2022年地坪工程合同范本

1、第PAGE10頁(yè)共NUMPAGES10頁(yè)2022年地坪工程合同范本定作方：四平環(huán)宇農(nóng)業(yè)科技有限公司承攬方：沈陽(yáng)海川裝飾工程有限公司根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，共同遵守。1、承攬名稱、方式、地點(diǎn)1_1承攬項(xiàng)目名稱：淀粉糖車間環(huán)氧地坪工程1_2承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：淀粉糖車間1_3承攬方式：包工包料。2、承攬標(biāo)的(加工成品)編號(hào)名稱顏色單價(jià)(元/平方米)數(shù)量(平方米)1環(huán)氧自流平地坪淡綠8010002環(huán)氧自流平地坪中黃808003環(huán)氧地坪中黃451503、施工工藝編號(hào)工藝名稱工藝1環(huán)氧自流平地坪1、基面打磨清理，清理

2、乳膠漆，修補(bǔ)局部破損裂縫等;2、涂刷底漆;3、刮涂環(huán)氧砂漿;4、刮涂環(huán)氧膩?zhàn)?5、鏝涂環(huán)氧自流平面漆。2環(huán)氧地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補(bǔ)局部破損裂縫等;2、涂刷底漆;3、刮涂環(huán)氧砂漿;4、刮涂環(huán)氧膩?zhàn)?5、滾涂環(huán)氧面漆4、價(jià)款及付款方式4_1暫定總價(jià)：壹拾伍萬(wàn)叁仟元整(153,_元)4_2付款方式：4_1預(yù)付款：合同簽訂后,定作方向承攬方支付元工程定金;4_2進(jìn)場(chǎng)款：承攬方進(jìn)場(chǎng)后，正式施工前，定作方應(yīng)向承攬方支付總額的_%的預(yù)付款，即元;4_3進(jìn)度款：當(dāng)工程施工到，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額的_%的進(jìn)度款，即元;4_4進(jìn)度款：工程完工兩日內(nèi)，定做方應(yīng)向承攬方付元工程款;4_5驗(yàn)收款

3、：工程完工七日內(nèi)定做方組織相關(guān)人員進(jìn)行工程驗(yàn)收，驗(yàn)收后即付清質(zhì)保金以外的工程款;4_6質(zhì)保金：工程完工后實(shí)際結(jié)算工程總額的_%作為質(zhì)保金，保修期滿后一周內(nèi)付清。4_3結(jié)算方式：現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用電匯方式付款。5、施工條件5_1施工時(shí)空氣相對(duì)濕度不大于_%，環(huán)境溫度不低于150C;5_2施工前定作方應(yīng)向承攬方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，門窗到位,水電費(fèi)由定作方負(fù)擔(dān);5_3施工期內(nèi)定作方不安排交叉施工;5_4施工過(guò)程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法6_1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提供必需的技術(shù)資料。6_2承攬方應(yīng)向定作方

4、發(fā)出驗(yàn)收通知單，定作方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)故拖延或未經(jīng)驗(yàn)收而實(shí)際投入使用者，視同驗(yàn)收合格。6_3當(dāng)事人雙方對(duì)承攬項(xiàng)目質(zhì)量在驗(yàn)收中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可向法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢驗(yàn)，并向?qū)Ψ教峁z驗(yàn)證明，檢驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用由異議方承擔(dān)。6_4保修期12個(gè)月，保修期內(nèi)因承攬方施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負(fù)責(zé)返修，使用過(guò)程中人為機(jī)械損傷及其它原因(如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質(zhì)量事故可由承攬方計(jì)費(fèi)維修。7、工期7_1本合同總工期為天(從開工之日算起);7_2本工程開工為_年_月_日,完工為_年_月_日;7_3如遇下列情況，工程工期相應(yīng)順延，

5、并以書面形式確定順延期限;7_1因氣候或其它意外原因，地面或墻面出現(xiàn)受潮者;7_2因定作方原因不能如期騰出施工場(chǎng)地者;7_3施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時(shí)以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;7_4定作方未按合同規(guī)定支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度者。8、安全施工管理?xiàng)l例8_1定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方也應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。8_2承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。8_3由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。9、違約責(zé)任9_1承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題,

