或公正的合同才具有法律的約束力； 沒有經過鑒證或公正的合同沒有法律的約束力； 沒有經過鑒證或公正的合同也有法律的約束力； 只要是依法簽訂的合同，無論是否鑒證或公證都一樣地具有法律的約束力。9. 施工承包合同是一種經濟法律關系，經濟法律關系的三大要素是： （ ） 內容 法院 主體 法律法規(guī) 客體 審計部門10. 在以下的“人”當中，誰有權認定合同無效。 （ ） 法人 司法行政機關 法院 當事人雙方一致 當事人中的任一方

9、仲裁機構 工商行政管理當局 合同雙方的上級主管 11. 下列的哪幾種是投標擔保（投標保證金保函）應當起到的保證的作用。（ ） 投標人投標后不能變更或撤消投標文件； 投標人中標后必須要履行合同； 投標人必須在接到中標通知書后的28天之內與業(yè)主簽署合同協(xié)議書； 投標人必須在接到中標通知書后的28天之內提交履約保證金（或履約保證金保函）； 接到招標人要求延長投標有效期的通知后，必須同意延長。 投標人接到評標委員會對工程量清單中的算術錯誤所做的修正后，必須同意所做的修正。12. 根據fidic合同條款，在處理隱蔽工程時下列損失中已經明確不應由業(yè)主負責賠償的是 （ ） 隱蔽工程復查時造成的費用損失 隱蔽

10、工程復查證明不合格時造成的工期損失 隱蔽工程復查后證明不合格時恢復原狀的費用 隱蔽工程復查且檢驗結果合格時所發(fā)生的費用損失和工期損失13. 在下列工作中，不屬于監(jiān)理工程師的職權范圍的是： （ ） 審查并修改施工方案； 對影響施工安全的施工方法提出警告； 修改施工方法； 對承包人不經濟的施工方法予以優(yōu)化。14. 下列哪些工作不是承包人在缺陷責任期內的任務： （ ） 修復因施工引起的工程缺陷； 完成尚未完成的剩余工程； 工程照管； 可能出現的變更工程的施工。 維護施工臨時道路。15. fidic合同條款中的指定分包只能是： （ ） 材料供應 特殊服務 工程分包 屬于合同中暫定金額下的工作或服務16

11、. 在一般分包行為中以下哪些是承包人不需要報請監(jiān)理工程師審批的行為。（ ） 工程中某一部分工程的分包； 按照技術規(guī)范采購材料； 勞務分包； 構件與設備的加工。17. 合同有效必須滿足的條件是： （ ） 主體資格必須足夠； 訂立合同時，在要約與承諾過程中的意識表達必須真實 合同內容必須明確具體； 承諾方完全同意要約方的要約內容； 守法，不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定； 不違反地方性的規(guī)章制度； 合同的形式符合法律的規(guī)定或雙方的約定。18. 合同法規(guī)定合同效力可以分為： （ ） 合同有效 雙務合同 格式化合同 無效合同 要式合同 可撤消合同 委托合同 合同效力待定 居間合同 行紀合同19. 承包人延期

12、申請能夠成立并獲得監(jiān)理工程師批準應具備。 （ ） 工程延期事件是否有文字材料作依據； 延期事件是否發(fā)生在關鍵線路上； 延期是由承包人自身原因引起； 由于分包人的失職造成的工期延長； 是否符合fidic條款的規(guī)定； 延長天數計算是否正確； 在程序上是否遵守了三個關于時效的時間規(guī)定。20. 根據fidic合同條款，在承包人完成缺陷責任保修任務的前提下，退還保留金的方式是： （ ） 在簽發(fā)移交證書時全部一次退還； 在簽發(fā)缺陷責任期終止證書后一次退還； 在工程交工驗收后一次退還； 不需退還； 在簽發(fā)移交證書時退還保留金額的一半，到簽發(fā)缺陷責任期終止證書后再退還另一半。21. 按fidic合同條款，下列

