(完整版)工程招投標(biāo)及合同管理試題庫

1、工程招投標(biāo)及合同管理試題庫一、單選 ( 每題 2 分 ) 下列各題中 , 只有一個被選項最符合題意 , 請將它選出并填入括號內(nèi)。1、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的當(dāng)事人在民事流傳過程中形成的（）關(guān)系。A 、債權(quán)人與債務(wù)人B、代理人與被代理人C、權(quán)利與義務(wù)D、法人與自然人2、施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求（）賠償。A 、施工企業(yè)B、施工企業(yè)的法定代表人C、施工企業(yè)的項目經(jīng)理D、具體的施工人員3、下列財產(chǎn)中，（）不得抵押。A 、土地所有權(quán)B 土地使用權(quán)C、房屋D、交通運輸工具4、邀請招標(biāo)的邀請對象的數(shù)目不應(yīng)少于（）家。A、2、B、3C、5D、75、合同爭議的

2、解決順序為（）A 、和解調(diào)解仲裁訴訟B、調(diào)解和解仲裁訴訟C、和解調(diào)解訴訟仲裁D、調(diào)解和解訴訟仲裁6、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。A 、報價B、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D、設(shè)備7、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（）A 、正常工作B、附加工作C、額外工作D、義務(wù)工作8、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（）。A 、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實，位置準(zhǔn)確C、提供年、季、月工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表D

3、、確定水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗9、設(shè)計人的設(shè)計工作進展不到委托設(shè)計任務(wù)的一半時，發(fā)包人由于項目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項目，單方發(fā)出解除合同的通知。 按照設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應(yīng)（）A 、沒收全部定金補償損失1B、要求發(fā)包人支付雙倍的定金C、要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失D、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標(biāo)準(zhǔn)。訂立合同時約定的合同工期概念應(yīng)為，從（）的日歷天數(shù)計算。A 、合同簽字日起按投標(biāo)文件中承諾B、合同簽字日起按招標(biāo)文件中要求C、合同約定的開工日起按投標(biāo)文件中承諾D、合同約定的開工日起按招標(biāo)

4、文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償與責(zé)任的說法錯誤的為（）A 、停工責(zé)任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包商由此造成的損失，相應(yīng)順延工期B、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用，相應(yīng)順延工期C、停工責(zé)任在承包人，因為工程師不及時做出答復(fù)，導(dǎo)致承包人無法復(fù)工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任D、停工責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延12、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（）。A 、拒付貨款并索賠B、按照訂購數(shù)量及時付款C、按照實際交貨數(shù)量及時付款D、待供貨方補足數(shù)量后再付13、FIDIC 施工

5、合同條件的“缺陷通知期” ，是指（）。A 、工程保修期B、承包商的施工期C、工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知的時限D(zhuǎn)、工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間14、由于業(yè)主提供的設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（）A 、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求B、認(rèn)為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告15、施工中遇到連續(xù)10 天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng)（）。A 、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任B、給予費用補償并順延工期C、給

6、予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償16、合同法律關(guān)系主要的是由法律規(guī)范調(diào)整的（）A 行政法律關(guān)系B 民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系2C 刑事法律關(guān)系D 經(jīng)濟侵權(quán)關(guān)系17、在工程建設(shè)監(jiān)理活動中，監(jiān)理單位是（）A 業(yè)主的代理人B 業(yè)主的委托人C 施工合同的當(dāng)事人D 絕對獨立的第三人18、經(jīng)濟合同當(dāng)事人訂立的“保證合同” ，其法律形式是（）A 主合同B 從合同C 獨立合同D 無條件地必須履行的合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)（）A 按裁決自覺執(zhí)行B 不服裁決可向上級仲裁機構(gòu)申請復(fù)議C 可向人民法院起訴D 向合同管理機關(guān)申訴20、監(jiān)理合同規(guī)定，由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受阻以或延誤

7、，以致增加工作量時，應(yīng)是為（）。A 額外服務(wù)B 附加服務(wù)C 延長服務(wù)D 非監(jiān)理服務(wù)21、監(jiān)理招標(biāo)的宗旨是指對監(jiān)理單位（）的選擇。A 能力B 報價C 信譽D 經(jīng)濟實力22、中標(biāo)的承包商將由（）決定。A 評標(biāo)委員會B 業(yè)主C 上級行政主管部門D 監(jiān)理工程師23、設(shè)備安裝工程具有聯(lián)動無負(fù)荷試車條件的，應(yīng)由（）組織試車。A 建設(shè)單位B 設(shè)計單位C 施工單位D 設(shè)備供應(yīng)單位24、業(yè)主在（）合同中承擔(dān)的風(fēng)險最小。A 可調(diào)總價B 不可調(diào)總價C 單價D 成本加酬金25、根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認(rèn)為索賠是指（）。A 只限承包商向業(yè)主索賠B 業(yè)主無權(quán)向承包商索賠C 業(yè)主與承包商之間的雙向索賠D 不包括承包商與分包

