一級建造師（一建工程法規(guī)）題庫【真題匯編】

一級建造師（一建工程法規(guī)）題庫第一部分單選題(200題)1、施工單位與建設單位簽訂施工合同后，將其中的部分工程分包給分包單位，則施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由()負總責。

A.建設單位

B.施工單位

C.分包單位

D.工程監(jiān)理單位

【答案】：B

2、在建設單位要求趕工的情形下，隱蔽工程未通過監(jiān)理單位驗收，施工單位繼續(xù)施工，由此發(fā)生質量問題所產(chǎn)生費用由()承擔。（2013）

A.施工單位

B.建設單位

C.監(jiān)理單位

D.建設主管部門

【答案】：A

3、不屬于表見代理的特別構成要件的是（）。

A.須本人存在過失

B.須相對人為善意

C.須被代理人主觀為惡意

D.須存在足以使相對人相信行為人具有代理權的事實或理由

【答案】：C

4、按照《特種設備法》規(guī)定，特種設備使用單位應當在特種設備投入使用前或者投入使用后()內(nèi)，向負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，取得使用登記證書。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

5、甲施工單位向乙銀行申請貸款200萬元。甲提交了丙汽車制造廠和丁市某公司各自為其出具的還款付息保證書。甲因經(jīng)營不善，造成嚴重虧損，不能按期還本付息。甲與乙經(jīng)過協(xié)商，達成延期2年的還款協(xié)議，并通知了保證人。甲與乙簽訂的有效合同屬于（）。

A.單務合同

B.實踐合同

C.雙務有償合同

D.無名合同

【答案】：C

6、關于建設工程代理行為的說法，正確的是()。（2015）

A.建設工程承包活動屬于法定代理

B.建筑材料設備的采購不得委托代理

C.建設工程訴訟只能委托律師代理

D.建設工程招標活動可以委托代理

【答案】：D

7、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，《工程質量保修書》應當明確保修的范圍、期限和責任。其中最低保修期限是()。

A.雙方約定的

B.法定的

C.設計文件確定的

D.業(yè)主方規(guī)定的

【答案】：B

8、某施工人員進入工作崗位前要求施工單位告知其作業(yè)場所存在的危險因素及事故應急措施，這是《安全生產(chǎn)法》賦予從業(yè)人員所具有的（）。

A.知情權

B.建議權

C.拒絕權

D.緊急避險權

【答案】：A

9、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用涉及生命安全．危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，（），方可投入使用。

A.專業(yè)檢測機構檢測合格，取得安全標志

B.專業(yè)檢測機構檢測合格，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準

C.專業(yè)檢驗機構檢驗合格，申請安全使用證

D.健立專門安全管理制度，定期檢測評估

【答案】：A

10、根據(jù)《文物保護法實施條例》，關于文物保護單位保護范圍的說法，正確的是()。

A.設區(qū)的市文物保護單位由設區(qū)的市文物行政部門劃定保護范圍

B.自治州級文物保護單位由自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃行政部門劃定保護范圍

C.全國重點文物保護單位由國務院文物行政部門劃定必要的保護范圍

D.縣級文物保護單位由核定公布該文物保護單位的人民政府劃定保護范圍

【答案】：D

11、下列關于法律責任的特點說法正確的是（）。

A.即使沒有法律義務存在,也可能產(chǎn)生法律責任

B.法律責任即承擔有利和不利的后果

C.法律責任的認定和追究,由國家專門機關依法定程序進行

D.法律責任包括民事責任、刑事責任、經(jīng)濟責任等

【答案】：C

12、某建筑企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故的，則安全生產(chǎn)許可證屆滿時（）。

A.必須再次審查，審查合格延期3年

B.不再審查，有效期直至發(fā)生死亡事故時終止

C.按照初始條件重新申請辦理

D.經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，有效期延期3年

【答案】：D

13、某施工單位為降低造價，在施工中偷工減料，故意使用不合格的建筑材料、構配件和設備，降低工程質量，導致建筑工程坍塌，致使多人重傷、死亡。該施工單位的行為已經(jīng)構成()。

A.重大勞動安全事故罪

B.強令違章冒險作業(yè)罪

C.重大責任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

14、建設單位與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托律師全權代理訴訟，但未作具體的授權。則律師在訴訟中有權實施的行為是()。