13、做法哪幾種更合適。 （ ） 先訂委托監(jiān)理合同、再進行施工招標 先進行施工招標，再簽訂委托監(jiān)理合同 施工招標與監(jiān)理招標同時進行 誰先誰后都一樣 因為誰當監(jiān)理工程師對承包人來說，是一種投標條件，必須在招標文件中就應當給予明確22. 在使用fidic合同條款時，規(guī)定需由業(yè)主特別批準后監(jiān)理工程師才能簽發(fā)的文件是： （ ） 支付證書； 移交證書； 缺陷責任期終止證書； 在使用公路工程國內招標文件范本時，通用或專用條件第二條規(guī)定需由業(yè)主特別批準的內容。23. 在合同文件中工程量清單中所填寫的工程量應當是： （ ） 合同結算時的支付依據； 就是承包人實際完成的工程量； 是估算的或設計單位預計的工程數量； 最

14、終計量時的工程量的凈值 僅僅作為所有投標人投標時的共同基礎。24. 對于無權代理人應當承擔的法律責任，以下那些說法是正確的？ （ ） 一般來說，被代理人對無權代理所進行的代理行為，不承擔法律責任。 如果被代理因無權代理的行為受到損害，應該由無權代理人予以賠償。 當被代理人認為無權代理行為雖非自己委托，但卻符合自己的意愿和利益時，則有權追認。 無權代理行為一經追認，便成為了有效代理；就對被代理人發(fā)生效力。 被代理人行使追認權的方式必須要采取書面的方式。 沒有經過追認的無權代理，一律被法律視為該代理為一概無效。 當被代理人認為無權代理行為違背自己的愿望和利益時，有拒絕權。 行使拒絕權的時效為：“自

15、被代理人知道他人以本人的名義實施民事行為之日起，一年之內”。被代理人對無權代理行為不做拒絕表示的，法律一律視為已經追認。25. 凡在中華人民共和國境內進行的下列那些工程建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等采購必須進行招標： （ ） 大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目 施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的 全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項目 受自然地域環(huán)境限制的工程項目 使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目 受自然地域環(huán)境限制的 施工單項合同估算價在200萬人民幣以上的 勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同價在50萬元人

16、民幣以上的；26. fidic（或公路工程國內招標文件范本）通用合同條款第2.5條規(guī)定：各級監(jiān)理工程師發(fā)出的指令應是書面的。但由于某種原因，監(jiān)理工程師可以發(fā)出口頭指令，對于各級監(jiān)理工程師發(fā)出的這種口頭指令，承包人應當： （ ） 必須等總監(jiān)理工程師發(fā)出書面確認后方才能夠執(zhí)行； 凡屬總監(jiān)理工程師發(fā)出的口頭指令，都無須確認應當立即執(zhí)行，但其他監(jiān)理工程師發(fā)出的則需得到總監(jiān)確認后方才能執(zhí)行； 各級監(jiān)理工程師發(fā)出的口頭指令，承包人都必須執(zhí)行，但是在監(jiān)理工程師發(fā)出口頭指令后的3（fidic合同條款為7）天內，必須以書面的形式確認上述口頭指令。 如果承包人在監(jiān)理工程師發(fā)出口頭指令的3天內，未收到監(jiān)理工程師的上

17、述書面確認，則認為監(jiān)理工程師已經默認該口頭指令為有效； 公路工程國內招標文件范本規(guī)定，如果承包人在監(jiān)理工程師發(fā)出口頭指令的3天內，未收到監(jiān)理工程師的上述書面確認，承包人應立即以書面形式要求監(jiān)理工程師確認上述口頭指令； fidic合同條款規(guī)定，承包人在接受各級監(jiān)理工程師的口頭指令時，應做好對該口頭指令的書面記錄，當如果發(fā)生監(jiān)理工程師發(fā)出口頭指令的7天內，未收到監(jiān)理工程師的上述書面確認的情況，承包人可以向監(jiān)理工程師發(fā)出通知，在通知中附上書面記錄的副本，要求監(jiān)理工程師在收到該通知后的七天內，以書面的形式確認承包人的書面記錄。 如果監(jiān)理工程師在收到承包人要求確認上述口頭指令的通知后的3（7）天內，未收

