建筑施工承攬合同

Word———建筑施工承攬合同

建筑施工承攬合同4篇

隨著法律觀念的日漸普及，許多場合都離不了合同，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的公平地位。那么制定合同書有什么需要留意的呢？以下是我收集整理的建筑施工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

建筑施工承攬合同1

甲方:(全稱)乙方:(全稱)

依據(jù)《中國合同法》、《中國建筑法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，遵循公平、自愿、公正和誠信的原則，雙方就本工程經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下施工條款，特簽定本合同。

第一條、工程概況

其次條、綜合單價

1、錨固深度為

2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。

3、甲方供應(yīng)無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。

4、植筋錨固采納植筋膠。

第三條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

工程質(zhì)量必需符合國家的規(guī)范要求，達(dá)到鋼筋對應(yīng)抗拉值。

第四條、工期

本工期為天，從年月日至年月號。

第五條、合同價款支付

乙方的施工人員、設(shè)備、材料進入工現(xiàn)場后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。

第六條、甲方責(zé)任：

1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)圖紙和實際定位、放線工作;并進行技術(shù)質(zhì)量要求交底。

2、甲方為乙方供應(yīng)施工中的各項便利條件并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該項目的全過程管理。

3、供應(yīng)的材料，必需符合設(shè)計要求和國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)乙方提出的材料方案將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內(nèi)。

4、按合同商定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應(yīng)賜予乙方經(jīng)濟補償。

第七條、乙方責(zé)任：

1、乙方必需遵守甲方的現(xiàn)場管理制度。

2、乙方嚴(yán)格按國家相關(guān)要求的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)施工。

3、進入施工現(xiàn)場要帶好平安帽，高空作業(yè)要佩帶平安帶，遵守各項平安操作規(guī)范做到文明施工。工程施工存在擔(dān)心全因素時乙方有權(quán)向甲方提出不予施工，由甲方協(xié)作排解平安隱患后方可施工。

4、供應(yīng)施工所需的材料質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)資料。

第八條、平安責(zé)任：

乙方必需對工人做好平安技術(shù)交底根據(jù)合同規(guī)定的工程范圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責(zé)任方負(fù)責(zé)。

第九條、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)

1、乙方須嚴(yán)格根據(jù)甲方的施工圖紙細(xì)心施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國家驗收規(guī)范和質(zhì)量檢查評定標(biāo)準(zhǔn)。

2、施工完畢，由甲、乙、監(jiān)理方共同驗收，由具有檢測資質(zhì)的單位出具檢測報告。

第十條、違約責(zé)任

1、甲方未按合同規(guī)定時間和要求供應(yīng)材料、資金、施工圖紙等，工期相應(yīng)順延。

2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，由于設(shè)計緣由、基礎(chǔ)的強度及鋼筋不合格等與乙方無關(guān)的因素導(dǎo)致的工程不合格，乙方不負(fù)責(zé)任。

第十一條、爭議

雙方在合同履行中發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向人民法院起訴。

第十二條、合同生效與終止

本合同甲、乙雙方必需嚴(yán)格履行合同規(guī)定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關(guān)商定條款處理。合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同商定的本工程內(nèi)容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。

甲方：(章)代表人：單位地址：聯(lián)系電話：

乙方(章)代表人：單位地址：聯(lián)系電話：

合同簽訂日期：年月日

建筑施工承攬合同2

甲方：__________

乙方：__________

依照《中國勞動法、民法典、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結(jié)構(gòu)形式：

四、發(fā)包內(nèi)容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的'女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫__________元

五、資質(zhì)要求：三級以上資質(zhì)，簽訂合同時，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。

六、質(zhì)量要求：合格

七、開工日期：__________年__________月__________日

竣工日期：__________年__________月__________日

八、材料要求：

所使用的建筑材料，必需有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質(zhì)金3%，質(zhì)保期為12個月，在質(zhì)保期內(nèi)如消失質(zhì)量問題，甲方通知乙方并商定時間進行修理，如乙方不能按時進行修理，甲方派人修理，其修理費用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同商定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別狀況與業(yè)主發(fā)生爭吵，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。

十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、平安生產(chǎn)，文明施工。

1、施工嚴(yán)格執(zhí)行平安生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進行平安生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排解前停止施工。

2、施工期間發(fā)生一切平安事故均屬乙方責(zé)任。乙方擔(dān)當(dāng)全部費用。

3、進場的各種設(shè)備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退消失場或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。

2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)覺有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象消失，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費用由乙方擔(dān)當(dāng)。

十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費用由乙方擔(dān)當(dāng)。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：__________乙方：__________