A.提起反訴

B.放棄訴訟

C.提出管轄權異議

D.變更訴訟請求

【答案】：C

15、根據(jù)《文物保護法》，關于保護文物的說法，正確的是()。

A.拆除文物所需的費用應當列入建設工程預算

B.建設工程選址應當盡可能避開一切文物

C.建設單位對于實施原址保護的文物應當?shù)叫姓块T備案

D.在文物保護單位的保護范圍內(nèi)不得進行建筑活動

【答案】：A

16、下列關于設計單位質量責任和義務的說法中，正確的是()。

A.設計單位可以不按照勘察成果文件進行建設工程設計

B.有特殊要求的建筑材料，設計單位可以指定生產(chǎn)廠、供應商

C.設計單位有權將其所承攬的工程交由資質等級更高的設計單位完成

D.設計深度由設計單位確定

【答案】：B

17、下列管轄的類型中，()是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄。

A.特殊地域管轄

B.級別管轄

C.專屬管轄

D.指定管轄

【答案】：C

18、某工程是被列入城建檔案館(室)接收范圍的工程，該工程的檔案應當（）向城建檔案館(室)移交一套符合規(guī)定的工程檔案。

A.監(jiān)理單位

B.總承包單位

C.建設單位

D.各參與單位

【答案】：C

19、根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》，關于實際施工人主張工程價款的說法，正確的是()。

A.實際施工工人只能起訴與其合同關系的轉包人或違法分包人

B.發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任

C.實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院不得追加轉包人或違法分包人為本案當事人

D.發(fā)包人和轉包人或違法分包人對實際施工人的就工程價款的清償承擔連帶責任

【答案】：B

20、未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府也可以委托()組織事故調查組進行調查。

A.監(jiān)理單位

B.事故發(fā)生單位

C.設計單位

D.勘察單位

【答案】：B

21、下列不屬于民事訴訟當事人的是（）。

A.原告、被告

B.共同訴訟人

C.無獨立請求第三人

D.訴訟代理人

【答案】：D

22、聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動合同關系后無故不辦理注銷注冊或變更注冊,注冊建造師要求注銷注冊或變更注冊的,（）。

A.注冊建造師應向國務院建設主管部門申請

B.建設主管部門應先行調解,調解不成的,及時辦理注銷手續(xù)

C.注冊建造師應當提供與原聘用企業(yè)解除勞動關系的有效證明材料

D.建設主管部門經(jīng)向原聘用企業(yè)核實,聘用企業(yè)提出書面異議的,不予辦理注銷注冊或變更注冊

【答案】：C

23、下列各項中關于建造師的執(zhí)業(yè)說法錯誤的是（）。

A.取得建造師執(zhí)業(yè)資格,即能以建造師名義從事建設工程施工項目的管理工作

B.國家鼓勵和提倡注冊建造師“一師多崗”,從事國家規(guī)定的其他業(yè)務

C.一級建造師執(zhí)業(yè)劃分為10個專業(yè)

D.一級建造師除應具有一定的工程技術、工程管理理論外,還應具有相關經(jīng)濟理論水平

【答案】：A

24、某建設項目招標，采用經(jīng)評審的最低投標價法評標，經(jīng)評審的投標價格最低的投標人報價1020萬元，評標價1010萬元，評標結束后，該投標人向招標人表示，可以再降低報價，報1000萬元，與此對應的評標價為990萬元，則雙方訂立的合同價應為()萬元。

A.1020

B.1010

C.1000

D.990

【答案】：A

25、按照《民法典》的規(guī)定，建設用地使用權自（）時設立。

A.合同簽訂

B.合同生效

C.登記

D.支付出讓金

【答案】：C

26、下列安全生產(chǎn)條件中，屬于取得建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條件的是（）。（2014）

A.制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作流程

B.配備兼職安全生產(chǎn)管理人員

C.各分部分項工程有應急預案

D.管理人員每年至少進行2次安全生產(chǎn)教育培訓

【答案】：A

27、關于施工企業(yè)資質序列的說法，正確的是()。2014

A.專業(yè)承包企業(yè)可以將所承接的專業(yè)工程再次分包給其他專業(yè)承包企業(yè)

B.專業(yè)承包企業(yè)可以將所承接的勞務作業(yè)依法分包給勞務分包企業(yè)

C.勞務分包企業(yè)只能承接施工總承包企業(yè)分包的勞務作業(yè)

D.勞務分包企業(yè)可以承接施工總承包企業(yè)或專業(yè)承包企業(yè)或其他勞務分包企業(yè)分包的勞務作業(yè)

【答案】：B

28、對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位也應負責返修，造成的損失及返修費用最終由()負責。

A.監(jiān)理單位

B.責任方

C.建設單位

D.施工單位

【答案】：B

29、根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,下列收入中,應當征收企業(yè)所得稅的是0

A.利息收入

B.依法收取并納入財政管理的政府性基金

C.依法收取井納入財政管理的行政事業(yè)性收費

D.財政撥款

【答案】：A

30、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位不應在施工現(xiàn)場()設置明顯的安全警示標志。

A.樓梯口

B.配電箱

C.塔吊

D.基坑底部

【答案】：D

31、某總承包單位與分包單位在分包合同中約定，由分包單位自行負責分包工程的安全生產(chǎn)，工程施工中，分包工程發(fā)生了安全事故，則該事故()。

A.按約定由分包單位自行承擔全部責任

B.分包單位承擔主要責任，總承包單位承擔次要責任

C.總承包單位承擔主要責任，分包單位承擔次要責任

D.總承包單位與分包單位向建設單位承擔連帶責任

【答案】：D

32、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，用于生產(chǎn)、儲存危險物品的建設項目，應當按照國家有關規(guī)定進行()。