6、定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌情減價(jià);不同意利用的,應(yīng)由承攬方負(fù)責(zé)修整。9_2承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價(jià)格_償付定作方違約金。9_3承攬方已完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負(fù)責(zé)。9_4定作方應(yīng)及時(shí)將所需施工場(chǎng)所提供予承攬方進(jìn)場(chǎng)施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負(fù)責(zé)損失。9_5定作方應(yīng)按時(shí)支付合同規(guī)定價(jià)款，如因定作方不能及時(shí)付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并

7、償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)及施工過(guò)程中相關(guān)費(fèi)用等由于合同中止給承攬方造成的損失。9_6定做方超過(guò)合同規(guī)定日期支付款項(xiàng)，每逾期一天，按照逾期交付部分價(jià)格的_償付定作方違約金。10、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接受或接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任并且賠償承攬方由此造成的損失。11、糾紛的處理發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可在起訴方所在地人民法院訴訟解決。12、補(bǔ)充條款：?13、期限與其它本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履

8、行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。2022年地坪工程合同范本（二）甲方：乙方：根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)建筑法和建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方責(zé)任，經(jīng)協(xié)商訂立本合同。一、工程名稱：車間室內(nèi)砼地坪工程二、工程地點(diǎn)：四川省射洪縣萬(wàn)眾電纜廠區(qū)內(nèi)三、承包方式：勞務(wù)計(jì)量承包。包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、綜合治理。四、承包范圍：1、地坪工作內(nèi)容包括準(zhǔn)備、結(jié)束、熟悉施工圖紙、檢查安全技術(shù)措施、布置操作地點(diǎn)、領(lǐng)退料具、工序交接、隊(duì)組自檢互檢、機(jī)械加油

9、加水、排除一般機(jī)械故障、保養(yǎng)機(jī)具、操作完畢后的場(chǎng)地清理，現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)全部水平、垂直運(yùn)輸，搭拆簡(jiǎn)單操作架子。2、包括后臺(tái)篩砂、現(xiàn)場(chǎng)水泥倒運(yùn)，砂漿(及細(xì)石砼)攪拌，清掃、沖洗基層、石工剔打、灑水、遞灰、抹灰、找平等全部操作過(guò)程。3、完工后應(yīng)做到工完場(chǎng)清，剩余材料按指定地點(diǎn)分類堆碼整齊，移交給甲方現(xiàn)場(chǎng)材料員清點(diǎn)驗(yàn)收。甲方現(xiàn)場(chǎng)材料員填寫驗(yàn)收單據(jù)，雙方簽字，作為辦理工程結(jié)算的憑據(jù)。如乙方不按指定地點(diǎn)分類堆碼整齊，甲方將按照地坪面積_元/m2從結(jié)算中扣除。4、乙方領(lǐng)用應(yīng)由甲方供應(yīng)材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)、退料制度，如乙方歸還不夠領(lǐng)料數(shù)量，將按照市場(chǎng)價(jià)格全額賠償。五、施工費(fèi)計(jì)算辦法：本工程綜合包干單價(jià)按_元/立方米(含基

10、層清理，砂礫石墊層攤鋪整平，模板制作及安裝，成品砼澆筑及養(yǎng)護(hù)等用工和安全文明施工)計(jì)算。(其中含安全文明施工獎(jiǎng)勵(lì)_元/立方米)。六、計(jì)量方式：以現(xiàn)場(chǎng)施工完畢并驗(yàn)收合格工程量為準(zhǔn)。七、付款方式：工程施工完畢，經(jīng)建設(shè)方和甲方驗(yàn)收合格后，于日內(nèi)一次性付清所有工程款。八、工期要求：本地坪工程乙方應(yīng)在甲方施工員下達(dá)的施工任務(wù)單所規(guī)定的期限內(nèi)完成，并通過(guò)甲方與監(jiān)理階段性的質(zhì)量檢驗(yàn)和甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢部門的成品驗(yàn)收，如乙方逾期完成，每延誤一天罰款_元。九、甲方的責(zé)任和義務(wù)：1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督、檢查與驗(yàn)收2、為乙方提供具有施工條件的工作面。3、按合同規(guī)定，向乙方支付具有付款條

