2022年監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制精選題庫與答案

2022年監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制精選題庫與答案單選題（共100題）1、下列工程中，其單位工程可按招標(biāo)標(biāo)段并結(jié)合工程量劃分的是（）A.樞紐工程B.除險加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B2、在某工程單代號搭接網(wǎng)絡(luò)計劃中，關(guān)鍵線路是指（）的線路。A.相鄰兩項工作之間的時距之和最大B.相鄰兩項工作之間的時間間隔全部為零C.工作的持續(xù)時間總和最大D.相鄰兩項工作之間的時距全部為零【答案】B3、承包人不得將其承接的水利建設(shè)項目的（）進(jìn)行轉(zhuǎn)包。A.臨時工程B.永久工程C.主體工程D.附屬工程【答案】C4、項目在借款償還期內(nèi)，各年可用于支付利息的息稅前利潤與當(dāng)期應(yīng)付利息的比值為（）。A.償債備付率B.利息備付率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.項目資本金凈利潤率【答案】B5、盈虧平衡分析是建設(shè)項目不確定性分析的方法之一，它只用于（）。A.財務(wù)評價B.國民經(jīng)濟(jì)評價C.環(huán)境評價D.社會評價【答案】A6、（）是在分部工程中由幾個工序（或工種）施工完成的最小綜合體，是日常考核工程質(zhì)量的基本單位。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.單元工程【答案】D7、在工程總承包企業(yè)的選擇時，企業(yè)投資項目的工程總承包宜采用（）。A.單價混合合同B.成本加酬金合同C.單價合同D.總價合同【答案】D8、大型水利工程應(yīng)建立質(zhì)量監(jiān)督項目站，中、小型水利工程可根據(jù)需要建立質(zhì)量監(jiān)督項目站（組），或進(jìn)行（）。A.巡回監(jiān)督B.抽查C.旁站D.平行檢驗【答案】A9、承包人覆蓋工程隱蔽部位后，監(jiān)理人對質(zhì)量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進(jìn)行鉆孔探測或揭開重新檢驗，承包人應(yīng)遵照執(zhí)行，并在檢驗后重新覆蓋恢復(fù)原狀。經(jīng)檢驗證明工程質(zhì)量符合合同要求的，由（）承擔(dān)由此增加的費用和（或）工期延誤。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.三方共同【答案】B10、工程質(zhì)量監(jiān)督站的性質(zhì)是（）性的。A.協(xié)調(diào)B.服務(wù)C.強(qiáng)制D.規(guī)定【答案】C11、除專用合同條款和（或）供貨要求等合同文件另有約定外，設(shè)備需監(jiān)造時，賣方應(yīng)提前（）日將需要買方監(jiān)造人員現(xiàn)場監(jiān)造事項通知買方；A.7B.3C.14D.21【答案】A12、依據(jù)《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》（SLl76—2007），工程中出現(xiàn)檢驗不合格的項目時，下列敘述錯誤的是（）。A.原材料、中間產(chǎn)品一次抽樣檢驗不合格時，應(yīng)及時對同一取樣批次另取兩倍數(shù)量進(jìn)行檢驗，如仍不合格，則該批次原材料或中間產(chǎn)品應(yīng)定為不合格，不得使用B.單元（工序）工程質(zhì)量不合格時，應(yīng)按合同要求進(jìn)行處理或返工重作，并經(jīng)重新檢驗且合格后方可進(jìn)行后續(xù)工程施工C.混凝土（砂漿）試件抽樣檢驗不合格時，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)對相應(yīng)工程部位進(jìn)行檢驗。如仍不合格，由項目法人組織有關(guān)單位進(jìn)行研究，并提出處理意見D.工程完工后的質(zhì)量抽檢不合格，或其他檢驗不合格的工程，必須進(jìn)行返工【答案】D13、根據(jù)《水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》，水利工程建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督方式以（）為主。A.抽查B.調(diào)查C.旁站D.監(jiān)督【答案】A14、監(jiān)理人在收到承包人提出暫停工的書面報告（）小時內(nèi)未作出回復(fù)的，視為同意發(fā)包人請求。A.12B.24C.48D.72【答案】B15、埋件的二期混凝土強(qiáng)度達(dá)到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C16、（）建設(shè)行政主管部門對全國的建設(shè)工程質(zhì)量實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A.國務(wù)院B.省級C.市級D.縣級【答案】A17、下列選項中暫停施工增加的費用和工期延誤由承包人承擔(dān)的是（）。A.承包人擅自暫停施工B.發(fā)包人違約引起的暫停施工C.不可抗力引起的暫停施工D.其他由發(fā)包人原因引起的暫停施工【答案】A18、承包人按批準(zhǔn)的技術(shù)方案組織施工，實施期間如需變更，則（）。A.重新報批B.內(nèi)部審核C.專家論證D.