18、到監(jiān)理工程師的上述書面確認，則認為監(jiān)理工程師已經確認了該口頭指令。27. 公路工程國內招標文件范本規(guī)定：監(jiān)理工程師應在發(fā)出中標通知書后 天 ，向承包人免費提供由業(yè)主或其委托設計單位設計的施工圖紙、技術規(guī)范和其他技術資料 份。 （ ） 28天、 35天內、 42天內、 7天后、 3份、 6份、 2份28. 業(yè)主或業(yè)主委托的設計單位應根據對本合同工程的勘察所取得水文、地質、氣象、和料場分布等資料匯編成“參考資料”，作為招標文件的附卷，隨招標文件一起發(fā)行，但參考資料的性質是： （ ） 構成招標文件的組成部分，與招標文件有同等效力； 不構成招標文件的組成部分，但是要構成合同文件的組成部分； 不構成招標

19、文件的組成部分，也不構成合同文件的組成部分，但對投標有重大的參考意義； 僅供投標人在投標時參考，所以稱其為“參考資料”，對投標沒有任何約束力； 業(yè)主和委托勘察設計單位應對其提供的參考資料的真實性負責，承包人則應對他自己就上述參考資料所做出的解釋或推論負責。 業(yè)主和委托勘察設計單位應當對參考資料承擔一切責任。 承包人可以引用參考資料作為報價的依據，也可以不是用參考資料，自己獨立獲取相應的資料，但承包人一經采用了參考資料的數據，則認為承包人就應當對資料的真實性、正確性承擔全部責任。29. 在工程施工期間為加強管理和認真履行合同義務，承包人應保證投標書附表中所報的項目經理、項目技術負責人能及時按合同

20、到位，保持崗位穩(wěn)定，并常駐工地，對本合同工程進行管理，如果： （ ） 承包人需要更換投標書附表中所報的項目經理、項目技術負責人，應事先取得監(jiān)理工程師的批準； 承包人需要更換投標書附表中所報的項目經理、項目技術負責人，應事先與監(jiān)理工程師協(xié)商，在協(xié)商一致后才可以更換； 承包人需要更換投標書附表中所報的項目經理、項目技術負責人，應事先與監(jiān)理工程師協(xié)商并取得業(yè)主同意后才可以更換； 如果是監(jiān)理工程師認為已經委派到工地的承包人的項目經理或項目技術負責人的工作能力和業(yè)務水平不稱職，應由監(jiān)理工程師與承包人本著對工程負責的精神，協(xié)商解決； 如果是監(jiān)理工程師認為已經委派到工地的承包人的項目經理或項目技術負責人的工

21、作能力和業(yè)務水平不稱職，應由監(jiān)理工程師報告業(yè)主，經業(yè)主同意后由業(yè)主與承包人協(xié)商解決； 如果是監(jiān)理工程師認為已經委派到工地的項目經理或項目技術負責人的工作能力和業(yè)務水平不稱職，則應由監(jiān)理工程師報告業(yè)主，經業(yè)主同意后，由業(yè)主書面通知承包人，承包人在接到業(yè)主要求撤換的通知后，應盡快地撤回原委派的項目經理或項目技術負責人，同時委派一名經業(yè)主與監(jiān)理工程師同意的新的項目經理或項目技術負責人； 承包人在接到業(yè)主要求撤換的通知后，如果，認為撤換的理由不能接受，則構成合同爭端，按爭端解決程序進行處理； 承包人在接到業(yè)主要求撤換的通知后，不管什么理由，只要拒不在合理時間內撤回原委派的項目經理或項目技術負責人，同時

