2021-2022監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制自我檢測(cè)試卷A卷附答案

2021-2022監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制自我檢測(cè)試卷A卷附答案單選題（共80題）1、高速公路、一級(jí)公路路床范圍為崩解性巖石或強(qiáng)風(fēng)化軟巖時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換填處理，設(shè)計(jì)有規(guī)定時(shí)按設(shè)計(jì)厚度換填，設(shè)計(jì)未規(guī)定時(shí)換填厚度宜為（）。A.0.2~0.5mB.0.3~0.5mC.0.5~0.8mD.0.5~1.0m【答案】B2、施工期的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作由建設(shè)單位委托（）開(kāi)展。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.技術(shù)單位D.有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)單位【答案】D3、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用中的養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)一般按公路等級(jí)，依據(jù)交通運(yùn)輸主管部門(mén)上年度每公里養(yǎng)護(hù)管理支出的平均值綜合計(jì)算，大中修及技術(shù)改造一般按通車(chē)后每隔6~8年進(jìn)行一次，每次大中修及技術(shù)改造的費(fèi)用按工程建設(shè)投資額的（）左右計(jì)算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C4、重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在確定后（）內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運(yùn)輸主管部門(mén)報(bào)備，其中涉及民爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品及特種設(shè)備等重大事故隱患的，還應(yīng)向相應(yīng)的主管部門(mén)報(bào)備。A.5個(gè)工作日B.3個(gè)工作日C.10個(gè)工作日D.15個(gè)工作日【答案】A5、因設(shè)計(jì)缺陷造成的質(zhì)量問(wèn)題，由（）提出處理方案。A.建設(shè)單位B.施工單位C.設(shè)計(jì)單位D.監(jiān)理單位【答案】C6、下列不屬于特種作業(yè)人員的是（）。A.建筑電工B.建筑架子工C.建筑起重機(jī)械司機(jī)D.抹灰工【答案】D7、隧道洞內(nèi)為反坡排水，應(yīng)當(dāng)采用（）。A.抽水措施B.井點(diǎn)降水C.深井降水D.平坡排水【答案】A8、某新建項(xiàng)目，建設(shè)期2年，第1年向銀行借款2000萬(wàn)元，第2年向銀行借款3000萬(wàn)元，年利率為6%，則該項(xiàng)目估算的建設(shè)期利息為（）元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】D9、總體、年度安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃收悉后（）天內(nèi)批復(fù)。A.1B.3C.5D.7【答案】D10、鋼絞線每一個(gè)檢驗(yàn)批不超過(guò)（）t。A.50B.60C.65D.70【答案】B11、某投資方案一次性投資500萬(wàn)元，估計(jì)投產(chǎn)后各年的平均凈收益為80萬(wàn)元，則該方案的靜態(tài)投資回收期為（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B12、現(xiàn)行價(jià)格指數(shù)是指各類(lèi)付款證書(shū)相關(guān)周期最后一天的前（）天的各可調(diào)因子的價(jià)格指數(shù)。A.14B.28C.30D.42【答案】D13、下列關(guān)于時(shí)間—費(fèi)用優(yōu)化的說(shuō)法正確的是（）。A.縮短工期，會(huì)引起直接費(fèi)用和間接費(fèi)用的增加B.延長(zhǎng)工期，會(huì)引起直接費(fèi)用和間接費(fèi)用的減少C.縮短工期，會(huì)引起直接費(fèi)用的增加和間接費(fèi)用的減少D.縮短工期，會(huì)引起直接費(fèi)用的減少和間接費(fèi)用的增加【答案】C14、關(guān)于勘察、設(shè)計(jì)單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的內(nèi)容，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.勘察、設(shè)計(jì)單位在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程，并不得轉(zhuǎn)包或者違法分包所承攬的工程B.設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察成果文件進(jìn)行建設(shè)工程設(shè)計(jì)C.勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)，并對(duì)其勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)D.