平行檢驗【答案】A19、監(jiān)理人應(yīng)在開工日期（）天前向承包人發(fā)出開工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】A20、（）是評標(biāo)的核心，是對標(biāo)書進(jìn)行實質(zhì)性審查。A.初步評審B.詳細(xì)評審C.投標(biāo)人資格評審D.投標(biāo)文件的規(guī)范性審核【答案】B21、最常見的工程質(zhì)量事故處理方案是（）。A.大修處理B.不作處理C.返工處理D.修補(bǔ)處理【答案】D22、下列選項中，不屬于工程形成各階段對質(zhì)量的影響的是（）。A.項目評價階段B.項目可行性研究C.設(shè)計階段D.施工階段【答案】A23、在施工進(jìn)度計劃實施前，應(yīng)進(jìn)行層層交底落實的單位是（）。A.監(jiān)理人B.設(shè)計人C.發(fā)包人D.承包人【答案】D24、水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)是代表政府實行強(qiáng)制性監(jiān)督的機(jī)構(gòu)，分（）級設(shè)置。A.2B.3C.4D.5【答案】B25、設(shè)計文件中選用的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明（）A.生產(chǎn)廠B.供應(yīng)商C.使用年限D(zhuǎn).規(guī)格和型號【答案】D26、監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)要求更換承包人提供的不合格材料或工程設(shè)備，要求承包人立即進(jìn)行更換，監(jiān)理機(jī)構(gòu)更換后再次檢查和檢驗，由此增加的費用和工期延誤由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.供貨方【答案】B27、某建設(shè)項目年設(shè)計生產(chǎn)能力10萬臺，單位產(chǎn)品變動成本為單位產(chǎn)品售價的55%，單位產(chǎn)品銷售中稅金及附加為單位產(chǎn)品售價的5%，經(jīng)分析求得產(chǎn)銷量盈虧平衡點為年產(chǎn)銷量4.5萬臺。若企業(yè)要盈利,則其生產(chǎn)能力利用率至少應(yīng)保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A28、根據(jù)水利部現(xiàn)行規(guī)定的建筑工程單價計算程序，間接費的計算基數(shù)不包括（）。A.人工費B.材料費C.其他直接費D.材料補(bǔ)差【答案】D29、水利工程所使用的粗骨料拌合使用前檢驗項目不包括（）。A.含泥量B.含水量C.超遜徑D.堅固性【答案】D30、（）是組織領(lǐng)導(dǎo)的一種管理手段，（）才是其目的。A.內(nèi)部質(zhì)量保證；外部質(zhì)量保證B.外部質(zhì)量保證；內(nèi)部質(zhì)量保證C.事前質(zhì)量保證；事后質(zhì)量保證D.事后質(zhì)量保證；事前質(zhì)量保證【答案】A31、關(guān)于工程項目中出現(xiàn)檢驗不合格項目時的處理辦法，正確的是（）A.中間產(chǎn)品一次抽樣檢驗不合格時，則判定該產(chǎn)品不合格，不得使用B.單元工程質(zhì)量不合格時，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢驗C.工程完工后質(zhì)量抽檢不合格時，應(yīng)組織專家論證會議對工程的使用性能進(jìn)行評議D.混凝土試件抽樣檢驗不合格時，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位對相應(yīng)工程部位進(jìn)行檢驗【答案】D32、工期優(yōu)化．資源優(yōu)化和工期一費用優(yōu)化屬于（）的內(nèi)容。A.進(jìn)度計劃優(yōu)化B.控制計劃優(yōu)化C.網(wǎng)絡(luò)計劃優(yōu)化D.管理計劃優(yōu)化【答案】C33、在水利工程中根據(jù)需要編報專題進(jìn)度報告的單位是（）。A.監(jiān)理人B.設(shè)計人C.發(fā)包人D.承包人【答案】A34、水利工程設(shè)計概算一般用概算定額法編制，其步驟包括：①編制基礎(chǔ)單價；②計算概算工程量；③編制各分部工程概算；④編制建筑、安裝工程單價；⑤計算預(yù)備費、建設(shè)期融資利息、靜態(tài)總投資、總投資；⑥計算工程各年度預(yù)計完成的投資額。正確的步驟是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B35、隨著全球性貿(mào)易的發(fā)展，按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，積極開展（）已成為世界性的大趨勢。A.質(zhì)量管理B.參與方質(zhì)量認(rèn)證C.合同管理D.第三方質(zhì)量認(rèn)證【答案】D36、弧形閘門安裝中，埋件的止水座基面至弧形閘門外弧面的間隙公差應(yīng)不大于（）mm。A.2B.3C.4D.6【答案】B37、發(fā)包人違約承包人按合同的約定暫停施工（）天后，發(fā)包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C38、參與工程項目建設(shè)的各方，為了保證建設(shè)工程質(zhì)量所做的組織管理工作和生產(chǎn)全過程各項工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作進(jìn)度B.工作安全C.工作造價D.工作質(zhì)量【答案】D39、工程的（）表現(xiàn)為工程產(chǎn)品適應(yīng)外界環(huán)境變化的能力。A.性能B.