22、委派一名經業(yè)主與監(jiān)理工程師同意的新的項目經理或項目技術負責人，就視為承包人嚴重違約。30. 監(jiān)理工程師有權要求承包人撤換由其派遣或雇傭的那些工作不能勝任，或玩忽職守、工作不負責任的人員。上述已經被撤換的人員（ ）。 不可以在原崗位上，但可以調換到其他崗位上使用； 經教育、整改后由項目經理決定其是否方可以重返原崗位繼續(xù)工作； 應當永遠離開本合同工程，不得繼續(xù)留用； 未經監(jiān)理工程師的同意不得重新回到本合同工程工作。31. 工程計量的工作是由 （ ） 承包人負責的工作 承包人負責計量在由監(jiān)理工程師審核確認的工作 監(jiān)理工程師與承包人共同進行，相互監(jiān)督的工作； 監(jiān)理工程師才是計量工作的責任人 只有監(jiān)理工

23、程師確認的計量結果才是進行支付的唯一依據 只有經過承包人認可后的監(jiān)理工程計量，才是進行支付的唯一依據。32. 如果監(jiān)理工程師根據合同條件第37條的規(guī)定，確定材料或設備有缺陷則：（ ） 監(jiān)理工程師可以有權拒收這些不合格的材料和設備； 監(jiān)理工程師應就不合格的材料和設備立即通知承包人，說明拒收的理由； 承包人收到上述通知后應立即修復所述缺陷，或替換被拒收材料或設備，使其符合合同的規(guī)定，并提交監(jiān)理工程師復驗； 如果監(jiān)理工程師要求在相同的條件下進行或重做被拒絕的材料或設備的檢驗，重復檢查的費用應由承包人承擔； 如果承包人拒不修復所述缺陷，或替換被拒收材料或設備，則視為承包人嚴重違約。33. 以下那些情形

24、屬于無效代理行為： （ ） 法定代理 無權代理 雙方代理 自身代理 被動代理 主動代理 惡意串通 委托代理 指定代理34. 工程施工合同的有效期就是指： （ ）自合同生效時開始到雙方都完成其全部合同義務時止的一段時間。從簽發(fā)合同協(xié)議書及遞交履約保函之日起，到監(jiān)理工程師所簽發(fā)最后結賬單生效之日止的一段時間。 等于開工準備期、加合同工期、加缺陷責任期、加42天、加最終結賬的時間。 施工工期就是合同的有效期。 等于施工工期加合同有效期。35. 下列那些文件是構成土木工程施工合同文件的組成部分的： （ ） 通用合同條件； 投標人須知； 專用合同條件； 合同協(xié)議書； 投標書 投標邀請書； 投標書附錄；

25、技術規(guī)范； 工程量清單； 招標公告。36. 在工程量清單中所填寫的工程量應當是： （ ） 合同結算時的支付依據； 就是承包人實際完成的工程量； 是估算的或設計單位預計的工程數量； 最終計量時的工程量的凈值 僅僅作為所有投標人投標時的共同基礎。37. 表明承包人合同義務完成的文件是： （ ） 質量驗收單； 缺陷責任期終止證書； 移交證書； 中間交工證書。38. 一旦監(jiān)理工程師有指令，承包人應按照監(jiān)理工程師要求的時間和方式暫時停止本工程或其部分工程的施工。在暫時停工期間，承包人應妥善地保護本工程或其任何部分工程，并保障起安全無損。但由于下述那些原因引起的停工，在時間與費用上業(yè)主不予補償： （ ）

26、當發(fā)生不可抗力等情況時，承包人行使暫停施工的權利 承包人為調整本工程的施工部署，或為了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技術措施所須的停工； 因質量檢驗發(fā)現承包人的工序能力異常，監(jiān)理工程師行使指令承包人暫時停工整頓。 由于承包人失誤或違約導致的暫時停工 由于現場氣候條件導致的在關鍵線路上的必要停工 由于現場氣候條件導致的不在關鍵線路上的必要停工39. 以下那些規(guī)定可以被認為是符合合同條件中關于因工程變更引起的工程價格的增加或減少額的估價的： （ ） 如果合同中已經有可以使用的單價或價格，而且監(jiān)理工程師又認為這一單價或價格合適，則應依照合同中規(guī)定的單價和價格予以估算。 任何情況下均應由監(jiān)理工程