設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，注明工程最長(zhǎng)使用年限【答案】D15、強(qiáng)夯的計(jì)量單位的是（）。A.平方米B.立方米C.延米D.次數(shù)【答案】A16、對(duì)因施工原因而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)和加固，應(yīng)先由（）提出修補(bǔ)方案及方法，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。A.施工單位B.發(fā)包單位C.業(yè)主D.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】A17、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），（）簽認(rèn)交工驗(yàn)收證書(shū)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理機(jī)構(gòu)C.施工單位D.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B18、下列關(guān)于林權(quán)流轉(zhuǎn)的表述中，正確的有（）。A.林權(quán)流轉(zhuǎn)合同，可以書(shū)面，可以口頭B.通過(guò)家庭承包取得的林權(quán)采取轉(zhuǎn)讓方式流轉(zhuǎn)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包方同意C.村集體經(jīng)濟(jì)組織可以不對(duì)受讓方的資信情況和經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行審查，直接簽訂合同D.采取轉(zhuǎn)包.出租.互換或者其他方式流轉(zhuǎn)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)包方備案E.林權(quán)可以依法采取轉(zhuǎn)包方式流轉(zhuǎn)，但不得改變林地用途和防護(hù)林.特種用途林的性質(zhì)【答案】B19、下列關(guān)于路堤填筑的碾壓原則的說(shuō)法中，不正確的是（）。A.先快后慢B.先靜壓后振動(dòng)C.由弱振至強(qiáng)振D.先低后高【答案】A20、鋼纖維抗拉強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于（）級(jí)。A.400B.500C.600D.700【答案】C21、填石路堤采用易風(fēng)化巖石或軟質(zhì)巖石石料填筑時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)要求采取邊坡封閉，頂部設(shè)置（）等措施。A.粘層B.排水墊層C.過(guò)渡層D.防滲層【答案】D22、監(jiān)理人收到承包人提交的最終結(jié)清申請(qǐng)單后的（）天內(nèi)，提出發(fā)包人應(yīng)支付給承包人的價(jià)款送發(fā)包人審核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B23、造成3人以上死亡（含失蹤），或危及3人以上生命安全屬于（）。A.Ⅰ級(jí)事故B.Ⅱ級(jí)事故C.Ⅲ級(jí)事故D.Ⅳ級(jí)事故【答案】C24、下列進(jìn)度控制的措施中，不屬于技術(shù)措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案B.編制進(jìn)度控制工作細(xì)則C.嚴(yán)格控制合同變更D.建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段【答案】C25、在路基工程中，用于排除地面水的設(shè)施是（）。A.暗溝B.急流槽C.滲溝D.滲井【答案】B26、公路工程驗(yàn)收委員會(huì)由交通運(yùn)輸主管部門(mén)、公路管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、造價(jià)管理機(jī)構(gòu)等單位代表組成。大中型項(xiàng)目及技術(shù)復(fù)雜工程，應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參加。國(guó)防公路應(yīng)邀請(qǐng)（）參加。A.軍隊(duì)代表B.政府部門(mén)C.國(guó)防單位D.國(guó)家安全單位【答案】A27、下列關(guān)于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國(guó)家整體的角度考察項(xiàng)目需要國(guó)家付出的代價(jià)和對(duì)國(guó)家的貢獻(xiàn)，確定投資行為的經(jīng)濟(jì)合理性B.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際收支情況確定項(xiàng)目的效益和直接費(fèi)用C.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)對(duì)投入物和產(chǎn)出物采用影子價(jià)格D.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用國(guó)家公布的匯率和行業(yè)基準(zhǔn)收益率或銀行貸款利率【答案】C28、企業(yè)其他職工每年接受安全培訓(xùn)的時(shí)間不得少于（）。