可靠性C.經(jīng)濟(jì)型D.適應(yīng)性【答案】D40、依據(jù)《水利工程建設(shè)項目驗收管理規(guī)定》（水利部30號令），下列對于法人驗收敘述不正確的是（）。A.法人驗收由項目法人主持B.法人驗收不允許由項目法人委托監(jiān)理人主持C.單項合同工程完工驗收通過后，項目法人應(yīng)當(dāng)與施工單位辦理工程的有關(guān)交接手續(xù)D.法人驗收工作組由項目法人、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的代表組成；必要時可以邀請工程運行管理單位等參建單位以外的代表及專家參加【答案】B41、投資估算編制過程中，一般采用概算定額，同時還需考慮投資估算工作深度和精度，相應(yīng)乘以擴(kuò)大系數(shù)。其中，石方工程的擴(kuò)大系數(shù)為（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C42、抽樣檢驗風(fēng)險中承包商風(fēng)險為第（）類風(fēng)險。A.四B.三C.二D.一【答案】D43、施工總承包單位、分包單位應(yīng)當(dāng)建立用工管理臺賬，并保存至工程完工且工資全部結(jié)清后至少（）年。A.5B.3C.2D.1【答案】B44、下列關(guān)于碾壓工藝試驗說法正確的是（）。A.碾壓試驗時，每碾壓兩遍測量對應(yīng)點的沉降量B.碾壓試驗采用挖坑灌水法進(jìn)行檢查C.取樣部位應(yīng)在壓實層上部1/3范圍內(nèi)取樣D.每個試驗小塊取樣數(shù)量為2個【答案】A45、下列可以體現(xiàn)工程質(zhì)量水平最終成果的階段為（）。A.可行性研究報告階段B.設(shè)計階段C.施工階段D.驗收階段【答案】D46、監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人進(jìn)度款支付申請后的（）天內(nèi)，根據(jù)計量結(jié)果和合同約定對申請內(nèi)容予以核實，確認(rèn)后向承包人出具進(jìn)度款支付證書。A.7B.14C.28D.30【答案】B47、工程變更引起施工方案改變并使一般項目(措施項目)和(或)其他項目發(fā)生變化時，承包人提出調(diào)整一般項目(措施項目)費和(或)其他項目費的，應(yīng)事先將擬實施的方案提交（）確認(rèn)。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.審計人D.承包人技術(shù)負(fù)責(zé)人【答案】B48、盈虧平衡點越小，表示項目抗風(fēng)險能力（）。A.越弱B.越強(qiáng)C.極弱D.一般【答案】B49、工程設(shè)備質(zhì)盤控制要點中，單體調(diào)試合格，并取得生產(chǎn)（使用）單位參加人員的確認(rèn)后，可分別向生產(chǎn)單位辦理（）。A.驗收交工B.安全交工C.質(zhì)量交工D.技術(shù)交工【答案】D50、監(jiān)理人審核施工資金使用計劃的具體工作不包括（）。A.對比分析發(fā)包人、承包人編制的資金使用計劃，確保兩者相適應(yīng)B.將發(fā)包人編制的資金使用計劃，對照施工合同、項目劃分、進(jìn)度計劃，在投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全目標(biāo)之間進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)C.確立目標(biāo)，做好過程的監(jiān)控比對，出現(xiàn)重大偏差時，督促承包人進(jìn)行糾偏D.直接對不合理的資金使用計劃進(jìn)行調(diào)整【答案】D51、以下不屬于引發(fā)質(zhì)量事故直接原因的是（）。A.施工管理混亂B.人的行為不規(guī)范C.材料的不符合規(guī)定狀態(tài)D.機(jī)械的不符合規(guī)定狀態(tài)【答案】A52、（）的質(zhì)量控制不但是施工監(jiān)理重要的核心內(nèi)容，也是工程項目質(zhì)量控制的重點。A.施工階段B.設(shè)計階段C.可行性研究階段D.竣工驗收階段【答案】A53、由于管理不善、設(shè)備不良、工作場所不良或有關(guān)人員的過失引起的傷亡事故，是指的（）。A.非責(zé)任事故B.責(zé)任事故C.發(fā)包人責(zé)任事故D.承包人責(zé)任事故【答案】B54、拌合料坍落度230mm，混凝土拓展后最終的最大直徑200和最小直徑160，則坍落度擴(kuò)展值為（）。A.160B.180C.230D.無效【答案】B55、根據(jù)《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》，水利工程質(zhì)量由（）負(fù)全面責(zé)任。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.檢測單位D.項目法人【答案】D56、樞紐工程中，一般以（）劃分為一個單位工程。A.每座獨立的建筑物B.每個招標(biāo)標(biāo)段C.每個獨立的工程結(jié)構(gòu)D.每一組能獨立發(fā)揮某種功能的結(jié)構(gòu)【答案】A57、下列選項不屬于項目法人在進(jìn)度控制中的職責(zé)與權(quán)力的是（）。A.確定建設(shè)工期目標(biāo)B.分解.確定進(jìn)度里程碑目標(biāo)C.按照資金使用計劃編制并落實建設(shè)資金籌措計劃D.