27、師、按工程概預算編制辦法重新確定單價或價格。 如果合同中沒有包括可以完全適用與變更工程的單價或價格時，只要監(jiān)理工程師認為適合，可以用合同中相應的近似項目所規(guī)定的單價及價格作為估價的基礎。 如果合同中沒有可以完全適用或近似項目的單價，則由監(jiān)理工程師和承包人共同協(xié)商后，商定一個合適的單價或價格，并報業(yè)主同意，按經同意后的商定單價估算。 如果協(xié)商不成，則監(jiān)理工程師有最終確定單價的權力，由監(jiān)理工程師決定一個他認為合適的單價或價格，并通知承包人，抄報業(yè)主。 如果此單價或價格一時不能議定，監(jiān)理工程師可以決定一個暫定的單價或價格，以暫付款 的名義列入月進度款中，待議定后再在其后的月支付中多退少補。 監(jiān)理工程

28、師如果認為必要和可取，可以指令承包人按計日工完成任何需變更的工作。40. fidic合同條款規(guī)定在履約階段的合同擔保形式有： （ ） 定金； 履約保證金； 質押； 抵押； 留置權； 預付款保證金保函； 保留金 三. 判斷題（正確的打“”；錯誤的打“”；每題1分，共10分）1. 合同法所定義的合同是：平等民事主體的自然人、法人、其他組織之間 訂立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議?；橐?、收養(yǎng)、監(jiān)護等有關身份的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。 （ ）2. 合同成立與合同生效是兩個不同的概念，對于土木工程施工承包合同而言，招標人簽發(fā)了中標通知書即代表要約承諾的過程的終結，因此，簽發(fā)中標通知書就意味著合同關

29、系已經成立；但是只有中標人在收到中標通知書后二十八（28）天內向業(yè)主提交了履約保證金保函和與招標人簽署了合同協(xié)議書之后，合同方能生效；因此說：對于存在附條件和附時間的，只有附條件和附時間成就以后合同才能生效。 （ ）3. 根據我國現行法律規(guī)定，如果合同當事人對仲裁機構裁決不服，可以進一步向人民法院起訴。 （ ） 4. 合同法規(guī)定：只要是“不履行合同義務或者履行義務不符合約定”的，就是履約違約，就要承擔履約違約的責任，這個原則被稱之為“過失責任原則”。（ ） 5. 招標人采用公開招標的，應當發(fā)布招標公告邀請不特定的法人或其他組織參加投標。而邀請招標是指招標人可以不公開發(fā)布招標公告，以招標邀請書的

30、方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織參加投標的方式。招標人是采取公開招標還是邀請招標，完全由招標人自主確定，任何單位或個人均不得干涉。 （ ）6. 評標委員會的人數應為五人以上的單數，其中技術經濟專家的人數不得少于三分之二。 （ ）7. fidic條款規(guī)定只有小型工程才允許分包，而大型工程是不允許分包的。 （ ） 8. 當工程的監(jiān)理方，通過檢驗或檢查證明某項材料、工程設備、操作工藝有缺陷、不符合合同規(guī)定時，則監(jiān)理工程師有權拒收這些材料或工程設備。 （ ）9. fidic條款中規(guī)定，承包人運至施工現場的施工機具是承包人的財產，承包人有權使用到本合同之外的其他項目的施工中去。 （ ） 10. 工程變更是土