A.20學(xué)時(shí)B.10學(xué)時(shí)C.40學(xué)時(shí)D.15學(xué)時(shí)【答案】D29、路基試驗(yàn)路段應(yīng)選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段，長(zhǎng)度宜不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B30、對(duì)于應(yīng)開(kāi)展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的路塹高邊坡工程，下列選項(xiàng)錯(cuò)誤的是（）。A.高于20m的土質(zhì)邊坡、高于30m的巖質(zhì)邊坡B.高于30m的土質(zhì)邊坡、高于20m的巖質(zhì)邊坡C.黃土開(kāi)挖形成的不足20m的邊坡D.老錯(cuò)落體地段開(kāi)挖形成的不足20m的邊坡【答案】B31、（）是以施工專(zhuān)業(yè)化為基礎(chǔ)將不同工程對(duì)象的同一施工工序交給對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)（組）執(zhí)行，各專(zhuān)業(yè)隊(duì)（組）在統(tǒng)一計(jì)劃安排下，依次在各個(gè)作業(yè)面上完成指定的操作。A.順序作業(yè)法B.平行作業(yè)法C.流水作業(yè)法D.混合作業(yè)法【答案】C32、下列不屬于工程項(xiàng)目管理目標(biāo)體系特征的是（）。A.動(dòng)態(tài)性B.均衡性C.層次性D.獨(dú)特性【答案】D33、指一定條件下易導(dǎo)致重大安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)B.較大風(fēng)險(xiǎn)C.一般風(fēng)險(xiǎn)D.較小風(fēng)險(xiǎn)【答案】B34、下列不屬于地基檢驗(yàn)內(nèi)容的是（）。A.基底地質(zhì)情況和承載力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隱蔽工程【答案】D35、對(duì)于橋梁工程混凝土配合比設(shè)計(jì)，高性能混凝土中粗集料其壓碎指標(biāo)應(yīng)不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D36、隧道凍害的現(xiàn)象與危害不包括的是（）。A.襯砌凍脹開(kāi)裂B.襯砌結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)破壞C.降低襯砌結(jié)構(gòu)的安全可靠性D.隧道的襯砌和設(shè)備會(huì)受到浸蝕【答案】D37、項(xiàng)目資本金可以用貨幣出資也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)、資源開(kāi)采權(quán)作價(jià)出資，除國(guó)家對(duì)采用高新技術(shù)成果有特殊規(guī)定外，其比例不得超過(guò)項(xiàng)目資本金總額（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C38、下列關(guān)于公路工程竣工決算說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.竣工決算反映建設(shè)項(xiàng)目從籌建開(kāi)始到項(xiàng)目竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用B.施工單位編制的竣工決算報(bào)告在審計(jì)部門(mén)提出審計(jì)意見(jiàn)后方可組織竣工驗(yàn)收C.沒(méi)有編制竣工決算的工程項(xiàng)目不得進(jìn)行竣工驗(yàn)收D.所有的新建、擴(kuò)建、改建和恢復(fù)項(xiàng)目竣工后都要編制竣工決算【答案】B39、工程量計(jì)算的副本應(yīng)提交給（）并由（）保存。A.監(jiān)理人，發(fā)包人B.發(fā)包人，監(jiān)理人C.監(jiān)理人，監(jiān)理人D.發(fā)包人，監(jiān)理人【答案】C40、當(dāng)被評(píng)估項(xiàng)目含多個(gè)合同段時(shí)，總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由（）牽頭組織，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作仍由合同施工單位具體實(shí)施。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計(jì)單位D.咨詢(xún)公司【答案】A41、單代號(hào)搭接網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，關(guān)鍵線路的特點(diǎn)是線路上的（）。A.關(guān)鍵工作總時(shí)差之和最大B.工作時(shí)差之和最小但大于零C.工作有相干時(shí)差D.相鄰工作時(shí)間間隔為零【答案】D42、（）是施工、監(jiān)理合同段平安工地建設(shè)考核評(píng)價(jià)的主體。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.交通行政主管部門(mén)【答案】A43、關(guān)于隧道洞內(nèi)防排水，（）在注漿段的注漿孔全部注完后，要進(jìn)行注漿效果檢查和評(píng)定，不合格者應(yīng)補(bǔ)鉆孔注漿。A.監(jiān)理工程師B.監(jiān)理員C.技術(shù)員D.技術(shù)主管【答案】A44、某企業(yè)發(fā)行普通股正常市價(jià)為20元，估計(jì)年增長(zhǎng)率為10%，第一年預(yù)計(jì)發(fā)放股利1元，籌資費(fèi)用率為股票市價(jià)的12%。