簽發(fā)開工通知【答案】D58、當(dāng)采用單次抽樣方案即（N,n,c）進(jìn)行實際抽檢時，若檢驗出的實際不合格品數(shù)為d，當(dāng)（）時判定為合格批，接收該檢驗批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C59、監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)在施工合同約定的期限內(nèi)，經(jīng)發(fā)包人同意后向承包人發(fā)出開工通知，開工通知中應(yīng)載明（）。A.合同開工日期B.合同完工日期C.竣工結(jié)算日期D.進(jìn)度款結(jié)算日期【答案】A60、下列選項不屬于項目法人在進(jìn)度控制中的職責(zé)與權(quán)力的是（）。A.確定建設(shè)工期目標(biāo)B.分解.確定進(jìn)度里程碑目標(biāo)C.按照資金使用計劃編制并落實建設(shè)資金籌措計劃D.簽發(fā)開工通知【答案】D61、以下不屬于事后質(zhì)量控制內(nèi)容的是（）。A.審核工程資料，組織或參加各階段驗收B.審核監(jiān)理單位提供的質(zhì)量檢驗報告及有關(guān)技術(shù)性文件C.整理有關(guān)工程項目質(zhì)量的技術(shù)文件，并編目、建檔D.評價工程項目質(zhì)量狀況及水平【答案】B62、抽樣檢驗方案中，p1的選取應(yīng)與p0拉開一定的距離，一般情況下，p1/p0取值為（）。A.3~10B.4~8C.3~8D.4~10【答案】D63、以下關(guān)于水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的設(shè)置，錯誤的是（）。A.水利部設(shè)置全國水利工程質(zhì)量監(jiān)督總站B.各自治區(qū)、直轄市水利（水電）廳（局）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)水利局設(shè)置水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站C.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利（水電）局設(shè)置水利工程質(zhì)量監(jiān)督站D.水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計總院設(shè)置水利工程設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督分站【答案】C64、某技術(shù)方案的財務(wù)凈現(xiàn)值大于0，則其財務(wù)內(nèi)部收益率（）基準(zhǔn)收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C65、對承包人提出的新工藝，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)提請項目法人組織()及有關(guān)專家對工藝試驗成果進(jìn)行評審認(rèn)定。A.檢測單位B.監(jiān)督單位C.設(shè)計單位D.勘察單位【答案】C66、產(chǎn)生投資偏差的原因中，屬于施工原因的是（）。A.組織管理不當(dāng)B.設(shè)計標(biāo)淮變化C.趕進(jìn)度D.法規(guī)變化【答案】C67、可組織質(zhì)量檢測等單位，依據(jù)相關(guān)規(guī)定編制檢測方案的單位是（）。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.竣工驗收單位D.項目法人【答案】D68、大型水利工程應(yīng)建立質(zhì)量監(jiān)督項目站，中、小型水利工程可根據(jù)需要建立質(zhì)量監(jiān)督項目站（組），或進(jìn)行（）。A.巡回監(jiān)督B.抽查C.旁站D.平行檢驗【答案】A69、在危險源評價的方法中，作業(yè)條件—管理因子危險性評價法適用于（）評價。A.決策期B.設(shè)計期C.施工期D.各階段【答案】D70、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)的過程的一系列工作是（）。A.質(zhì)量控制B.質(zhì)量管理C.質(zhì)量計劃D.質(zhì)量保證【答案】B71、根據(jù)《水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》，水利工程建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督方式以（）為主。A.跟蹤B.巡視C.抽查D.旁站【答案】C72、發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）較大、重大和特大質(zhì)量事故，事故單位要在（）小時內(nèi)向有關(guān)單位寫出書面報告。A.12B.24C.48D.60【答案】C73、土方明挖開始前，承包人應(yīng)根據(jù)監(jiān)理人指示，測量開挖區(qū)的地形和（），經(jīng)監(jiān)理人檢查確認(rèn)后，作為計量支付的原始資料。A.計量剖面B.計量平面C.計量體積D.計量立面【答案】A74、地下洞室按照洞軸線與水平面的夾角可劃分為平洞、斜井、豎井三種類型，其中平洞的傾角為（）。A.小于6度B.6~48度C.48~75度D.大于75度【答案】A75、影響工期的重要因素的是（）。A.招標(biāo)B.征地移民C.簽約D.總造價【答案】B76、下列（）是對項目質(zhì)量起決定性作用，是項目成敗關(guān)鍵。A.可行性研究報告B.項目建議書C.初步設(shè)計D.根據(jù)可行性研究報告做出的決策【答案】D77、在工程網(wǎng)絡(luò)計劃中，已知某項工作的最早開始時間為第4天，允許最遲在第12天完成，該工作的持續(xù)時間為5天，工作總時差為3天。則該工作的最遲開始時間為第（）天。A.4B.5C.3D.7【答案】D78、在不影響其緊后工作最早開始時間的前提下，本工作可利用的機(jī)動時間為（）。