8、商之間的索賠26、當(dāng)出現(xiàn)招標(biāo)文件中的某項規(guī)定與招標(biāo)人對投標(biāo)人質(zhì)疑問題的書面回答不一致時，應(yīng)以 ( ) 為準(zhǔn)。A. 招標(biāo)文件中的規(guī)定B.現(xiàn)場考察時招標(biāo)單位的口頭解釋C.招標(biāo)單位在會議上的口頭解答D.發(fā)給每個投標(biāo)人的書面質(zhì)疑解答文件27、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務(wù)時間，此項工作應(yīng)屬于()。A. 正常工作B. 附加工作C. 額外工作D.意外工作328、下列各項中， ()不屬于工程建設(shè)施工招標(biāo)應(yīng)具備的前提條件。A. 建設(shè)用地征用完畢，施工圖紙完成B. 概算已經(jīng)批準(zhǔn)，建設(shè)項目已正式列入計劃C.招標(biāo)文件已經(jīng)編制好D.建設(shè)資金、建材、設(shè)備來源已經(jīng)落實29、投標(biāo)文件對招標(biāo)文件的響應(yīng)有細(xì)微偏差，包

9、括()。A. 提供的投標(biāo)擔(dān)保有瑕疵B.貨物包裝方式不符合招標(biāo)文件的要求C.個別地方存在漏項D.明顯不符合技術(shù)規(guī)格要求30、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的最大優(yōu)點是()。A. 節(jié)省招標(biāo)費用B.招標(biāo)時間短C.減小合同履行過程中承包不違約的風(fēng)險D.競爭激烈31、施工合同通用條款規(guī)定，當(dāng)施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確的為 ( ) 。A. 專用條款、通用條款、中標(biāo)通知書、圖紙B. 中標(biāo)通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款C.中標(biāo)通知書、投標(biāo)書、協(xié)議書、圖紙D.中標(biāo)通知書、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中， 承包人按照工程師提出的施工進度計劃修改建議進行了修改，由于修改后的

10、計劃不合理而導(dǎo)致的窩工損失應(yīng)當(dāng)由 ( ) 承擔(dān)。 A. 發(fā)包人 B. 承包人 C. 工程師 D. 發(fā)包人與承包人共同33、 FIDIC 施工合同條件規(guī)定，用從 ( ) 之日止的持續(xù)時間為缺陷通知期，承包商負(fù)有修復(fù)質(zhì)量缺陷的義務(wù)。A. 開工日起至頒布發(fā)接收證書B. 開工令要求的開工日起至頒布發(fā)接收證書中指明的竣工C.頒發(fā)接收證書日起至頒發(fā)履約證書D. 接收證書中指明的竣工日起至頒發(fā)履約證書34、在工程施工中由于 ()原因?qū)е碌墓て谘诱`，承包方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。A. 不可抗力B.承包方的設(shè)備損壞C.設(shè)計變更D. 工程量變化35、委托任務(wù)并負(fù)責(zé)支付報酬的一方稱（）。A 承包人B 發(fā)包人C 出資人D

11、出工人36、受招標(biāo)人的委托，代為從事招標(biāo)活動的中介組織是（）。A 建設(shè)單位B 施工單位C 招標(biāo)代理D 設(shè)計單位37、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。A 報價B 能力C人員數(shù)量D 設(shè)備438、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（）。A 固定價格合同B 可調(diào)整價格合同C 固定價格加酬金合同D 成本加酬金合同39、在進度控制中，（）不屬工程師的任務(wù)。A 督促承包人完成工程掃尾工作B 向有關(guān)部門遞交竣工申請C 協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關(guān)系D 參加竣工驗收40、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)，采購方應(yīng)（）。A 拒付貨款并索賠B 按照訂購數(shù)量

12、及時付款C 按照實際交貨數(shù)量及時付款D 待供貨方補足數(shù)量后再付41、工程分包的說法錯誤的為（）A 是違法的B 是從工程承包人承擔(dān)C 是允許的D 非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包42、 FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期”是指（）A 工程保修期B 承包商的施工期C 工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知D 工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間43、自中標(biāo)通知書發(fā)出（）內(nèi)，建設(shè)單位和中標(biāo)人簽訂書面的建設(shè)工程承發(fā)包合同。A15天B21天C30天D35天44、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按（）承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。A 、保證B、連帶保證C、違約D、合同45、當(dāng)事人采用合同書形式

13、訂立的，自（）合同成立。A 、雙方當(dāng)事人制作合同書時B、雙方當(dāng)事人表示受合同的約束時C、雙方當(dāng)事人簽字或蓋章時D、雙方當(dāng)事人達成一致意見時46、確定中標(biāo)人后（）內(nèi)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標(biāo)情況的書面報告。A、15 天B、21 天C、30 天D、35 天47、下列說法不正確的是（）。A 、招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩類。B、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標(biāo)的項目才可以采用直接委托方式。C、建設(shè)行政主管部門派人參加開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的活動，監(jiān)督招標(biāo)按法定程序選擇中標(biāo)人； 所派人員可作為評標(biāo)委員會的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標(biāo)人依法選擇中標(biāo)人的活動。5D、公開招標(biāo)中，評

