2012年7月04231建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款自考試卷（含部分答案）

絕密★啟用前2012年7月全國高等教育自學考試建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款試卷（代碼：04231）

一、單項選擇題（本大題共20小題，每小題1分．共20分）在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。

1．根據(jù)合同當事人雙方權(quán)利義務(wù)的分擔方式，合同可分為

【

】A．有名合同與無名合同

B．要式合同與不要式合同C．雙務(wù)合同與單務(wù)合同

D．有償合同與無償合同2．要式合同必須采用

【

】A．口頭形式

B．法律規(guī)定的形式C．口頭或書面形式

D．書面形式3．甲開發(fā)某高層商住樓，與乙簽訂了該高層商住樓的施工承包合同，后因開發(fā)商甲的資金出現(xiàn)問題，經(jīng)與丙開發(fā)商協(xié)商，轉(zhuǎn)讓了該項目的開發(fā)權(quán)，而原來簽訂的施工承包合同依然成立。此時，該施工合同的主體為

【

】A．丙與乙

B．甲與乙C．丙與甲

D．丙或乙4．下列關(guān)于要約與承諾的表述中，錯誤的是

【

】A．要約可以撤回

R．要約可以撤銷C．承諾可以撤回

D．承諾可以撤銷5．某供應(yīng)商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料的廣告，其內(nèi)容只是介紹了多種建筑材料的規(guī)格、價格與性能，則此廣告屬于

【

】A．要約

B．要約邀請C．承諾

D．合同6．下列關(guān)于合同無效的表述中，正確的是

【

】A．一方以欺詐、脅迫的手段訂立的合同

B．因重大誤解訂立的合同C．以合法形式掩蓋非法目的

D．違反地方性法規(guī)的強制性規(guī)定7．根據(jù)《合同法》規(guī)定，撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起到期消失的行使期限是

【

】A．1年內(nèi)

B．2年內(nèi)C．3年內(nèi)

D．4年內(nèi)8．債權(quán)人的代位權(quán)，是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，以誰的名義代替?zhèn)鶆?wù)人行使債權(quán)的權(quán)利？

【

】A．自己的

B．他人的C．第三人的

D．債務(wù)人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的規(guī)定，工程預付款的比例是

【

】A．安裝工程一般不超過合同價的30%R．建筑工程一般不超過單項工程工作量的30%C．建筑工程一般不超過當年建筑工程工作量的30%D．安裝工程一般不超過當年安裝工程工作量合同價的30%10．在下列情況中，發(fā)包人不能請求解除合同的是

【

】A．承包人明確表示不再履行合同義務(wù)的B．已完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，但承包人同意修復的C．承包人將承包的建設(shè)工程違法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能實現(xiàn)的11．FIDIC合同條件規(guī)定，控制使用計人合同總價用于指定分包商所完成工作開支的暫定金額的是

【

】A．承包商

B．業(yè)主C．工程師

D．指定分包商12．由于設(shè)計錯誤導致工程質(zhì)量事故，發(fā)包人不解除合同情況下，設(shè)計人應(yīng)承擔的違約責任除了負責提出補救措施，應(yīng)

【

】A．不再承擔其他賠償責任

B．返還設(shè)計合同規(guī)定的定金C．免收直接損失部分的設(shè)計費

D．雙倍返還設(shè)計合同規(guī)定的定金13．根據(jù)FIDIC施工合同條件的約定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間內(nèi)，工程師除了要求承包商提交建議書的方式提出變更外，還可以提出變更的方式是

【

】A．發(fā)布指令

B．發(fā)出邀請C．發(fā)備忘錄

D．業(yè)主建議14．索賠是當事人一方向另一方提出索賠要求的行為，相對而言，更加困難一些的索賠是【

】A．發(fā)包人向供應(yīng)商的

B．承包人向供應(yīng)商的C．發(fā)包人向承包人的

D．承包人向發(fā)包人的15．擔保合同是一種

【

】A．實踐合同

B．主合同C．從合同

D．無償合同16．作出仲裁裁決后，當事人一方不履行時，對方可以

【

】A．申請重新仲裁

B．向人民法院申請強制執(zhí)行C．向建設(shè)行政主管部門申請強制執(zhí)行D．向人民法院起訴17.FIDIC(1999年版)《施工合同條件》又稱“新紅皮書”，主要適用于

【

】A．房屋和工程施工

B．電氣和機械工程c．設(shè)備和設(shè)計

D．顧客和咨詢18．根據(jù)我國《建設(shè)工程施工合同文本》，設(shè)計變更發(fā)生后，承包人提出變更工程價款報告的時聞限額為工程設(shè)計變更確定后

【

】A．7天內(nèi)

B．14天內(nèi)C．21天內(nèi)

D．28天內(nèi)19．在下列解決合同糾紛的方式中，不以雙方自愿為前提的方式是

【

】A．協(xié)商

B．調(diào)解C．仲裁

D．訴訟20．合同管理信息系統(tǒng)的主要功能不包括

【

】A．信息收集

B．信息存儲C．信息加工

D．信息分解二、多項選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。21．依據(jù)合同的分類，下列合同中的歸類正確的是【