則新發(fā)行普通股的資金成本率為（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D45、雙車(chē)道施工便道的寬度宜不小于（）m，單車(chē)道施工便道的寬度宜不小于（）m，并宜設(shè)置錯(cuò)車(chē)道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C46、施工過(guò)程中，由于施工人員不遵守操作規(guī)程所造成的質(zhì)量波動(dòng)為（）。A.環(huán)境性波動(dòng)B.正常波動(dòng)C.工藝性波動(dòng)D.異常波動(dòng)【答案】D47、對(duì)有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)，其鋼筋的強(qiáng)度和最大力下總伸長(zhǎng)率的實(shí)測(cè)值的規(guī)定，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.鋼筋的抗拉強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值的比值不應(yīng)小于1.25B.鋼筋的抗壓強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值的比值不應(yīng)小于1.25C.鋼筋的屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的比值不應(yīng)大于1.30D.鋼筋的最大力下總伸長(zhǎng)率不應(yīng)小于9％【答案】B48、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，建筑施工企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全生產(chǎn)管理人員配備的說(shuō)法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備兼職安全生產(chǎn)管理人員B.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備注冊(cè)安全工程師C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員D.不需設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，但應(yīng)當(dāng)配備兼職安全生產(chǎn)管理人員【答案】C49、根據(jù)交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布的《公路水運(yùn)工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，公路水運(yùn)工程生產(chǎn)安全事故按照人員傷亡（含失蹤）、涉險(xiǎn)人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失、影響范圍等因素，分為（）級(jí)。A.二B.三C.四D.五【答案】C50、利用經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)判項(xiàng)目的可行性時(shí)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，方案可行B.靜態(tài)投資回收期大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，方案可行C.凈現(xiàn)值大于0，方案可行D.凈年值大于0，方案可行【答案】B51、將6.3785修約到小數(shù)后第三位是（）。A.6.379B.6.38C.6.378D.6.380【答案】C52、在價(jià)格調(diào)整費(fèi)用的計(jì)算中，參與調(diào)價(jià)的調(diào)值因子?。ǎ﹤€(gè)為宜，這樣便于計(jì)算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C53、下列關(guān)于橋梁施工縫的處理，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.施工縫的位置應(yīng)在混凝土澆筑之前確定，且宜留置在結(jié)構(gòu)受剪力和彎矩較小并便于施工的部位B.對(duì)處理層混凝土的強(qiáng)度，當(dāng)采用水沖洗鑿毛時(shí)，應(yīng)達(dá)到2.5MPaC.有抗?jié)B要求的混凝土，其施工縫宜做成凹形、凸形或設(shè)置止水帶D.重要部位及有抗震要求的混凝土結(jié)構(gòu)或鋼筋稀疏的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，宜在施工縫處補(bǔ)插錨固鋼筋【答案】B54、下列屬于隧道防止洞口段洞頂出現(xiàn)偏壓的措施的是（）。A.隧道開(kāi)挖進(jìn)洞前應(yīng)盡早完成洞口排水系統(tǒng)B.平衡壓重填土C.不得采用深眼大爆破開(kāi)挖邊（仰）坡D.嚴(yán)格禁止超量裝藥【答案】B55、施工單位在有延期理由的情況下，應(yīng)在發(fā)生此類(lèi)事件的（）天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出延期意向通知書(shū)。A.14B.28C.30D.42【答案】B56、檢查跌水施工中，無(wú)消力池的跌水，其臺(tái)階高度應(yīng)小于（）m，每個(gè)臺(tái)階高度與長(zhǎng)度之比應(yīng)與原地面坡度相協(xié)調(diào)。A.300B.400C.500D.600【答案】D57、隧道工程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括（）。A.初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.