14、標(biāo)的工作量較大，所需招標(biāo)時間長，費用高。48、監(jiān)理招標(biāo)主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。A 、報價B、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D、設(shè)備49、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（）。A 、正常工作B、附加工作C、額外工作D、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說法，正確的一項是（）。A、包括開工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的總?cè)諝v天數(shù)D、合同工期是按總?cè)諝v天數(shù)計算的，不包括法定節(jié)假日在內(nèi)的承包天數(shù)51、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（）。A 、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的

15、遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實，位置準(zhǔn)確C、提供年、季、月工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表D、確定水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗52、在進度控制中，（ ）不屬工程師的任務(wù)。A 、督促承包人完成工程掃尾工作B、向有關(guān)部門遞交竣工申請C、協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關(guān)系D、參加竣工驗收53、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（）A 、固定價格合同B、可調(diào)整價格合同C、固定價格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（）。A 、拒付貨款并索賠B、按

16、照訂購數(shù)量及時付款C、按照實際交貨數(shù)量及時付款D、待供貨方補足數(shù)量后再付55、FIDIC 施工合同條件的“缺陷通知期” ，是指（）。A 、工程保修期B、工程施工期C、工程裝修期D、工程停工期56、如果投標(biāo)截止日期前第28 天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實際投入成本的增加，應(yīng)由（）給予補償。A 、業(yè)主B、承包商C、工程師D、特殊分包商57、工程分包的說法錯誤的為（）。A 、是違法的B、是從工程承包人承擔(dān)的工程中承包部分工程的行為C、是允許的D、非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包658、施工中遇到連續(xù)10 天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進度的延誤，承包商為此事件提

17、出的索賠屬于應(yīng)（）。A 、由承包商承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任B、給予費用補償并順延工期C、給予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償二、多選題（每題 3 分）。下列各題中，有兩個或兩個以上正確答案，請將正確答案選出，并填入括號內(nèi)。1、必須進行招標(biāo)的項目包括（）。A 私人投資的高級別墅B、外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項目C、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項目D、全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項目E、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目2、工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應(yīng)當(dāng)按照工程師的要求提出改進措施（）。A 、需經(jīng)工程師確認(rèn)后才能執(zhí)行B、因承包人自身的

18、原因造成工程實際進度與經(jīng)確認(rèn)的進度計劃不符的，所有后果都由承包商自行承擔(dān)C、因承包人自身原因造成的，工程師只對改進措施的效果負(fù)責(zé)D、采用改進措施后，必須順延工期E、改進措施后，進度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進度計劃，并經(jīng)工程師確認(rèn)，這種確認(rèn)是工程師對工程延期的批準(zhǔn)3、施工合同文件中的說法中，正確的有（）。A 、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時，應(yīng)按照合同爭議

19、的解決方式處理4、 FIDIC 合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現(xiàn)為（）。A 、選擇分包單位的權(quán)利不同B、分包合同的工作內(nèi)容不同C、工程款的支付開支項目不同D、業(yè)主對分包商利益的保護不同E、承包商對分包商違約行為承擔(dān)責(zé)任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（）。A 、綜合索賠B、單項索賠C、工期索賠D、合同內(nèi)索賠E、費用索賠6、建設(shè)工程監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括()。A. 因承包商嚴(yán)重違約委托人與其終止合同后監(jiān)理單位完成的善后工作7B. 由于非監(jiān)理單位原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務(wù)時間延長C.原應(yīng)由委托人承擔(dān)的義務(wù)雙方協(xié)議改由監(jiān)理單位承擔(dān)D.應(yīng)委托人要求監(jiān)理單位提出更改服務(wù)內(nèi)容建

20、議后增加的工作內(nèi)容E. 不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復(fù)監(jiān)理服務(wù)前的準(zhǔn)備工作7、按照施工合同文本規(guī)定，在施工中由于 ( ) 造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)，竣工日期可以順延。A. 承包人未能及時調(diào)配施工機械B.發(fā)生不可抗力C.雨季天數(shù)增多D.工程量變化和設(shè)計變更E. 一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8 小時8、索賠按目的劃分包括 ()。A. 綜合索賠B. 單項索賠C. 工期索賠D. 合同內(nèi)索賠 E. 費用索賠9、在施工合同中， () 等工作應(yīng)由發(fā)包人完成。A. 土地征用和拆遷B.臨時用地、占道申報批準(zhǔn)手續(xù)C. 提供工程地質(zhì)報告D.保護施工現(xiàn)場地下管

21、道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物E. 提供相應(yīng)的工程進度計劃及進度統(tǒng)計報表10、對于發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備， ( ) 等工作應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人承擔(dān)。A. 到貨后，通知清點 B. 參加清點 C. 清點后負(fù)責(zé)保管D.支付保管費用E.如果質(zhì)量與約定不符，運出施工場地并重新采購11、招標(biāo)人具備自行招標(biāo)的能力表現(xiàn)為()。A. 必須是法人組織B.有編制招標(biāo)文件的能力C.有審查投標(biāo)人資質(zhì)的能力D.招標(biāo)人的資格經(jīng)主管部門批準(zhǔn)E. 有組織評標(biāo)定標(biāo)的能力12、建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人包括()。A. 建設(shè)行政主管部門B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位E. 材料供應(yīng)商13、施工合同文本規(guī)定，對于在施工中發(fā)生不可抗力， ( ) 發(fā)生的