】A．運輸合同為無償合同

B．工程施工合同為雙務(wù)合同C．寄存合同為實踐合同

D．勘蔡設(shè)計合同為要式合同E．贈與合同為有償合同22．合同糾紛仲裁解決的特點是【

】A．體現(xiàn)當事人的意思自治C．執(zhí)行的強制性B．一裁終局性D．當事人可控制性

E．獨立仲裁性23．根據(jù)我國現(xiàn)行《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》中關(guān)于施工質(zhì)量和檢驗的規(guī)定，以下說法正確的是

【

】A．因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標準，由承包人承擔違約責任B．因工程師指令失誤發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔C．對于已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，若檢驗合格，發(fā)包人應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的費用，賠償承包人損失，工期不順延D．隱蔽工程質(zhì)量符合有關(guān)標準要求，驗收24小時內(nèi)，如工程師不在驗收記錄上簽字，則視為工程師已經(jīng)批準，承包人進行隱蔽或可以繼續(xù)施工E．經(jīng)工程師檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)因承包人引起的質(zhì)量問題時，承包人賠償發(fā)包人的直接損失，但工期可以順延24．根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，變更后臺同價款確定的原則包括

【

】A．合同中已有適用于變更工程的價格，按該價格變更合同價款B．合同中只有類似于變更工程的價格，可參照類似價格變更合同價款C．合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由業(yè)主提出適當?shù)膬r格，經(jīng)監(jiān)理工程師硇認后執(zhí)行D．合同中投有適當或類似于變更工程的價格，由監(jiān)理工程師根據(jù)工程所在地的市場價確定E．合同中投有使用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，監(jiān)理工程師確認后執(zhí)行25．施工合同履行過程中，發(fā)生下列哪些情況，應(yīng)給承包人順延合同工期？【

】A．發(fā)生設(shè)計變更

B．發(fā)包人延誤移交施工現(xiàn)場C．承包人采購的材料供貨商未能按時交貨D．基礎(chǔ)開挖時遇到圖紙未標明的地下通訊管線E．一周內(nèi)工程所在地區(qū)累計停電12小時三、名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）26．合同27．不安抗辯權(quán)28．基準日期29．抵押30．訴訟四、筒答題（本大題共5小題，每小題5分，共25分）建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款試卷第5頁（共8頁）31．簡述定金的法律特征。32．按照FIDIC條件規(guī)定，在合同履行中出現(xiàn)哪些情況或條件時，承包商可以放慢施工速度或者暫停施工？33．通常按照工程變更所包含的具體內(nèi)容，工程變更可分為哪幾類？34．風險管理的主要任務(wù)是什么？35．按照FIDIC合同規(guī)定，當實際測量的工程清單項目的工程量增減出現(xiàn)哪些情況時，應(yīng)采用新的費率或價格？五、分析計算題（本大題共1小題．30分）36．某化工廠擬建一棟職工住宅樓，通過公開招標，選定某中外合資的建筑公司為施工單位，并參照FIDIC施工合同條件于2007年5月20日與該單位簽訂了施工承包合同，合同總價為1600萬元，工期130天。監(jiān)理單位為中方甲級監(jiān)理公司，業(yè)主與監(jiān)理公司按照國內(nèi)的監(jiān)理合同示范文本簽訂了監(jiān)理委托合同。該工程于2007年6月2正式開工，建筑公司編制的施工方案和進度計劃已獲監(jiān)理工程師批準，業(yè)主代表、項目總監(jiān)、承包方項目經(jīng)理在“監(jiān)理合同”及“施工合同”的原則下參照國際慣例，各項工作進展比較順利。根據(jù)雙方商定，人工費定額為40元／工日，機械臺班費為500元／臺班。合同規(guī)定由于甲方責任造成施工窩工時，窩工人工費按每工日20元計；窩工機械設(shè)備費按臺班單價的60%計；而保函費、管理費、利潤損失不予補償。專用條款中明確6級以上大風、大雨、大雪、地震等自然災害按不可抗拒力因素處理。在實際施工中發(fā)生了下例事件：事件1開工時，因施工單位自有的挖掘機大修，晚開工2天，造成人員窩工10個工日。事件2基坑開挖后，遇軟土層，需要進行地質(zhì)復查，停工5天，窩工20個工日。拳件3主體結(jié)構(gòu)一層施工時，由于業(yè)主要求進行設(shè)計變更，工程師下達了變更指令，由此增加用工20個工日，機械10個臺班，某項關(guān)鍵工作延誤3天（不存在窩工）。事件4主體結(jié)構(gòu)三層施工時，遭遇7級大雨迫使暫停施工2天，造成人員窩工8個工日，施工機械受到損害損失5萬元。事件5主體結(jié)構(gòu)六層施工過程中，由于班組違章作業(yè)，因某主梁鋼筋錯位出現(xiàn)質(zhì)量事故，監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)后通知承包商整改，直至合格為止。承包商已執(zhí)行監(jiān)理方的報告，而業(yè)主代表向監(jiān)理方行文講：“項目基礎(chǔ)工程出現(xiàn)質(zhì)量事故，作為監(jiān)理公司也有一定的責任，現(xiàn)通知你們被扣1%的監(jiān)理費。”事件6為確?，F(xiàn)場文明施工，業(yè)主代表行文要求承包方需將項目多余土方運到指定地點(合同規(guī)定)，若發(fā)現(xiàn)承包商任意卸土，卸1車罰款l萬元（合同無此規(guī)定）。承包商違背這一指令任意卸土15車。當月業(yè)主代表在監(jiān)理審定的監(jiān)理月報中扣款15萬元。承包商申述不同意扣款。問題：(1)上述1—4事件中哪些建筑公司可以向業(yè)主要求索賠？哪些事件不可以要求索賠？并說明原因。(2)1～4項事件工期索賠各是多少？總計工期索賠多少天？(3)工程師能批準的合理的費用索賠總額是多少萬元？(4)《建設(shè)工程施工合同（示范文本>》中關(guān)于合同約定工期內(nèi)發(fā)生不可抗拒力事件的風險承擔原則是什么？(5)事件5中，監(jiān)理方對于扣減監(jiān)理費的處罰是接受還是不接受？理由是什么？如果事件5造成了損失，業(yè)主應(yīng)當向誰提出賠償要求？