31、木工程施工承包合同中一種特有的合同變更形式。它是指由一方當事人或者第三方提出合同變更建議，提交給監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師審查核準后簽發(fā)工程變更令。在一般情形下承包人只能執(zhí)行監(jiān)理工程師所下達的工程變更令；但是業(yè)主是合同的一方當事人，且在我國還規(guī)定：監(jiān)理工程師對工程變更的批準必須得到業(yè)主的同意，因此業(yè)主也可以根據具體情況直接向承包人下達工程變更令。 （ ）四. 簡答題（每題4分，共20分）1. 請根據公路監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定，說明監(jiān)理工作的六個依據 。2. 請根據fidic合同條件的規(guī)定說明當承包人出現嚴重違約時所執(zhí)行的“留置權”的含義。3. 請說明工程延期與工程拖延兩個概念的主要區(qū)別。4. 合同法對廣

32、義的合同所發(fā)生的合同的爭議，規(guī)定可以通過哪幾種方式解決，以哪種為主，哪種優(yōu)先。5. 招標文件由那些文件組成？其中那些文件將進入合同文件？五. 綜合分析題某公路工程項目，實行公開招標，合同工期為30個月，當工程進展到第27個月時，承包商提出申請延期，其延期理由為：原有的自來水管拆遷延誤 承包商申述：土方工程（關鍵路線上）因供水管道問題受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段內，應由第三方將供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延長，須給予延期（180天）。上述申請能否批準，請你答復。我國，某項目按fidic合同條件實施的工程中，在工程量清單中原合同價為240，000元人民幣（下同），其中土方

33、工程的單項工程量為1100立方米：單價為15元/立方米，在合同執(zhí)行過程中，實際土方工程量增加到了1600立方米，請判斷，按合同條件的規(guī)定，那些必須信守合同價格不變？那些需要重新確定單價？如果經協(xié)商，確定的新土方單價為14元/立方米，則請計算承包人應該獲得的土方總價為多少？附：本卷的答案一、 單選題 題號12345678910答案號二、 多選題 題號答案號題號答案號題號答案號11528216293173041831519326203372134822359233610243711253812263913274014三、 判斷題題號12345678910對錯四、 簡答題1. 據公路監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定，

34、說明監(jiān)理工作的六個依據 。答：監(jiān)理單位進行施工監(jiān)理工作的主要依據有：法規(guī)依據、工程規(guī)范、工程依據、相關合同、行業(yè)慣例和補充依據等六個方面。（以下的文字考生可以不答，僅閱卷者參考） 法規(guī)依據： 指國家和國務院頒布的與工程建設有關的法律和法規(guī)。 工程規(guī)范： 他是各類工程通用的依據，主要指國家、行業(yè)主管部門及有關部門頒發(fā)（或合同約定使用國際通行）的工程建設中必須遵守的、用于工程的設計、工程的施工、工程驗收等方面的規(guī)范、規(guī)程、標準，以及工程質量檢驗評定標準。 工程依據： 經上級主管部門批準的工程設計文件，他屬于該具體工程項目的依據，具有特殊性，只對該工程的本身有效，不能適用于別的項目中去，他包括工程項

35、目建議書、各階段的可行性研究報告、設計文件、概（預）算書、建設計劃、設計圖紙以及其他一切與本工程有關的文件。 相關合同： 依法簽訂的工程監(jiān)理合同及依法簽訂的施工承包合同。以及其施工承包合同文書中的合同條件、技術規(guī)范、工程量清單及圖紙。 國際慣例和公認的行業(yè)工作準則 補充依據： 經監(jiān)理工程師審核批準的、和核準修改的施工進度計劃；經監(jiān)理工程師批準的所有圖紙；監(jiān)理工程師發(fā)出的指令；以及在工程實施過程中有關的會議記錄、函電、和其他文字記載等均可作為監(jiān)理依據的補充。2. 請根據fidic合同條件的規(guī)定說明當承包人出現嚴重違約時所執(zhí)行的“留置權”的含義。答：fidic條款第54條規(guī)定的留置權是指：所有承包