22、費用由承包人承擔(dān)。A. 工程本身的損害B.發(fā)包人人員傷亡C.造成承包人設(shè)備、機械的損壞及停工D.所需清理修復(fù)工作E. 承包人人員傷亡14、施工合同按照計價方式的不同可以分為()等。A. 總承包合同B.分別承包合同C.固定價格合同D. 可調(diào)價格合同 E. 成本加酬金合同15、在竣工驗收和竣工結(jié)算中，承包人應(yīng)當(dāng)()。8A. 申請驗收B.組織驗收C.提出修改意見D. 遞交竣工結(jié)算報告E.移交工程16、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書包括（）A 投標(biāo)書未按招標(biāo)文件中規(guī)定封標(biāo)B 逾期送達的標(biāo)書C 加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書D 未按招標(biāo)文件的內(nèi)容好要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認(rèn)的標(biāo)書E 投標(biāo)人不參加開標(biāo)會議的標(biāo)

23、書17、必須進行招標(biāo)的項目包括（）A 私人投資的高級別墅B 外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項目C 大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項目D 全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項目E 使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目18、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（）A 監(jiān)理合同可以是個人B 監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C 監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序D 委托監(jiān)理合同標(biāo)的是服務(wù)E 委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)19、建設(shè)工程施工索賠按索賠目的可分為（）A 單項索賠B 總索賠C 明示索賠D 工期索賠E 費用索賠20、合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素有()A 、主體B、內(nèi)容

24、C、客體D、權(quán)利E、義務(wù)21、被宣布為廢標(biāo)的投標(biāo)書包括（）。A 、投標(biāo)書未按招標(biāo)文件中規(guī)定封記B、逾期送達的標(biāo)書C、加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標(biāo)書D、未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認(rèn)的標(biāo)書E、投標(biāo)人不參加開標(biāo)會議的標(biāo)書22、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（）。A 、監(jiān)理合同可以是個人B、監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C、監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序D、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的是服務(wù)E、委托監(jiān)理合同的標(biāo)的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)23、施工合同文件中的說法中，正確的有（）。A 、當(dāng)合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當(dāng)事人可以通過協(xié)商

25、變更施工合同9的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當(dāng)事人有不同理解時，應(yīng)按照合同爭議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（）A、單項索賠B、總索賠C、明示索賠D、工期索賠E、費用索賠 25、三、判斷改錯題（每題 2 分）。判斷下列各題正誤 , 正者在括號內(nèi)打 , 誤者在括號內(nèi)打 , 并將錯誤處改正。1、建設(shè)工程物資采購合同是雙務(wù)、有償、諾成、要式的合同。（）2、甲需購進乙公司相關(guān)設(shè)備， 價值 100 萬元，甲應(yīng)預(yù)付定金 30 萬元。（）3、招標(biāo)過程分為三階段：準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、

26、評標(biāo)定標(biāo)階段。（）4、中標(biāo)通知書發(fā)出30 天內(nèi)，中標(biāo)單位應(yīng)與建設(shè)單位依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書等簽訂工程承包合同。（）5、投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準(zhǔn)。（）6、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。 （）7、供貨方到現(xiàn)場的交貨日期，以采購方接收貨物時在貨單上簽收的日期為準(zhǔn)。（）8、 FIDIC 施工合同條件中規(guī)定的合同有效期，是指從工程師按合同約定發(fā)布的“開工令” 中指明的應(yīng)開工之日起， 至工程接收證書注明的竣工日止的日歷天數(shù)。（ ）9、工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關(guān)資料后，應(yīng)在 28 天內(nèi)給予答復(fù)，否則視為對方索賠要求已經(jīng)認(rèn)可。

27、 （）10、FIDIC 合同條件中規(guī)定，業(yè)主的索賠主要限于施工質(zhì)量缺陷和拖延工期等違約行為導(dǎo)致的業(yè)主損失。 （）11、承包商沒按照規(guī)定時間提出索賠意向和索賠報告，則失去對該事件請求的索賠權(quán)利（ ）12、 在承包商提出的費用索賠中，是以實際損失為依據(jù)，因此其索賠金3額額均不應(yīng)包括利潤。（）13、FIDIC 合同條件，監(jiān)理工程師有權(quán)批準(zhǔn)工程分包（）。14、FIDIC 合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭議的最終方式（）。15、工程建設(shè)監(jiān)理委托合同是由“標(biāo)準(zhǔn)條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（）16、工程招標(biāo)必須采用公開招標(biāo)方式（）。17、監(jiān)理委托合同經(jīng)過當(dāng)事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權(quán)利和責(zé)