11、件的承包工費(fèi)十、乙方的責(zé)任和義務(wù)：1、嚴(yán)格遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、文明施工和綜合治理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)乙方及所屬成員的差旅費(fèi)、生活費(fèi)。3、每天做好施工現(xiàn)場(chǎng)的工后清里，打掃宿舍內(nèi)外環(huán)境，確保施工現(xiàn)場(chǎng)文明整潔和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。十一、違約責(zé)任(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：1、乙方屢次不能如期完成施工任務(wù)而影響總體施工進(jìn)度;2、乙方未能在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改內(nèi)容，并經(jīng)一再催促無(wú)效的;3、乙方施工質(zhì)量低劣，造成甲方材料浪費(fèi)、進(jìn)度滯后和信譽(yù)損害的;4、乙方中途放棄承包或?qū)⒐こ剔D(zhuǎn)包給第三者;5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價(jià)、纏索工費(fèi)、擾亂甲方正常工作秩序的;6、乙方承包人經(jīng)常擅離工作崗位，或乙

12、方施工人員嚴(yán)重不足影響工程進(jìn)度的。對(duì)乙方的違約行為，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行罰款、賠償損失、終止合同等處罰。十二、本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份、，報(bào)甲方公司一份，雙方簽字后生效。至工程結(jié)束、款項(xiàng)結(jié)清時(shí)自動(dòng)失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年地坪工程合同范本（三）甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)建筑法和安徽三建公司有關(guān)勞務(wù)分包的管理規(guī)定，為明確雙方在建筑勞務(wù)合作中的權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商簽定本合同，與原已簽定的勞務(wù)分包合同有同等的效力，具體分項(xiàng)如有不同之

13、處，則以合同為準(zhǔn)。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：二、承包形式：包工不包料。三、承包內(nèi)容：1、甲方承包工程所用小型工具用具、安全帽、手推車、鍬銑、洋鎬、灰斗、棉線。刀口條、刮件、靠桿、大小掃把、主配二級(jí)電箱之外的電線、燈泡、插排，乙方如有丟失，按價(jià)賠償。2、九號(hào)樓地坪如有大量空鼓質(zhì)量問(wèn)題及返修材料由乙方承擔(dān)。3、特別說(shuō)明：本合同乙方承包單價(jià)一次包死。施工過(guò)程中無(wú)論人工價(jià)格如何變化、承包單價(jià)一律不做調(diào)整。四、安全生產(chǎn)事故處理1、乙方必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，杜絕重大事故的發(fā)生，安全事故費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。2、乙方使用的各種機(jī)械、腳手架及防護(hù)措施的搭設(shè)完畢及拆除前，應(yīng)由甲方主管部門進(jìn)行驗(yàn)收，確保

14、符合安全標(biāo)準(zhǔn)后，方可使用及拆除。3、乙方人員發(fā)生傷亡事故時(shí)，各方應(yīng)盡全力施救，同時(shí)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)以便有關(guān)部門進(jìn)行檢查、鑒定傷亡事故性質(zhì)。甲、乙雙方根據(jù)各自應(yīng)負(fù)分別承擔(dān)應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)傷亡職工和家屬進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4、乙方應(yīng)根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定，與職工簽定勞動(dòng)合同，為職工辦理相應(yīng)的保險(xiǎn)，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。五、工程工期與進(jìn)度：1、工程月進(jìn)度或分段施工進(jìn)度有甲方編制并下達(dá)給乙方，乙方確保按期完成，推遲按_元/天罰款，累計(jì)計(jì)算。2、乙方必須滿足項(xiàng)目部進(jìn)度和周計(jì)劃的工期要求，達(dá)不到要求，甲方有權(quán)組織施工力量進(jìn)場(chǎng)。3、中途離場(chǎng)只結(jié)已完成工程量的_%。六、承包單價(jià)及結(jié)算依據(jù)：承包單價(jià)：按施工實(shí)有面積主樓捌元/(￥：_元)。1、進(jìn)場(chǎng)職工暫住證、勞務(wù)證、計(jì)生證的辦證、職工保險(xiǎn)金等其他一切費(fèi)用。2、乙方向甲方提供能確保工程進(jìn)度計(jì)劃要求所需要的勞務(wù)人員，附上花名冊(cè)，乙方必須常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)日常的管理、協(xié)調(diào)工作。七、勞務(wù)費(fèi)用的結(jié)算、支付和發(fā)放(1)勞務(wù)費(fèi)用的結(jié)算：項(xiàng)目部根據(jù)乙方在生產(chǎn)中實(shí)際完成的工程量達(dá)到合同條款支付時(shí)，對(duì)乙方的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、節(jié)約材料等進(jìn)行考核，并履行簽字手續(xù)，最終結(jié)算在乙方完成合同工作內(nèi)容后的一個(gè)月內(nèi)結(jié)算。(2)勞務(wù)費(fèi)用支