一階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和二階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】C58、上路床厚度為0.3m，下路床厚度在輕、中及重交通公路為（）m，特重、極重交通公路為（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A59、價(jià)值工程中的技術(shù)指標(biāo)是（）。A.最高的銷(xiāo)售數(shù)量B.最大的營(yíng)業(yè)規(guī)模C.最低的壽命周期成本D.可靠地實(shí)現(xiàn)所需功能【答案】D60、（）是施工、監(jiān)理合同段平安工地建設(shè)考核評(píng)價(jià)的主體。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.交通行政主管部門(mén)【答案】A61、路床填筑的每層最大壓實(shí)厚度宜不大于（），路床頂面最后一層壓實(shí)后的厚度應(yīng)不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A62、利用經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)判項(xiàng)目的可行性時(shí)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，方案可行B.靜態(tài)投資回收期大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，方案可行C.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0,方案可行D.總投資收益率大于等于行業(yè)基準(zhǔn)投資收益率，方案可行【答案】B63、交通工程項(xiàng)目建設(shè)程序，說(shuō)法正確的是（）。A.政府投資交通建設(shè)項(xiàng)目和企業(yè)投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行審批制B.政府投資交通建設(shè)項(xiàng)目和企業(yè)投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)制C.政府投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行審批制，企業(yè)投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)制D.政府投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)制，企業(yè)投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行備案制【答案】C64、若箱梁體不能一次澆筑完成需分兩次澆筑時(shí)第一次和第二次澆筑的時(shí)間應(yīng)間隔至少（）。A.12hB.24hC.36hD.48h【答案】B65、以下生產(chǎn)事故分類(lèi)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A.車(chē)輛傷害不包括起重設(shè)備提升、牽引車(chē)輛和車(chē)輛停駛時(shí)發(fā)生的事故B.淹溺包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下透水淹溺C.灼燙包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷D.高處墜落指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，不包括觸電墜落事故【答案】C66、某工程項(xiàng)目直接費(fèi)1500萬(wàn)元，定額直接費(fèi)1200萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)200萬(wàn)元，措施費(fèi)為150萬(wàn)元，企業(yè)管理費(fèi)為100萬(wàn)元，規(guī)費(fèi)為80萬(wàn)元，利潤(rùn)率按7.42%計(jì)取，稅金按9%計(jì)取。則該工程的稅金為（）萬(wàn)元。A.107.59B.129.85C.165.38D.192.38【答案】D67、對(duì)于鋼橋施工質(zhì)量要求，焊接完畢后，必須進(jìn)行檢查驗(yàn)收，外觀檢查合格后，零、部（桿）件的焊縫應(yīng)在24h后進(jìn)行（）檢驗(yàn)。A.氣密性B.無(wú)損C.壓強(qiáng)D.水流【答案】B68、某工程項(xiàng)目2018年開(kāi)工，工程所在地的省統(tǒng)計(jì)局公布的2019年、2020年、2021年鋼材價(jià)格指數(shù)分別為101、109、116。則2021年的定基指數(shù)為（）。A.1.253B.1.277C.1.326D.1.451【答案】B69、粉煤灰路堤應(yīng)進(jìn)行包邊防護(hù)，包邊土應(yīng)與粉煤灰同步施工，寬度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B70、利潤(rùn)指施工企業(yè)完成所承包的工程獲得的盈利，按定額直接費(fèi)及措施費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)之和的（）計(jì)算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%【答案】C71、工程保修期終止后（）天內(nèi)，監(jiān)理人應(yīng)向承包人簽發(fā)保修期終止證書(shū)。