電話：__________電話：__________

__________年__________月__________日

建筑施工承攬合同3

發(fā)包人(甲方)：

承攬人(乙方)：

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程，經(jīng)甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，依據(jù)《中國合同法》，特訂立如下合同。

一、施工地點：邊墻壕村自留地，建筑面積：平方米。

二、建筑施工責(zé)任追究承攬內(nèi)容

1、經(jīng)甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由于在二樓建筑時，建筑所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上，由于人力作業(yè)的力量有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責(zé)任。由于乙方?jīng)]有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應(yīng)而造成了由東向西數(shù)的第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數(shù)的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。

2、由于甲方不能保證上述樓板以后會消失如何狀況，結(jié)合實際乙方也同意由于乙方施工造成的緣由，情愿擔(dān)當(dāng)以后的全部責(zé)任。

3、乙方確定的承諾上述房間的樓板在以后消失問題包括連帶責(zé)任造成的一切由乙方擔(dān)當(dāng)，于甲方?jīng)]有任何責(zé)任。

4、由于甲方考慮乙方的經(jīng)濟力量因此需有倆位擔(dān)保人，擔(dān)保人和乙方有同等責(zé)任。

三、本合同雙方簽字后生效，一式二份雙方各持一份，雙方必需共同遵守執(zhí)行，合同未盡事宜，按《中國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

甲方：

乙方：

xx年xx月xx日：

建筑施工承攬合同4

發(fā)包人(甲方)：

承攬人(乙方)：

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程，經(jīng)甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，依據(jù)《中國合同法》，特訂立如下合同。

一、施工地點：

建筑面積：平方米。

二、承攬內(nèi)容及承攬價格：

1、承攬內(nèi)容：按甲方供應(yīng)的施工圖紙(從基礎(chǔ)以上至封頂)和修改通知內(nèi)容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結(jié)構(gòu)工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內(nèi)容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

泥作裝修工程：

(1)室內(nèi)裝修：內(nèi)墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內(nèi)地坪C15抹面找平，室內(nèi)地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內(nèi)踢腳線、衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、衛(wèi)生間防水、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內(nèi)裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚、

水電內(nèi)容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關(guān)、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部內(nèi)容。

腳手架、斜道上料臺、施工平安圍護搭設(shè)、拆除。場地圍欄設(shè)置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建筑材料進場堆碼、場內(nèi)運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛(wèi)生，按質(zhì)按量承攬完成，包并工。

2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結(jié)算。(建筑面積計規(guī)章，執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計算規(guī)章)。

3、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養(yǎng)修理。若因違反操作規(guī)程使用，造成電源、水源損失由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方供應(yīng)的電源、水電費用，及甲方供應(yīng)的材料。

三、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)：

乙方必需嚴(yán)格按施工圖及國家現(xiàn)行施工規(guī)范要求施工，按國家建筑工程標(biāo)準(zhǔn)驗收，質(zhì)量等級為單項及總體驗收一次性達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，觀感評定質(zhì)量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返

四、施工期限、付款方法和保修事項：

1、施工日期：按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。

2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元?？⒐を炇蘸细窈螅?jīng)結(jié)算后扣保修款，尾款在工程完工30天內(nèi)付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。

3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質(zhì)量問題保修期滿結(jié)清。凡屬乙方因施工質(zhì)量問題，乙方接到通知兩天內(nèi)必需到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負(fù)責(zé)。

五、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)對乙方進場施工作業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。

2、為保證工程順當(dāng)施工按時付進度款。

3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。

六、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)任：

1、乙方必需嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定《平安生產(chǎn)法》、《建筑工程平安生產(chǎn)管理條例》，達(dá)到《施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)》，做到平安生產(chǎn)、平安用電，做好進場職工平安勞動愛護工作，若不遵守有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，造成損失，一切損失、費用和法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方

應(yīng)當(dāng)使用平安合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、平安護欄材料、警示標(biāo)志。

2、本承攬工程乙方平安管理責(zé)任目標(biāo)是：

A、死亡率為零;

B、重傷率為零;

C、輕傷率為零;

D、整個承攬工程乙方負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)平安生產(chǎn)必需達(dá)標(biāo)，杜絕平安事故發(fā)生。

3、乙方承攬工程負(fù)責(zé)人譙倫強為本承攬工程平安生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本承攬工程平安生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，如突破上述平安生產(chǎn)指標(biāo)，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。

4、乙方必需負(fù)責(zé)組織全部進場施工作業(yè)人員參與一、二級宣揚教育，負(fù)責(zé)組織對參與承攬作業(yè)人員三級平安教育和培訓(xùn)，并熟識全部從事的生產(chǎn)環(huán)境和平安生產(chǎn)狀況后方可進場作業(yè)。未經(jīng)教育人員，不允許上崗作業(yè)。承攬方所從事的