36、人已經運至現場的施工機械、臨時工程和材料，被視為業(yè)主的財產，為專供本合同工程施工所用，沒有工程師的同意，不得將上述任何物品和其任何部分運出現場（但運輸車輛除外）。3. 請說明工程延期與工程拖延兩個概念的主要異同。答：“延期”和“延誤”都是指工程的施工不能按照合同預定的工期完工的客觀事實；凡屬因為承包人的原因造成的、或因為承包人違約引起的施工不能如期完工的情形，在中文中用“延誤”、英語使用的是“delay”；它是承包人的責任，由承包人負責趕工，或接受處以誤期違約金的處罰。對于符合合同條件第44.1款、以及42條、6條、12條、40條、51條、20條、65條等條款所規(guī)定的，承包人有權通過監(jiān)理工程師

37、向業(yè)主要求給予時間索賠（延期）的，在中文中用“拖延”或“延期”、英語使用的是“prolongation”；它是由于額外或附加工作的數量或性質，業(yè)主占用現場、監(jiān)理工程師延誤提供圖紙、資料等，不利實際障礙或自然阻礙，暫時停工、非承包人的責任引起的等；它們都應由業(yè)主承擔責任，承包人可以通過索賠獲得時間補償。4. 合同法對廣義的合同所發(fā)生的合同的爭議，規(guī)定可以通過哪幾種方式解決，以哪種為主，哪種優(yōu)先。答：合同法對廣義的合同所發(fā)生的合同的爭議，規(guī)定可以通過 協(xié)商 、 調解 、 仲裁 、 訴訟 等方式解決。解決合同糾紛應堅持以 協(xié)商 為主，調解 優(yōu)先的原則。5. 招標文件由那些文件組成？其中那些文件將進入

38、合同文件？答：根據中華人民共和國交通部公路工程國內招標文件范本（2003版）的規(guī)定，招標文件包括下列文件及所有按投標須知發(fā)出的補充通知、和標前會 的會議紀要：第卷第1篇 投標邀請書第2篇 投標人須知第3篇 合同通用條款第4篇 合同專用條款第卷第5篇 技術規(guī)范第卷第6篇 投標書與投標擔保格式第7篇 工程量清單 第8篇 投標書附表格式第9篇 合同協(xié)議書格式第10篇 履約擔保格式附篇 施工組織設計建議書格式第卷第11篇 圖紙 其中：3、4、5、11篇直接進入合同文件；第6、8、9、10、以及附篇等所提供的僅為文件格式，投標時投標人應按此格式填寫，而進入合同文件的應當是在投標文件中已經填寫好以后的合同

39、協(xié)議書、投標書、投標擔保、施工組織建議書；履約擔保需在接到中標通知書以后才能提交。進入合同的是投標人已經標價后的工程量清單不是招標文件中的為標價的工程量清單。五、 綜合分析題1. 某公路工程項目，實行公開招標，合同工期為30個月，當工程進展到第27個月時，承包商提出申請延期，其延期理由為：原有的自來水管拆遷延誤 承包商申述：土方工程（關鍵路線上）因供水管道問題受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段內，應由第三方將供水管道移走的工程仍為完成，造成工期延長，須給予延期（180天）。上述申請能否批準，請你答復。 答：原有的自來水管拆遷延誤，從動因上說屬于不利障礙，從依據與實際損害來說也可以承

40、認其有文字根據和確實工期受到了延誤，可以成立；但是問題出在承包人無視fidic條款中關于程序的規(guī)定，超出了可以申請的時效，本題對索賠事件發(fā)生于何時雖然沒有明確地給出，但從要求索賠180天來看，索賠事件至晚也應當發(fā)生在提出申請時間的180天以前，早以大大超過三個28（328=84）天的規(guī)定，監(jiān)理工程師不能支持其素賠的請求。2. 在我國，某項目按fidic合同條件實施的工程中，在工程量清單中原合同價為240，000元人民幣（下同），其中土方工程的單項工程量為1100立方米：單價為15元/立方米，在合同執(zhí)行過程中，實際土方工程量增加到了1600立方米，請判斷，按合同條件的規(guī)定，那些必須信守合同價格不