28、任也即終止（）。18、某建筑工程公司下屬第四分公司領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個獨立的企業(yè)法人。 （）19、經(jīng)濟合同當(dāng)事人之間發(fā)生糾紛時，雙方可以約定：請求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（ ）20、我國民法通則規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的普通訴訟事項10時效為 2 年。（）21 、要約是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。（）22 、違約責(zé)任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當(dāng)履行。（）23、招標(biāo)過程概括劃分為三階段： 準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、 評標(biāo)定標(biāo)階段。（）24、建設(shè)工程合同是雙務(wù)、有償、實踐、要式的合同。（）25、投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的,以小寫金額為

29、準(zhǔn)。（）26、建設(shè)工程施工合同范本由協(xié)議書 、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。 （）27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開工日期。（）28、FIDIC 施工合同規(guī)定以投標(biāo)截止日期前第 28 天定義為“基準(zhǔn)日”作為業(yè)主與承包商劃分合同風(fēng)險的時間點。 （ ）29、索賠是事件發(fā)生后，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28 天內(nèi)向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提出索賠。（）30、當(dāng)工程師確定的索賠額超過其權(quán)限范圍時，必須報請發(fā)包人批準(zhǔn)。（）四、填空：（每空 1 分）1、是建設(shè)單位向國家有關(guān)主管部門提出要求建設(shè)某一項目的建設(shè)性文件。2、工程設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，它是從和對擬建工程進

30、行全面規(guī)劃的工作。3、國際工程招標(biāo)中，公開招標(biāo)的主要特點是、。4、工程承發(fā)包方式，是指與雙方之間的經(jīng)濟關(guān)系形式。5、建筑市場主體主要有、等。6、我國的建設(shè)工程交易中心是按照、三大功能進行構(gòu)建的。7、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級劃分為、和三個級別。8、工程招標(biāo)代理機構(gòu)，其資質(zhì)等級劃分為和。9、建設(shè)工程招標(biāo)方式有和。10、建設(shè)工程招標(biāo)方法有、和。11、選擇投標(biāo)對象的主要方法有、。12、建筑材料的采購供應(yīng)方式有、等。13、保險費包括、。14、建設(shè)工程合同按計價方式劃分為、三大類型。15、工程進度款結(jié)算方式有、和。16、按施工索賠的處理方式可分為、。17、國際工程招投標(biāo)的特點有、。18、按施工索賠的目的分

31、為和。19、承發(fā)包雙方解決施工索賠爭端的主要方法是、和。20、合同法律關(guān)系的主體可以是、。1121、行為包括和兩種表現(xiàn)形式 .22、擔(dān)保法規(guī)定的擔(dān)保方式為、和。23、解決合同爭議的方法有、。24、按索賠的目的可分為、。25、擔(dān)?；顒討?yīng)當(dāng)遵循、的原則。26、合同法律關(guān)系包括、三個要素。27、行為還可分為和。28、合同法律關(guān)系的客體主要包括、。29、以代理權(quán)產(chǎn)生的依據(jù)不同，可將代理分為、。30、招標(biāo)方式有、。31、按索賠的目的可分為、。32、合同的計價方式有、。33、監(jiān)理人應(yīng)完成的監(jiān)理工作有、。五、名詞解釋：（每題 3 分）1、工程承發(fā)包：2、建筑市場：3、建設(shè)工程招標(biāo)：4、多方案報價法：5、施工

32、管理費：6、不平衡報價法：7、建設(shè)工程投標(biāo)：8、建設(shè)工程施工合同：9、工程轉(zhuǎn)包：10、施工索賠：11、委托代理：12、定金：13、建筑工程施工合同：14、附加工作：15、指定分包商：16、代理：16、留置：17、建筑工程物資采購合同：18、額外工作：19、工程變更：20、合同法律關(guān)系主體：21、事件：22、指定代理：23、抵押：24、合同公正：25、要約：1226、合同變更：27、索賠：28、合同法律關(guān)系：29、行為：30、違約責(zé)任：31、質(zhì)押：32、保險合同：33、合同簽證：六、簡答：（每題 5 分）1、施工合同的特點是什么？2、建設(shè)工程交易中心的運行原則是什么？3、建設(shè)工程招投標(biāo)的特點是什

33、么？4、建設(shè)工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？5、建設(shè)工程施工合同的作用是什么？6、不可抗力的范圍包括哪些方面？7、工程師公正合理的處理索賠事項，必須遵循哪些原則？8、訂立施工合同應(yīng)具備的條件是什么？9、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？10、變更價款的確定程序是什么？11、法人應(yīng)具備什么條件？12、仲裁的原則有哪些？13、監(jiān)理招標(biāo)有哪些特點？14、監(jiān)理人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)生哪些情況不應(yīng)由其承擔(dān)責(zé)任?15、監(jiān)理工程師確定工程變更價款的原則是什么？16、反索賠是什么？17、施工合同條件指定分包商的特點有哪些？18、監(jiān)理處理工程如何預(yù)防和減少索賠？19、建設(shè)工程投標(biāo)策略有哪些？20、按順序