A.總時差B.最遲開始時間C.自由時差D.最遲完成時間【答案】C79、獨立費用計算中，樞紐工程、引水工程、河道工程的建設(shè)管理費以（）方法計算。A.超率累進(jìn)B.超額累進(jìn)C.定額費率D.定率費率【答案】B80、下列關(guān)于監(jiān)理工程質(zhì)量責(zé)任說法正確的是（）。A.特殊情況下，監(jiān)理單位可以轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝，承包人不得進(jìn)行下一道工序的施工C.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，發(fā)包人不撥付工程款，不進(jìn)行竣工驗收D.監(jiān)理工程師上崗必須持有水利部頒發(fā)的監(jiān)理工程師資格證書，一般監(jiān)理人員上崗要經(jīng)過崗前培訓(xùn)【答案】D81、施工階段的質(zhì)量控制中對開工條件控制，屬于質(zhì)量控制階段的（）。A.事前階段B.事中階段C.竣工階段D.后評價階段【答案】A82、水利工程項目劃分不包括（）。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.單元工程【答案】C83、瀝青混凝土心墻上下層施工間隔時間不宜超過（）。A.12hB.24hC.48hD.72h【答案】C84、工程建設(shè)向生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的必要階段是（）。A.項目建議書階段B.可行性研究報告階段C.驗收階段D.施工階段【答案】C85、最常采用的反映數(shù)據(jù)變異程度的特征值是（）。A.極差B.樣本中位數(shù)C.標(biāo)準(zhǔn)偏差D.總體算術(shù)平均數(shù)【答案】C86、下列關(guān)于材料預(yù)算價格的說法，錯誤的是（）。A.材料預(yù)算價格是指材料從供應(yīng)地運到工地分倉庫（或堆放場地）的出庫價格B.采購及保管費按材料運到工地倉庫的價格為計算基數(shù)，不包括運輸保險費C.主要材料預(yù)算價格超過材料基價時，應(yīng)按預(yù)算價計入工程單價參與取費D.從工地分倉庫到各施工點的運雜費用已計入定額內(nèi)，在材料預(yù)算價格中不予計算【答案】C87、監(jiān)理人應(yīng)在開工日期前（）天向承包人發(fā)出開工通知。A.7B.10C.15D.28【答案】A88、監(jiān)理機(jī)構(gòu)對承包人在質(zhì)量檢測過程中的取樣和送樣進(jìn)行監(jiān)督稱為跟蹤檢測，混凝土試樣跟蹤檢測的檢測數(shù)量應(yīng)不少于承包人檢測數(shù)量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C89、下列關(guān)于堆石體填筑說法不正確的是（）。A.每一層填筑應(yīng)在前一層填筑層驗收合格后使用B.填料厚度可以超量10%C.要求填料大粒徑無較大面積集中情況D.材料的縱向和橫向結(jié)合部位應(yīng)符合要求【答案】B90、水利工程項目劃分中具有獨立發(fā)揮作用或獨立施工條件的建筑物一般稱為（）。A.單項工程B.單位工程C.單元（工序）工程D.分部工程【答案】B91、在某工程雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作N的最早開始時間和最遲開始時間分別為第20天和第25天，其持續(xù)時間為9天。該工作有兩項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第32天和第34天，則工作N的總時差和自由時差分別為（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D92、工程質(zhì)量不是朝夕之間形成的，這體現(xiàn)了工程項目具有（）特點。A.時效性B.不可復(fù)制C.周期長D.與環(huán)境協(xié)調(diào)【答案】C93、鋼筋焊接接頭抗拉試驗說法正確的是（）。A.3個熱軋鋼筋接頭試件抗拉強(qiáng)度均小于該牌號鋼筋規(guī)定的抗拉強(qiáng)度，鋼筋接頭合格B.3個接頭中有兩個試件斷于焊縫外，且呈延性斷裂時合格C.3個試件中有2個試件抗拉強(qiáng)度大于鋼筋規(guī)定的抗拉強(qiáng)度時不合格D.3個試件斷于焊縫內(nèi)脆斷時不合格【答案】D94、未經(jīng)（）簽字，發(fā)包人不撥付工程款，不進(jìn)行竣工驗收。A.建設(shè)單位B.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)C.監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】D95、水利工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期一般從（）開始。A.合同工程完工驗收B.工程移交C.單位工程驗收D.工程交接【答案】A96、對工程造成一定經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)處理后不影響使用壽命的水利工程質(zhì)量事故是（）A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A97、產(chǎn)品為了達(dá)到質(zhì)量要求所采取技術(shù)措施和管理措施的活動稱為（）。A.質(zhì)量管理B.質(zhì)量方針C.質(zhì)量控制D.質(zhì)量體系【答案】C98、只有緊前工作完成，緊后工作才能開始的邏輯關(guān)系，屬于（）。A.結(jié)束到開始B.結(jié)束到結(jié)束C.