41、變？那些需要重新確定單價？如果經協(xié)商，確定的新土方單價為14元/立方米，則請計算承包人應該獲得的土方總價為多少？答：、本題中土方工程量由1100立方米增加到1600立方米，顯然，單項實際施工完成的工程量較工程量清單中的招標工程量增加了500立方米，與單項招標工程量相比超過了25%，再比較增加500立方米土方施工所可能增加的費用，約為50015=7500元人民幣，占合同價240000元的7500/240000100%=3.125%，也超出了中標通知書所列合同價的2%，屬于應當予以調整單價的工程變更。 、根據調價的規(guī)定，承包人對于工程量清單所列工程量上下25%的范圍內的單價應當信守合同價格不變，即

42、1600立方米中的11001.15=1265立方米的單價仍然按承包人的報價15元/立方米計價，剩余的16001265 335立方米，采用經協(xié)商確定的新土方單價14元/立方米。 、承包人應獲得的土方總價為：1265153351423665元 （人民幣）。公路工程施工監(jiān)理工程師資格考試合同管理試題2一、單選題(下列各題中，只有一個備選項最符合題意，請將該備選項的代號填入括號中，每題1分，共10分，選錯或不選不得分)1、甲工程公司作為分包人與某作為承包人的乙工程公司訂立了一般分包合同，合同履行中，甲公司比合同約定晚了12天才竣工（已驗收）；乙公司欠甲公司工程款23萬元超過了應支付的時間半年。甲公司向

43、法院起訴乙公司要求支付工程款23萬元應付的工程款及滯納金1.1萬元。法院判定：被告給原告23萬元應付的工程款，并支付逾期的利息給原告。被告有權追償延誤工期12天造成的誤期違約金。這是因為（ ）。 被告有原告工期延誤造成的損失 該合同屬于無效合同 原告違約在先 雙方都違約，應各自承擔自己的損失2 某業(yè)主在一項在建工程中有一小型附屬工程急需動工，業(yè)主便將預先擬訂的合同內容交給原施工單位，希望與原施工單位簽訂附屬工程的施工合同；原施工單位研究后，提出了工期要延長、某些單價要調整提高的方案，并函告業(yè)主；業(yè)主復函同意單價提高，拒絕工期延長，但可支付一筆5萬元的趕工費，原施工單位同意并簽署承包合同。請問在

44、該過程中，要約和承諾各有多少次（ ）。 1次要約和2次承諾 2次要約和1次承諾 3次要約和1次承諾 1次要約和3次承諾3、合同法賦予合同當事人一方可以單方獨立行使的權利有：（ ） 代位權 撤銷權 概括轉讓 約定解除權4、當事人將自己的不動產作為擔保而不需將擔保物的保管權轉移給對方的擔保方式是( )。 定金 抵押 質押 保留金5、施工中某隱蔽工程未經驗收，承包人就自行將工程隱蔽，事后監(jiān)理工程師指令承包人剝開已經隱蔽的工程重新檢驗，檢驗結果表明承包人所施工的工程符合合同要求，承包人因執(zhí)行監(jiān)理工程師的上述指令所引起的剝開、檢驗及重新隱蔽的費用應當由（ ）承擔。 業(yè)主 承包人 監(jiān)理公司 工程師6、依據fidic土木工程施工合同條件，業(yè)主與承包人簽訂的工程承包合同，只有當（ ）后，才解除承包人對工程的全部義務。 合同約定的保修期屆滿 質監(jiān)站開具工程移交證書 承包人提交最終報表 監(jiān)理工程師開具缺陷責任終止證書7、公路工程施工中，當施工工地距居民住宅區(qū)距離小于150米時，承包人不得在夜間安排噪聲超過（ ）的機械施工。 45db； 55db； 75db； 85db。8 按合同法的規(guī)定當事人行使不安抗辯權的法律后果是（ ）。 終止合