34、簡述國內(nèi)招標(biāo)的主要程序。21、簡述公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)的主要區(qū)別。22、簡述施工合同文本的構(gòu)成。23、代理有何特征？24、合同法的基本原則是什么？25、招標(biāo)階段的主要工作內(nèi)容是什么？26、仲裁的原則是什么？27、建設(shè)工程物資采購合同有何特點？28、合同簽證的作用是什么？29、合同生效應(yīng)當(dāng)具備什么條件？30、合同履行的原則是什么？31、投標(biāo)階段的主要工作內(nèi)容是什么？32、建設(shè)工程合同是什么？33、簡述公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)的主要區(qū)別。34、建設(shè)工程招標(biāo)是什么？35、簡述國際工程投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。1336、簡述承包商的索賠策略。37、建設(shè)工程投標(biāo)報價的策略有哪些？38、建設(shè)工程投標(biāo)是什么？39、建設(shè)工

35、程招標(biāo)代理是什么？40、施工合同工期指什么？七、案例分析題（每題15 分）1、 2003 年 4 月 6 日，天大建筑公司參與了海瑞公司關(guān)于其辦公樓建設(shè)工程招投標(biāo)活動，天大公司通過現(xiàn)場競標(biāo)后，經(jīng)評標(biāo)委員會評議被確定為中標(biāo)單位，并由當(dāng)?shù)毓C處進行了公證。 4 月 9 日，當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室（下稱招投標(biāo)辦公室） 給天大公司出具了編號為 2003019 號的 “中標(biāo)通知書 ”。海瑞公司不同意確定天大公司為中標(biāo)人， 拒絕與天大公司簽訂書面合同。 雙方為此發(fā)生糾紛，訴至法院。天大公司訴稱：原告中標(biāo)后，被告卻拒不與原告簽訂書面合同，有違誠實信用。請求法院判令被告賠償因締約過失給原告造成的損失8

36、 千元。海瑞公司答辯稱：原告經(jīng)評標(biāo)委員會評議后被確定為中標(biāo)單位，以及招投標(biāo)辦公室給原告出具的 “中標(biāo)通知書 ”，均未經(jīng)作為招標(biāo)人的被告同意，且原告不具備投標(biāo)資格條件，故原告實際并未中標(biāo)， 被告在招投標(biāo)過程中也沒有過失或過錯，不應(yīng)承擔(dān)締約過失責(zé)任。要求駁回原告的訴訟請求。問題：（1）、請判斷天大公司的訴訟理由能否成立？（2）、天大公司得到的“中標(biāo)通知書”是否有效？（3）、海瑞公司的答辯能否得到法院的支持，并闡明原因。2、 2002 年 1 月，江蘇某紡織有限公司進行設(shè)備采購，直接與某機電公司簽定了設(shè)備進口合同。 后發(fā)現(xiàn)此項目屬于必須招標(biāo)采購的項目， 遂委托江蘇省某招標(biāo)公司組織設(shè)備的國際招標(biāo)。 最

37、終確定已簽約的賣方為中標(biāo)人。 試回答：這種做法是否合法？3、福建省某市第一中學(xué)科教樓工程為該市重點教育工程。 2000 年 10 月由市計委批準(zhǔn)立項，建筑面積 7800 平方米，投資 780 萬元。項目 2001 年 3 月 12 日開工。此項目施工單位由業(yè)主經(jīng)市政府和主管部門批準(zhǔn)不招標(biāo)， 獎勵給某建設(shè)集團承建，雙方簽定了施工合同。試回答：你認(rèn)為該項目有哪些不符合招標(biāo)投標(biāo)法之處。4、某市越江隧道工程全部由政府投資。該項目為該市建設(shè)規(guī)劃的重要項目之一，且已列入地方年度固定資產(chǎn)投資計劃， 概算已經(jīng)主管部門批準(zhǔn)， 征地工作尚未全部完成， 施工圖及有關(guān)技術(shù)資料齊全。 現(xiàn)決定對該項目進行施工招標(biāo)。 因估

38、計除本市施工企業(yè)參加投標(biāo)外， 還可能有外省市施工企業(yè)參加投標(biāo)， 故業(yè)主委托咨詢單位編制了兩個標(biāo)底， 準(zhǔn)備分別用于對本市和外省市施工企業(yè)投標(biāo)價的評定。業(yè)主對投標(biāo)單位就招標(biāo)文件所提出的所有問題統(tǒng)一作了書面答復(fù)， 并以備忘錄的形式分發(fā)給各投標(biāo)單位，為簡明起見，采用表格形式見表4-1 。14序號問題提問單位提問時間答復(fù)1N在書面答復(fù)投標(biāo)單位的提問后，業(yè)主組織各投標(biāo)單位進行了施工現(xiàn)場踏勘。在投標(biāo)截止日期前 10 天，業(yè)主書面通知各投標(biāo)單位，由于某種原因，決定將收費站工程從原招標(biāo)范圍內(nèi)刪除。 開標(biāo)會由市招投標(biāo)辦的工作人員主持， 市公證處有關(guān)人員到會， 各投標(biāo)單位代表均到場。 開標(biāo)前，市公證處人員對各投標(biāo)單

