園林景觀施工合同文件

1、 甲方未按本協(xié)議商定承擔從乙方完工工程初步驗收通過之日起至單體工程竣工驗收合格前的乙方完工工程的成品保護工作，而給乙方造成的損失，由甲方承擔。17.2本協(xié)議中關于乙方違約的具體責任如下：乙方施工質(zhì)量未能一次性達到國家相關的質(zhì)量驗收標準，乙方應支付相當于工程總額的10%的違約金并無條件返工至工程質(zhì)量合格為止或由甲方另行委托第三方進行返工，費用由乙方承擔，且不免除乙方因此而致使的工期延誤責任；因乙方的施工質(zhì)量或經(jīng)多次整改未達到協(xié)議所規(guī)定的要求，甲方認為乙方無能力履行將來施工任務，甲方有權要求解除協(xié)議，并要求乙方支付違約金、補償金。違約金補償金標準如下：按協(xié)議價款的10%計算。同時乙方在接到甲方下發(fā)

2、的書面解除協(xié)議的通知后三天內(nèi)無條件退場，并清理完施工現(xiàn)場屬于乙方所有未能構成工程實體的材料設備等，否則視為乙方自動放棄對該等材料設備等的所有權并委托由甲方處理。乙方應按協(xié)議商定的工期履行任務，如由于乙方自身原因未能履行項目，則每延遲一天按最終結算價款的千分之五支付違約金。乙方不執(zhí)行或不及時執(zhí)行甲方代表的指令而給甲方造成的損失，由乙方承擔。無正當理由乙方不得擅自終止協(xié)議，擅自終止協(xié)議屬違約，乙方不但應承擔甲方重新發(fā)包乙方未完工程而增加的所有費用，并且應向甲方賠償因協(xié)議解除所造成的直接及間接的損失。17.3除非經(jīng)甲乙各方簽訂書面的終止協(xié)議，本協(xié)議方可終止；如因一方違約使協(xié)議延期履行，違約方承擔上述

3、違約責任后，受約方有權要求違約方繼續(xù)履行協(xié)議。18.爭議和協(xié)議解除18.1 在協(xié)議執(zhí)行中，如發(fā)生糾紛，各方應友好地協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向工程所在地人民法院提起訴訟。18.2 由于戰(zhàn)爭、自然災害、國家政策的調(diào)整等不可抗拒的因素，致使協(xié)議無法履行，經(jīng)各方協(xié)商一致后，本協(xié)議可以提前終止或解除。18.3在不影響甲方取得工期延誤賠償金和賠償權利的條件下，遇到下列情況，甲方有權解除協(xié)議：乙方延期開工，或施工進度緩慢，雖給予書面提醒，但乙方拒絕滿足甲方要求，甲方認為乙方不可能及時履行協(xié)議工期的。如乙方停工3天以上，停工理由不被甲方接受。如乙方撤離工程，或放棄工程，或證明乙方?jīng)]有施工能力。乙方被證實其施工管理混亂，甲方認為其會對甲方的聲譽造成不良影響的或施工質(zhì)量難以保證。中華人民共和國協(xié)議法規(guī)定的其他法定事由。本工程嚴禁轉(zhuǎn)包，且未經(jīng)甲方同意嚴禁擅自以任何合營、聯(lián)營的方式進行轉(zhuǎn)包、分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權終止協(xié)議并沒收乙方履約保證金且另進行索賠。18.4解除協(xié)議時，甲方以書面形式通知乙方即可，無需采取其他措施或做出進一步說明，協(xié)議于通知發(fā)出次日自動解除。九、協(xié)議份數(shù)17.1本協(xié)議正本