參考答案

一、單項選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）1.C

2.B

3.A

4.D

5.B6.C

7.A

8.A

9.C

10.B11.C

12.C

13.A

14.D

15.C16.B

17.A

18.B

19.D

20.D

二、多項選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分，錯選、多選、少選或未選均無分。）21.BCD

22.ABCE

23.ABD

24.ABE

25.ABDE

三、名詞解釋（本大題共5小題，每題3分，共15分）26.合同——是平等主體的自然人、法人及其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的意思表示一致的協(xié)議。27.不安抗辯權(quán)——雙務(wù)合同中，有先為給付義務(wù)的一方，在另一方財產(chǎn)顯著減少，有難為對待給付可能時，享有中止履行的權(quán)利。28.基準日期——是指投標截止日期之前的28天所對應(yīng)的日期。29.抵押——是指債務(wù)人或者第三者不轉(zhuǎn)移對所擁有財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)人的擔保。30.訴訟——是指人民法院根據(jù)合同當事人的請求，在所有訴訟參與人的參加下，審理和解決合同爭議的活動，以及由此而產(chǎn)生的一系列法律關(guān)系的總和。

四、簡答題（本大題共5小題，每題5分，共25分）31.答：定金具有以下法律特征：（1）定金在性質(zhì)上屬于違約定金，適用于債務(wù)不履行的行為。（2）定金責任是一種獨立于其他責任形式的責任方式。給付定金的一方不履行合同的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。（3）定金具有從合同的性質(zhì)。32.答：出現(xiàn)下列情況或條件：（1）工程師沒有按照規(guī)定的時間簽收支付證書。（2）雇主沒有按照規(guī)定時間提供資金證明或沒有按時支付工程款。（3）雇主不能按時提供其他施工條件如材料、設(shè)備等。33答：可分為五類：設(shè)計變更、施工措施變更、計劃變更、條件變更及新增變更。34.答：風險管理的任務(wù)是：（1）識別與評估風險。（2）制定風險處置對策和風險管理預算。（3）制定落實風險管理措施。（4）風險損失發(fā)生后的處理與索賠管理。35.答：FIDIC合同規(guī)定，當實際測量的工程清單項目的工程量增減出現(xiàn)下列情形時，應(yīng)采用新的費率或價格：（1）該項工作測出的數(shù)量變化超過工程量表或其他資料中所列數(shù)量的10%以上（2）此數(shù)量變化與該工作上述規(guī)定的費率的乘積，超過中標合同金額的0.01%（3）此數(shù)量變化直接改變該項工作的單位成本超過1%（4）合同中沒有規(guī)定該項工作為“固定費率項目”五、計算分析題（本大題共1小題，共30分。）（1）答：（6分）事件1不可以要求索賠，施工單位的施工機械大修屬于承包商自己應(yīng)承擔責任；事件2可以要求索賠，因該施工地質(zhì)條件的變化是一個有經(jīng)驗的承包商所無法合理預見的，承包商可以獲得工期補償及費用補償；事件3可以要求索賠，因這是設(shè)計變更引起的，屬于業(yè)主責任，承包商可以獲得工期補償及費用補償；事件4可以要求工期索賠，7級大雨屬于不可抗拒力（1分），由此引起的暫停施工應(yīng)由業(yè)主承擔，承包商可以獲得工期補償，但窩工費及施工機械的損害應(yīng)由承包商承擔，不能獲得費用補償。（2）答：（6分）事件1承包方不能索賠工期，事件2承包方可索賠工期5天，事件3承包方可索賠工期3天，事件4承包方可索賠工期2天。則