開始到開始D.開始到結(jié)束【答案】A99、對工程造成較大經(jīng)濟(jì)損失或延誤較短工期，經(jīng)處理后不影響工程正常使用但對工程使用壽命有一定影響的事故是（）。A.重大質(zhì)量事故B.一般質(zhì)量事故C.特大質(zhì)量事故D.較大質(zhì)量事故【答案】D100、以下關(guān)于承包人提供的材料和工程設(shè)備的質(zhì)量控制的說法，錯誤的是（）。A.承包人負(fù)責(zé)采購、運輸和保管完成本合同工作所需的材料和工程設(shè)備承包人應(yīng)對其采購的材料和工程設(shè)備負(fù)責(zé)B.承包人應(yīng)按通用合同條款的約定，將各項材料和工程設(shè)備的供貨人及品種、規(guī)格、數(shù)量和供貨時間等報送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批C.承包人應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交其負(fù)責(zé)提供的材料和工程設(shè)備的質(zhì)量證明文件，并滿足合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)D.對承包人提供的材料和工程設(shè)備，承包人應(yīng)會同監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗和交貨驗收【答案】B多選題（共50題）1、按照統(tǒng)計抽樣檢驗的目的分為（）。A.預(yù)防性抽樣檢驗B.驗收性抽樣檢驗C.監(jiān)督抽樣檢驗D.全數(shù)檢驗E.抽樣檢驗【答案】ABC2、以下屬于施工作業(yè)活動類危險源范圍的有（）。A.特種設(shè)備B.存棄渣場C.洞挖施工D.混凝土澆筑E.有限空間作業(yè)【答案】CD3、以下關(guān)于安全生產(chǎn)費用的使用，正確的有（）。A.施工單位應(yīng)在開工前編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，經(jīng)監(jiān)理單位審核，報項目法人同意后執(zhí)行B.施工單位提取的安全費用應(yīng)專門核算，建立安全費用使用臺賬C.分包單位對安全生產(chǎn)費用的使用負(fù)總責(zé)D.施工單位應(yīng)按照安全生產(chǎn)措施計劃和安全生產(chǎn)費用使用E.施工單位應(yīng)定期組織對本單位（包括分包單位）安全生產(chǎn)費用使用情況進(jìn)行檢查，并對存在的問題進(jìn)行整改【答案】ABD4、根據(jù)我國《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,我國法院在接受委托協(xié)助執(zhí)行外國法院判決時,下列做法正確的是哪幾項？（）A.先要承認(rèn)其效力，然后才交付執(zhí)行B.對外國法院判決只進(jìn)行形式性審査C.采取判決的方式承認(rèn)效力，執(zhí)行令的方式交付執(zhí)行D.依照我國《民事訴訟法》規(guī)定的程序執(zhí)行【答案】ABD5、《水利水電工程單元工程施工質(zhì)雖驗收評定標(biāo)準(zhǔn)——堤防工程》適用于（）堤防工程的單元工程施工質(zhì)量驗收評定。A.1級B.2級C.3級D.4級E.5級【答案】ABC6、下列說法不正確的是哪一或哪些選項？（）A.中國人民政治協(xié)商會議是中國愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織形式，它是有著廣泛代表性的國家機(jī)關(guān)B.國家的重要方針政策及重要部署；政府工作報告；國家財政預(yù)箅，經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃，國家政治生活方面的重大事項；國家法律的重要法律草案；中共中央提出的國家領(lǐng)導(dǎo)人人選；國防上的重要方針政策；關(guān)于祖國統(tǒng)一的重要方針政策；群眾生活的重大問題等都屬于政治協(xié)商的內(nèi)容C.政協(xié)全國委員會同地方委員會的關(guān)系，是指導(dǎo)與被指導(dǎo)的關(guān)系D.政治協(xié)商會議的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會的各黨派、各社會團(tuán)體和各族各界人士參政議政【答案】AB7、下列各項中，屬于功能評價方法的有（）。A.價值標(biāo)準(zhǔn)評價方法B.功能重要性系數(shù)評價方法C.強(qiáng)制確定法D.“最合適區(qū)域”法E.ABC分析法【答案】ABD8、柯某長期打罵家人、為害鄉(xiāng)鄰，在當(dāng)?shù)丶て鹈癖姽珣崱Ｆ涓笇掖我?guī)勸柯某無果，決定大義滅親。一日凌晨，柯某父親在確認(rèn)兒子熟睡后，用刀將兒子砍死，隨后投案自首。當(dāng)?shù)剜l(xiāng)民聞訊后聯(lián)名請求司法機(jī)關(guān)對柯某父親從輕處理。法院最后以故意殺人罪判處柯某父親有期徒刑3年，緩刑5年。關(guān)于此案例，下列說法正確的是哪一或哪些選項？（）A.法律評價和道德評價的標(biāo)準(zhǔn)并不相同B.在刑罰適用過程中，應(yīng)該排除道德判斷C.如果柯某之父只是將其子綁起來鎖在家里，防止他再為害鄉(xiāng)民，則不應(yīng)認(rèn)為是違法D.這一案例反映出我國有關(guān)刑事法律并不符合中國基層情況,亟待修改完善【答案】A9、提高設(shè)計經(jīng)濟(jì)合理性的方法手段有（）。A.設(shè)計方案優(yōu)選B.標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計C.限額設(shè)計D.