39、位的資質(zhì)進行審查， 并對所有投標(biāo)文件進行審查， 確認(rèn)所有投標(biāo)文件均有效后， 正式開標(biāo)。主持人宣讀投標(biāo)單位名稱、 投標(biāo)價格、投標(biāo)工期和有關(guān)投標(biāo)文件的重要說明。問題：1. 該項目的標(biāo)底應(yīng)采用什么方法編制？簡述其理由。2. 業(yè)主對投標(biāo)單位進行資格預(yù)審應(yīng)包括哪些內(nèi)容？3. 該項目施工招標(biāo)在哪些方面存在問題或不當(dāng)之處？請逐一說明。5、其辦公樓的招標(biāo)人于 2000 年 10 月 11 日向具備承擔(dān)該項目能力的 A、B、C、D、E5 家承包商發(fā)出投標(biāo)邀請書，其中說明， 10 月 17 18 日 9 16 時在該招標(biāo)人總工程師室領(lǐng)取招標(biāo)文件， 11 月 8 日 14 時為投標(biāo)截止時間。該 5 家承包商均接受邀

40、請，并按規(guī)定時間提交了投標(biāo)文件。 但承包商 A 在送出投標(biāo)文件后發(fā)現(xiàn)報價估算有較嚴(yán)重的失誤， 遂趕在投標(biāo)截止時間前 10 分鐘遞交了一份書面聲明，撤回已提交的投標(biāo)文件。開標(biāo)時，由招標(biāo)人委托的市公證處人員檢查投標(biāo)文件的密封情況，確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封。由于承包商 A 已撤回投標(biāo)文件，故招標(biāo)人宣布有 B、C、D、E4 家承包商投標(biāo)，并宣讀該 4 家承包商的投標(biāo)價格、工期和其他主要內(nèi)容。評標(biāo)委員會委員由招標(biāo)人直接確定，共由7 人組成，其中招標(biāo)人代表2 人，本系統(tǒng)技術(shù)專家2 人、經(jīng)濟專家 1 人、外系統(tǒng)技術(shù)專家1 人、經(jīng)濟專家 1 人。在評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會要求B、D 兩投標(biāo)人分別對施工方案

41、作詳細(xì)說明，并對若干技術(shù)要點和難點提出問題，要求其提出具體、 可靠的實話措施、 作為評標(biāo)委員的招標(biāo)人代表希望承包商B 再行當(dāng)考慮一下降低報價的可能性。按照招標(biāo)文件中確定的綜合評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，4 個投標(biāo)人綜合得分從高到低的依次順序為 B、 D、 C、 E，故評標(biāo)委員會確定承包商B 為中標(biāo)人。由于承包商B 為外地企業(yè)，招標(biāo)人于11 月 10 日將中標(biāo)通知書以掛號方式寄出，承包商B 于 11 月14 日收到中標(biāo)通知書。由于從報價情況來看， 4 個投標(biāo)人的報價從低到高的依次順序為D、C、B、E，因此，從 11 月 16 日至 12 月 11 日招標(biāo)人又與承包商 B 就合同價格進行了多次談判，結(jié)果承包商 B

42、將價格降到略低于承包商 C的報價水平，最終比方于 12 月 12 日簽訂了書面合同。1、從招投標(biāo)的性質(zhì)看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體表現(xiàn)是什么？2、從所介紹的背景資料來看， 在該項目的招標(biāo)投標(biāo)程序中在哪些方面不符合15招標(biāo)投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定？請逐一說明。6、為了實施某項目的建設(shè)， 業(yè)主與施工單位按 建設(shè)工程施工合同（示范文本）簽訂了建設(shè)工程施工合同， 該項目未投保工程一切險。 在施工過程中遭受特大暴風(fēng)雨襲擊， 造成相應(yīng)損失。 施工單位及時向工程師提出補償要求， 并負(fù)有相關(guān)的詳細(xì)資料和證據(jù)。施工單位認(rèn)為遭受暴風(fēng)雨襲擊時因非施工單位原因（屬于不可抗力）造成的損失，故應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)賠償責(zé)任，主

43、要補償要求包括：1 ）、給已建部分工程造成破壞損失 18 萬元，應(yīng)有業(yè)主承擔(dān)修復(fù)的經(jīng)濟責(zé)任，施工單位不承擔(dān)修復(fù)的經(jīng)濟責(zé)任。2）、施工單位人員因此災(zāi)害數(shù)人受傷，處理傷病醫(yī)療費用費用和補償金總計3 萬元，業(yè)主應(yīng)予以賠償。3 ）、施工單位進場的正在使用的機械設(shè)備受到損壞，造成損失 8 萬元，由于現(xiàn)場停工造成臺班費損失 4.2 萬元，業(yè)主應(yīng)負(fù)擔(dān)賠償和修復(fù)的經(jīng)濟責(zé)任。4 ）、工人窩工費 3.8 萬元，業(yè)主應(yīng)予以支付。5 ）、因暴風(fēng)雨造成現(xiàn)場停工 8 天，要求合同工期順延 8 天6 ）、由于工程損壞，清理現(xiàn)場需費用 2.4 萬元，業(yè)主應(yīng)予以支付。問題：1 ）、因不可抗力事件導(dǎo)致的費用損失與延誤的工期由雙方