A.7B.14C.21D.28【答案】D72、礦井工作面、巷道側(cè)壁由于支護(hù)不當(dāng)、壓力過(guò)大造成的坍塌，稱(chēng)為（）A.片幫B.冒頂C.透水D.放炮【答案】A73、設(shè)工程施工企業(yè)以建筑安裝工程造價(jià)為計(jì)提依據(jù)，公路工程計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B74、草擬施工總進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，施工總進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)按照全工地流水作業(yè)方式進(jìn)行安排，全工地流水作業(yè)安排應(yīng)以（）的工程項(xiàng)目為主導(dǎo)。A.工程技術(shù)復(fù)雜、工期長(zhǎng)B.工程量大、工程技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單C.工程造價(jià)大、工期長(zhǎng)D.工程量大、工期長(zhǎng)【答案】D75、價(jià)值工程活動(dòng)的核心是（）。A.功能分析B.成果分析C.價(jià)值評(píng)價(jià)D.方案創(chuàng)造【答案】A76、由于監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指示、指示延誤或指示錯(cuò)誤而導(dǎo)致承包人費(fèi)用增加或工期延誤的，由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.承包人D.發(fā)包人和承包人共同【答案】A77、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級(jí)為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B78、工程量清單中某單項(xiàng)工程量的變化幅度超過(guò)（），且對(duì)合同總價(jià)影響幅度超過(guò)2%時(shí)，應(yīng)調(diào)整該工程量清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B79、填挖土石方總量在（）立方米以上的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)編報(bào)水土保持方案報(bào)告書(shū)。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B80、某公路工程項(xiàng)目，直接費(fèi)為9500萬(wàn)元，定額直接費(fèi)為8000萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為200萬(wàn)元，措施費(fèi)為400萬(wàn)元，企業(yè)管理費(fèi)為300萬(wàn)元，利潤(rùn)率按7.42%計(jì)取，則該項(xiàng)目的利潤(rùn)為（）萬(wàn)元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A多選題（共35題）1、根據(jù)我國(guó)民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，下列有關(guān)再審程序的說(shuō)法正確的是：()A.人民檢察院提起抗訴的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)再審B.人民檢察院決定對(duì)人民法院的判決、裁定提出抗訴的，情況緊急的可以口頭提起抗訴C.同級(jí)人民檢察院不得對(duì)其同級(jí)人民法院的生效判決直接提起抗訴D.人民法院再審時(shí)，應(yīng)通知人民檢察院派員出席法庭【答案】AC2、張中陽(yáng)因房屋出租與王輝發(fā)生糾紛并訴至法院，法院判決王輝一個(gè)月內(nèi)遷出張中陽(yáng)的房屋。一個(gè)月后王輝拒不騰房，張中陽(yáng)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中張中陽(yáng)欲與王輝和解，將房子賣(mài)給王輝，他就有關(guān)事宜詢(xún)問(wèn)了法院的執(zhí)行人員。執(zhí)行人員的下列解答哪些是正確的？A.判決已經(jīng)生效，當(dāng)事人要和解就必須先撤回執(zhí)行申請(qǐng)B.雙方當(dāng)事人應(yīng)在執(zhí)行完畢后簽訂新合同而不應(yīng)在執(zhí)行過(guò)程中和解C.雙方當(dāng)事人可以在執(zhí)行中自愿達(dá)成和解協(xié)議D.如果王輝不履行和解協(xié)議的內(nèi)容，張中陽(yáng)可以申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行【答案】CD3、下列對(duì)當(dāng)事人訴訟權(quán)利平等原則的認(rèn)識(shí)，哪些是正確的？()A.法律賦予當(dāng)事人雙方的權(quán)利可以是對(duì)等的，不必完全相同B.對(duì)外國(guó)人給予國(guó)民待遇，是對(duì)訴訟權(quán)利平等原則的踐踏C.如果法院只強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人訴訟權(quán)利平等，但沒(méi)有根據(jù)法律提供保障措施，這違背了平等原則D.法院審理國(guó)有企業(yè)與個(gè)人之間的經(jīng)濟(jì)糾紛，為了給國(guó)有資產(chǎn)更多的保護(hù)，限制作為當(dāng)事人一方的個(gè)人訴訟權(quán)利的行使，這種作法違反了民事訴訟法的平等原則【答案】ACD4、石方開(kāi)挖施工的規(guī)定說(shuō)法正確的有（）。A.