價值工程E.設(shè)計招標(biāo)【答案】ABCD10、MSProject主要功能包括（）。A.管理人員不能對項目的最終控制權(quán)保持，但能與資源和其他項目干系人交流B.跟蹤收集項目的工期、成本和資源需求C.以標(biāo)準(zhǔn)、美觀的格式形象具體地呈現(xiàn)項目計劃D.使用外觀和操作類似桌面程序的應(yīng)用來管理項目E.與其他MicrosoftOffice系統(tǒng)應(yīng)用程序交換項目信息【答案】BCD11、下列哪一或哪些選項的表述可以成立？（）A.中國古人提出“舉輕以明重、舉重以明輕"，這種做法是類比推理B.最高人民法院在婚姻法有關(guān)司法解釋中提出，《婚姻法》第3條規(guī)定的“有配偶者與他人同居”的情形，是指有配偶者與婚外異性，不以夫妻名義，持續(xù)、穩(wěn)定地共同居住。這一解釋屬于限制解釋C.李某趁王某外出時,潛入王某家中盜竊。王某回家后發(fā)現(xiàn)失竊，向保險公司索賠。對于保險公司來說，李某盜竊王某財產(chǎn)的事實厲于法律事件D.我國《憲法》規(guī)定，中華人民共和國公民在法律面前一律平等。這里的“法律”應(yīng)作擴(kuò)充解釋【答案】ACD12、根據(jù)我國《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,我國法院在接受委托協(xié)助執(zhí)行外國法院判決時,下列做法正確的是哪幾項？（）A.先要承認(rèn)其效力，然后才交付執(zhí)行B.對外國法院判決只進(jìn)行形式性審査C.采取判決的方式承認(rèn)效力，執(zhí)行令的方式交付執(zhí)行D.依照我國《民事訴訟法》規(guī)定的程序執(zhí)行【答案】ABD13、建設(shè)工程的質(zhì)量特性主要表現(xiàn)在（）。A.性能B.耐久性C.時間性D.持續(xù)性E.安全性【答案】AC14、在學(xué)習(xí)“法的起源、法的發(fā)展”這部分內(nèi)容時，法學(xué)院的同學(xué)小費與小羅進(jìn)行了討論。小費認(rèn)為、①按照馬克思主義法學(xué)的觀點,特殊公共權(quán)力系統(tǒng)即國家的產(chǎn)生、權(quán)利和義務(wù)觀念的形成、法律訴訟和司法的出現(xiàn)都是法律產(chǎn)生的主要標(biāo)志；②美國當(dāng)代社會學(xué)家塞爾尼茨克認(rèn)為，一個群體的法律秩序，是基于合理性管理的需要而發(fā)展起來的；③歐盟法這樣的區(qū)域性法律統(tǒng)一運動是法律發(fā)展的方向。小羅認(rèn)為、①中世紀(jì)神學(xué)政治的鼻祖奧古斯丁是法的起源神創(chuàng)說的代表;②美國的龐德把歷史上存在的法分為形式不合理的法、實質(zhì)不合理的法、實質(zhì)合理的法、形式合理的法；③資本主義法的發(fā)展過程表明資本主義法具有比較強(qiáng)的自我完善能力。下列哪一個選項是不正確的？（）A.小費的觀點①和②B.小羅的觀點②C.小費的觀點①、③和小羅的觀點①D.小費的觀點②和小羅的觀點③【答案】B15、工程質(zhì)量抽樣檢驗中，關(guān)于“兩類風(fēng)險”，下列說法正確的是（）。A.第一類風(fēng)險是將不合格品判斷為合格品B.第一類風(fēng)險是將合格品判斷為不合格品C.兩類風(fēng)險經(jīng)過我們的努力是完全可以避免的D.兩類風(fēng)險是不可能完全避免的E.第一類風(fēng)險稱為用戶風(fēng)險【答案】BD16、施工過程中進(jìn)行安全檢查，其形式主要有（）。A.施工單位“三檢制”實施B.施工單位定期組織的安全檢查C.各級管理人員的日常巡回檢查、專業(yè)安全檢查D.季節(jié)性和節(jié)假日安全檢查E.班組自我檢查、交接檢查【答案】BCD17、政府作為工程質(zhì)量控制的主體，應(yīng)該履行的質(zhì)量控制責(zé)任包括（）。A.復(fù)核承包人的資質(zhì)B.工程質(zhì)量不定期檢查C.施工階段全過程質(zhì)量檢查認(rèn)證D.檢査質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況E.工程質(zhì)量驗收【答案】ABD18、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》明確規(guī)定了生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理的原則，其中事故處理的內(nèi)容包括（）。A.事故的善后處理B.事故當(dāng)事人認(rèn)定C.事故原因追責(zé)D.事故責(zé)任處理E.整改措施制定【答案】AD19、全面質(zhì)量管理的基本觀點有（）。A.質(zhì)量第一B.重視統(tǒng)計量工作C.用戶至上D.預(yù)防為主E.用數(shù)據(jù)說話【答案】ACD20、建筑材料或工程設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合（）。A.材料出處明確B.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明C.有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址D.工程設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說明書E.有中英文的詳細(xì)產(chǎn)品功能說明書【答案】BCD21、施工過程中進(jìn)行安全檢查，其常用的方法有一般檢查方法和安全檢查表法。其中一般檢查方法有（）。A.看B.嗅C.問D.切E.驗【答案】ABC22、單元工程質(zhì)量檢驗項目分為（）。A.保證項目B.基本項目C.允許偏差項目D.主控項目E.