44、按什么原則分別承擔(dān)？2）、對施工單位提出的補償要求如何處理？7、某高速公路項目利用世界銀行貸款修建， 施工合同采用 FIDIC 合同條件，有工程師代表業(yè)主對項目實施管理。 該工程在施工過程中陸續(xù)發(fā)生了如下索賠事件（索賠工期與費用數(shù)據(jù)均符合實際） ：1 ）、施工期間，承包方發(fā)現(xiàn)施工圖紙有誤，需設(shè)計單位進行修改，由于圖紙修改造成停工 20 天。承包方提出工程延期 20 天與費用補償 2 萬元。2 ）、施工期間下雨，為保證路基工程填筑質(zhì)量，工程師下達了暫停施工令，共停工 10 天，其中連續(xù) 4 天出現(xiàn)低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天氣候和連續(xù) 6 天出現(xiàn) 50 年一遇的特大暴雨。承包方體出工程延期

45、 10 天與費用補償 2 萬元。3 ）、施工過程中，現(xiàn)場周圍居民稱承包方施工噪聲對居民生活造成干擾，組織承包方的混凝土澆筑工作承包方提出工程延期5 天與費用補償 1 萬元。4）、由于業(yè)主要求，在原設(shè)計中的一座互通式立交橋設(shè)計長度增加了5 米，工程師向承包方下達了變更指令， 承包方收到變更指令后及時向該橋的分包單位發(fā)出了變更通知。分包單位及時向承包方提出了索賠報告，內(nèi)容如下：A 由于增加立交橋長度怎家的費用20 萬元和分包合同工期延長30天的索賠。B 此設(shè)計變更前因承包方使用而未按分包合同約定提供施工場地，導(dǎo)致工程材料到場二次倒運增加的費用1 萬元和分包合同工期延期10 天的索賠。承包方以已向分

46、包單位支付索賠款21 萬元的憑證為索賠依據(jù)，向工程師提出要求補償該筆費用21 萬元和延長工期40 天5）、由于某路段路基基底是淤泥，根據(jù)設(shè)計要求需換填，在招標(biāo)文件中已提供了地質(zhì)技術(shù)資料。 承包方原計劃使用隧道出渣作為填料換填，但施工中發(fā)現(xiàn)隧道出渣級配不符合實際要求， 須進一步破碎以達到級配要求，承包方認(rèn)為施工費16用高出合同單價，如仍按原價支付不合理，需另外給予延期 20 天和費用補償 20 萬元的要求。問題：1）判定承包人索賠成立的條件有哪些？2）工程師如何簽署上述索賠的意見？8、某綜合辦公大樓項目，在施工設(shè)計圖紙沒有完成前，建設(shè)單位通過招標(biāo)選擇了某施工單位進行該項目施工。由于設(shè)計工作尚未完

47、成， 承包范圍內(nèi)待實施的工程雖然性質(zhì)明確， 但工程量還難以確定， 雙方商定擬采用總價合同形式簽訂施工合同，以減少雙方的風(fēng)險。 建設(shè)工程施工合同其中包括如下條款：1 ）、合同文件的組成與解釋順序依次為： （1）合同協(xié)議書（ 2）招標(biāo)文件（ 3）投標(biāo)書及其附件（ 4）中標(biāo)通知書（ 5）施工合同通用條款（ 6）施工合同專用條款（ 7）圖紙（ 8）工程量清單（ 9）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與有關(guān)技術(shù)文件（ 10）工程報價單或預(yù)算書（ 11）合同履行過程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件2 ）、承包人必須按工程師批準(zhǔn)的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查監(jiān)督。工程實際進度與計劃進度不符時， 承包人應(yīng)按工程師的要求提出改

48、進措施，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。承包人有權(quán)就改進措施提出追加合同價款。3 ）、工程師應(yīng)對承包人提交的施工組織計劃進行審批或提出修改意見。4 ）、發(fā)包人向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下主要管網(wǎng)線路資料，共承包人參考使用。5 ）、承包人不能將工程轉(zhuǎn)包，但允許分包，也允許分包單位將分包的工程再次分包給其他施工單位。6）、無論工程時是否進行驗收，當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應(yīng)按要求進行剝離或開孔， 并在檢查后重新覆蓋或修復(fù)。 檢驗合格， 發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價款， 賠償承包人損失， 并相應(yīng)順延工期。 檢驗不合格，承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費用，工期予以順延。7）、承包人應(yīng)按協(xié)議條款約定的時間向工程師提交實際完成工程量的報告。工程師接到報告 3 天內(nèi)按承包人提供的實際完成的工程量報告核實工程量（計量），并在計量 24 小時前通知承包人。8）、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收未通過的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時。發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。9）、因不可抗力事件導(dǎo)致