應(yīng)逐級(jí)開(kāi)挖，逐級(jí)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行防護(hù)B.施工過(guò)程中，每挖深3－5m應(yīng)進(jìn)行邊坡邊線和坡率的復(fù)測(cè)C.嚴(yán)禁采用硐室爆破D.邊坡應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行整修，同時(shí)清除危石及松動(dòng)石塊E.靠近邊坡部位的硬質(zhì)巖應(yīng)采用深孔爆破【答案】ABCD5、土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)包含（）。A.建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)B.永久占地費(fèi)C.臨時(shí)占地費(fèi)D.拆遷補(bǔ)償費(fèi)E.水土保持補(bǔ)償費(fèi)【答案】BCD6、下列屬于水泥混凝土用粗集料檢測(cè)項(xiàng)目的是（）。A.細(xì)度B.溫度C.級(jí)配D.含泥量E.細(xì)度模數(shù)【答案】CD7、隱患治理工作應(yīng)堅(jiān)持（）的原則。A.單位負(fù)責(zé)B.行業(yè)監(jiān)管C.分級(jí)管理D.社會(huì)監(jiān)督E.內(nèi)部執(zhí)行【答案】ABCD8、下列判決中，發(fā)生法律效力的判決是：()A.認(rèn)定無(wú)主財(cái)產(chǎn)的判決B.依法不準(zhǔn)上訴的判決C.認(rèn)定公民無(wú)民事行為能力的判決D.超過(guò)上訴期而沒(méi)有上訴的判決【答案】ABCD9、關(guān)于施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理，監(jiān)理工程師對(duì)專(zhuān)項(xiàng)安全方案的審查內(nèi)容包括（）。A.程序性審查B.符合性審查C.針對(duì)性審查D.強(qiáng)制性審查E.條件性審查【答案】ABC10、關(guān)于片石混凝土，下列說(shuō)法正確的有（）。A.僅適用于較大體積的基礎(chǔ)B.片石應(yīng)分布均勻，凈距應(yīng)不小于300mmC.設(shè)計(jì)未規(guī)定時(shí)，小橋涵的墩臺(tái)、基礎(chǔ)應(yīng)不低于MU30D.當(dāng)氣溫低于0℃時(shí)，不得埋放片石E.混凝土應(yīng)采取分層澆筑的方式【答案】ACD11、關(guān)于模板、支架和拱架拆除的說(shuō)法，正確的有（）。A.非承重側(cè)模板一般應(yīng)在混凝土抗壓強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa時(shí)拆除B.芯模和預(yù)留孔道內(nèi)模，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能保證其表面不發(fā)生塌陷和裂縫現(xiàn)象時(shí)才可拔除C.鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的承重模板、支架，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時(shí)，才可拆除D.對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)，其側(cè)模應(yīng)在預(yù)應(yīng)力鋼束張拉后拆除E.對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)，其底模及支架應(yīng)在結(jié)構(gòu)建立預(yù)應(yīng)力前可拆除【答案】ABC12、發(fā)行股票的優(yōu)點(diǎn)包括（）。A.融資風(fēng)險(xiǎn)低B.股票無(wú)到息日C.手續(xù)簡(jiǎn)單，成本較低D.支出固定E.可降低公司負(fù)債比率【答案】AB13、關(guān)于橋面鋪裝，說(shuō)法正確的有（）。A.預(yù)制板或現(xiàn)澆橋面板與橋面鋪裝混凝土的混凝土齡期相差應(yīng)盡量縮短，以避免兩者之間產(chǎn)生過(guò)大的收縮差B.當(dāng)進(jìn)行瀝青混凝土鋪裝時(shí)，可不預(yù)留伸縮縫工作槽C.瀝青混凝土橋面鋪裝時(shí)，鋪裝前應(yīng)做黏層瀝青D.防水層通過(guò)伸縮縫或沉降縫時(shí)，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求E.泄水管下端應(yīng)伸出結(jié)構(gòu)物底面5－10cm【答案】ABCD14、下列關(guān)于工程費(fèi)用監(jiān)理作用的說(shuō)法正確的有（）。A.控制施工“合同價(jià)格”的核心環(huán)節(jié)B.質(zhì)量控制的重要輔助手段C.安全控制的重要輔助手段D.進(jìn)度控制的重要輔助手段E.保護(hù)承包人合法權(quán)益的重要途徑【答案】ABD15、關(guān)于環(huán)形開(kāi)挖預(yù)留核心土法開(kāi)挖施工說(shuō)法正確的是（）。A.環(huán)形開(kāi)挖，每循環(huán)進(jìn)尺，V級(jí)圍巖宜不大于1榀鋼架間距B.臺(tái)階開(kāi)挖高度宜為2.5～3.5mC.中下臺(tái)階每循環(huán)進(jìn)尺，不得大于2榀鋼架間距D.核心土面積宜不小于斷面面積50%E.留核心土長(zhǎng)度宜為3～5m，寬度宜為隧道開(kāi)挖寬度的2/3～1/2【答案】ABCD16、下列選項(xiàng)中屬于建筑項(xiàng)目前期工作費(fèi)的有（）。A.勘察、設(shè)計(jì)所需的費(fèi)用B.施工招標(biāo)文件編制費(fèi)C.使用林地可行性研究報(bào)告編制費(fèi)D.