一般項目【答案】D23、下列關(guān)于項目債務(wù)資金的說法，正確的有（）。A.資金在使用上具有時間性限制，到期必須償還B.資金成本一般比權(quán)益資金高，但不會分散投資者對企業(yè)的控制權(quán)C.銀行資金的發(fā)放和使用遵循效益性、安全性和流動性的原則D.銀團(tuán)貸款主要適用于資金需求量大、償債能力較強(qiáng)的建設(shè)項目E.外國政府貸款一般都限定用途【答案】ACD24、以下屬于施工單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)履行的安全管理職責(zé)的有（）。A.保證安全生產(chǎn)費用的足額投入和有效使用B.組織安全教育和培訓(xùn)C.協(xié)助項目負(fù)責(zé)人開展安全教育培訓(xùn)、考核D.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故，組織生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場保護(hù)與搶救工作E.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)日常檢查，建立安全生產(chǎn)管理臺賬【答案】ABD25、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)依法對工程質(zhì)量進(jìn)行強(qiáng)制性監(jiān)督的主要任務(wù)有（）。A.參加工序質(zhì)量抽檢工作B.檢查施工現(xiàn)場工程建設(shè)各方主體質(zhì)量行為C.檢查工程實體質(zhì)量D.監(jiān)督質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況E.監(jiān)督工程質(zhì)量驗收【答案】BCD26、—個合理的抽樣方案，應(yīng)該保證（）。A.所接收的產(chǎn)品100%是合格品B.對于不合格率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的批以高概率接收C.對于合格率比規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)差的批以高概率拒收D.對于不合格率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的批以低概率接收E.對于合格率比規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)差的批以低概率拒收【答案】BC27、憲法解釋是解決憲法沖突的重要途徑之一，但各國憲法解釋的機(jī)關(guān)有不同，主要包括下列哪些？（）A.由國家元首解釋B.由立法機(jī)關(guān)解釋，如我國和英國C.由司法機(jī)關(guān)解釋，如美國D.由特設(shè)機(jī)關(guān)解釋，如法國、德國和日本【答案】ABC28、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對關(guān)鍵部位的施工質(zhì)量進(jìn)行旁站時，主要職責(zé)有（）。A.檢查施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗情況B.現(xiàn)場監(jiān)督關(guān)鍵部位的施工方案執(zhí)行情況C.現(xiàn)場監(jiān)督關(guān)鍵部位的工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況D.現(xiàn)場監(jiān)督施工單位技術(shù)交底E.核查進(jìn)場材料采購管理制度【答案】ABC29、質(zhì)量檢驗按檢驗數(shù)量通常分為（）。A.全數(shù)檢驗B.部分檢驗C.抽樣檢驗D.隨機(jī)檢驗E.免檢【答案】AC30、下列各項費用中，屬于企業(yè)管理費的有（）。A.為職工繳納的住房公積金B(yǎng).職工離退休一次性路費C.女工哺乳期間的工資D.勞動保護(hù)費E.保險費【答案】BD31、可行性研究的具體任務(wù)包括（）。A.項目建設(shè)的必要性研究B.技術(shù)路線可行性研究C.利潤最大化研究D.項目實施計劃研究E.社會價值研究【答案】ABD32、清末修律中，正式頒布的法律有、（)A.《大清民律（草案）》B.《銀行則例》C.《法院編制法》D.《公司律》【答案】BCD33、工程項目的可行性研究的目的是通過對擬建項目進(jìn)行全面分析及多方面比較，論證該項目（）。A.是否符合可持續(xù)發(fā)展B.是否滿足地區(qū)規(guī)劃C.是否必須（適合）建設(shè)D.技術(shù)上是否可靠E.經(jīng)濟(jì)上是否合理【答案】CD34、根據(jù)《水利建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)范》（SL72--2013），水利建設(shè)項目的財務(wù)評價應(yīng)包括（）A.盈利能力分析B.財務(wù)生存能力分析C.經(jīng)濟(jì)費用效益分析D.償債能力分析E.地區(qū)人均純收入分析【答案】ABD35、下列關(guān)于階段驗收說法正確的是（）。A.階段驗收由項目法人主持B.大型水利工程階段驗收前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)預(yù)驗收C.下閘蓄水后，施工單位完成蓄水安全鑒定D.階段驗收鑒定書是階段驗收的備查資料E.驗收主持單位自階段驗收通過之日起30個工作日制作階段驗收鑒定書【答案】BD36、設(shè)備安裝前，應(yīng)按照規(guī)范對設(shè)備基礎(chǔ)的（）進(jìn)行復(fù)檢驗收。A.混凝土強(qiáng)度B.位置C.平整度D.幾何尺寸