風(fēng)洞試驗(yàn)費(fèi)E.樁基承載力試驗(yàn)費(fèi)【答案】ABD17、下列關(guān)于基層混合料人工攤鋪與碾壓說(shuō)法正確的有（）。A.混合料拌和均勻后，應(yīng)及時(shí)用平地機(jī)初步整型B.在復(fù)平的路段上，應(yīng)用拖拉機(jī)、平地機(jī)或輪胎壓路機(jī)快速碾壓一遍C.應(yīng)用平地機(jī)再整型一次，應(yīng)將低處料直接刮出路外，嚴(yán)禁形成薄層貼補(bǔ)現(xiàn)象D.在整型過(guò)程中，嚴(yán)禁任何車(chē)輛通行，并禁止出現(xiàn)粗細(xì)集料離析現(xiàn)象E.應(yīng)根據(jù)路寬、壓路機(jī)的輪寬和輪距的不同，制訂碾壓方案，使各部分碾壓到的次數(shù)盡量相同，路面的兩側(cè)宜多壓2～3遍【答案】A18、施工環(huán)境監(jiān)理的工作范圍應(yīng)包括（）。A.工程施工區(qū)域B.工程附近流域C.工程附近山體D.工程附近居住區(qū)E.工程環(huán)境影響區(qū)域【答案】A19、對(duì)于監(jiān)理機(jī)構(gòu)平安工地建設(shè)中評(píng)價(jià)考核，下列說(shuō)法不正確的有（）。A.平安工地建設(shè)考核評(píng)價(jià)按照百分制計(jì)算得分，計(jì)算得分精確到小數(shù)點(diǎn)后1位B.施工單位考核評(píng)價(jià)結(jié)果即為施工合同段考核評(píng)價(jià)結(jié)果，建設(shè)單位考核評(píng)價(jià)結(jié)果即為監(jiān)理合同段考核評(píng)價(jià)結(jié)果C.所有的施工、監(jiān)理合同段考核評(píng)價(jià)結(jié)果均合格，工程項(xiàng)目總體考核評(píng)價(jià)結(jié)果方為合格D.施工、監(jiān)理合同段考核評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的，該施工、監(jiān)理合同段應(yīng)當(dāng)立即整改E.整改完成后由監(jiān)理單位組織復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)仍不合格的施工、監(jiān)理合同段應(yīng)當(dāng)全部停工整改，并及時(shí)向直接監(jiān)管的交通運(yùn)輸主管部門(mén)報(bào)告【答案】B20、根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，對(duì)于當(dāng)事人的下列哪些請(qǐng)求，可以適用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清償期的3萬(wàn)元錢(qián)B.甲要求乙在規(guī)定的期間內(nèi)完成玉雕工藝品的義務(wù)C.甲要求乙將借自己的一臺(tái)電腦按期返還D.甲要求乙向自己交付以現(xiàn)金交換所得的2萬(wàn)元國(guó)庫(kù)券【答案】AD21、根據(jù)民事訴訟法規(guī)定，適用專(zhuān)屬管轄的訴訟案件有：A.因船舶原油泄漏造成污染的案件B.因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的案件C.因登記糾紛提起的案件D.因港口作業(yè)發(fā)生糾紛的案件【答案】ABD22、水泥混凝土面層材料選擇時(shí)，關(guān)于外加劑的說(shuō)法中，正確的有（）。A.滑模攤鋪施工的水泥混凝土面層宜采用引氣高效減水劑B.高溫施工混凝土拌合物的初凝時(shí)間長(zhǎng)于3h時(shí)，宜采用緩凝引氣高效減水劑C.高溫施工混凝土拌合物的初凝時(shí)間短于3h時(shí)，宜采用緩凝引氣高效減水劑D.低溫施工混凝土拌合物的初凝時(shí)間長(zhǎng)于10h時(shí)，宜采用早強(qiáng)引氣高效減水劑E.低溫施工混凝土拌合物的初凝時(shí)間短于10h時(shí)，宜采用早強(qiáng)引氣高效減水劑【答案】ACD23、在關(guān)鍵線路中選擇被壓縮的各項(xiàng)工作必須滿(mǎn)足的要求是（）。A.被壓縮的工作是關(guān)鍵線路上的工作B.被壓縮的工作成本較高C.被壓縮工作資源供給條件較差D.被壓縮工作的持續(xù)時(shí)間不短于最短工期，工期可進(jìn)行壓縮E.被壓縮工作的費(fèi)用斜率是關(guān)鍵線路上可壓縮工作中最小的工作【答案】AD24、以下關(guān)于工程計(jì)量的內(nèi)涵說(shuō)法中，正確的有（）。A.已標(biāo)價(jià)工程量清單中的單價(jià)子目工程量為估算工程量B.計(jì)量必須準(zhǔn)確、真實(shí)、合法和及時(shí)C.承包人未按照監(jiān)理人要求參加復(fù)核，監(jiān)理人復(fù)核或修正的工程量視為承包人實(shí)際完成的工程量D.監(jiān)理人對(duì)工程數(shù)量有異議的或者監(jiān)理人認(rèn)為必要時(shí)，可要求承包人共同進(jìn)行測(cè)量、計(jì)算和復(fù)核E.工程計(jì)量解除合同中約定的承包人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任E選項(xiàng)，工程計(jì)量不解除合同中約定的承包人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任?！敬鸢浮緼BCD25、波形梁護(hù)欄產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目主要包括（）。A.托架的外形尺寸檢查B.防腐層質(zhì)量檢查C.螺孔尺寸及長(zhǎng)度檢查D.定尺長(zhǎng)度及螺孔定位E.表面顏色檢查【答案】ABCD26、關(guān)于檢查監(jiān)督原則，下列說(shuō)法正確的是：A.民事案件