A.安全環(huán)境評估和安全條件論證

B.安全條件論證和安全評價

C.安全條件評價和安全論證

D.安全環(huán)境條件論證和安全影響評價

【答案】：B

33、吳某是甲公司員工，持有甲公司授權委托書。吳某與溫某簽訂了借款合同，該合同由溫某簽字、吳某用甲公司合同專用章蓋章。后溫某要求甲公司還款。下列哪些情形有助于甲公司否定吳某的行為構成表見代理()。

A.溫某明知借款合同上的蓋章是甲公司合同專用章而非甲公司公章，未表示反對

B.溫某未與甲公司核實，即將借款交給吳某

C.吳某出示的甲公司授權委托書未載明具體授權事項

D.吳某出示的甲公司空白授權委托書已屆期

【答案】：D

34、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設單位在編制()時，應當確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用。

A.投資概算

B.工程概算

C.工程預算

D.工程結算

【答案】：B

35、甲居住的房屋,乙認為并非甲所有,而對其主張所有權。根據(jù)《民法典》的規(guī)定,乙可以請求法院()。

A.返還原物

B.排除妨礙

C.恢復原狀

D.確認物權

【答案】：D

36、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，屬于承擔民事責任方式的是（）。

A.返還財產(chǎn)

B.責令停產(chǎn)停業(yè)

C.暫扣或者吊銷執(zhí)照

D.沒收違法所得，沒收非法財物

【答案】：A

37、下列對總承包單位和分包單位安全責任的描述中，錯誤的是（）。

A.建設工程實行總包和分包的，總承包商具有施工現(xiàn)場的統(tǒng)一管理權

B.總承包單位和分包單位對整體工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任

C.分包單位不服從管理導致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔主要責任

D.建設工程實行施工總承包的，由總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負總責

【答案】：B

38、根據(jù)《行政訴訟法》，因不動產(chǎn)提起的行政訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告選擇被告住所地或不動產(chǎn)所在地

D.不動產(chǎn)所在地

【答案】：D

39、工程師肖某取得建造師資格證書后，因故未能在3年內(nèi)申請注冊，3年后申請初始注冊時必須（）。

A.重新取得資格證書

B.提供達到繼續(xù)教育要求的證明材料

C.提供新的業(yè)績證明

D.符合延續(xù)注冊的條件

【答案】：B

40、下列施工中，屬于既有建筑節(jié)能改造主要內(nèi)容的是既有建筑()。

A.承重結構改造

B.圍護結構改造

C.屋面防水層修復

D.外墻裂縫修補

【答案】：B

41、（2020年真題）關于工程總承包項目管理的說法，正確的是（）

A.建設單位不可以自行對工程總承包項目進行管理

B.項目的可行性研究單位不得作為項目管理單位

C.項目的工程設計、施工或者監(jiān)理等單位不得作為項目管理單位

D.項目管理單位不得與工程總承包單位具有利害關系

【答案】：D

42、下列關于訴訟時效期間的說法，正確的是()。

A.分期履行的，訴訟時效期間從每期履行期限屆滿之日起計算

B.合同被撤銷，返還財產(chǎn)、賠償損失請求權的，訴訟時效期間從合同被撤銷之日起計算

C.返還不當?shù)美埱髾嗟脑V訟時效期間，從當事人一方知道或者應當知道不當?shù)美聦嵵掌鹩嬎?/p>

D.管理人因無因管理行為產(chǎn)生的給付必要管理費用、賠償損失請求權的訴訟時效期間，從管理人知道或者應當知道本人之日起計算

【答案】：B

43、甲、乙兩個公司組成聯(lián)合體承包了一棟高檔寫字樓工程的施工總承包業(yè)務，工程中因乙公司的原因發(fā)生了事故給業(yè)主造成了10萬元的損失，對此正確的處理方式應當是()。

A.業(yè)主只能要求乙公司賠償

B.業(yè)主如果要求甲公司賠償，甲公司可以拒絕

C.甲企業(yè)不能拒絕業(yè)主的賠償要求，但賠償后可向乙企業(yè)追償

D.乙企業(yè)可以拒絕甲企業(yè)的追償要求

【答案】：C

44、某地區(qū)擬建設一項大型工程項目，按照項目建設程序，該項目的可行性研究報告已上報給了國家具有審批權限的審批機構。但在審査過程中，發(fā)現(xiàn)該項目沒有()，最終該項目未能通過。

A.項目招標計劃

B.項目施工組織設計

C.安全管理實施方案

D.合理用能的專題論證

【答案】：D

45、當仲裁庭由3名仲裁員組成時，其中首席仲裁員應由（）。

A.仲裁委員會主任指定

B.仲裁庭指定

C.一方當事人選擇

D.仲裁委員會指定

【答案】：A

46、關于程建設標準的說法,錯誤的是（）。

A.《標準化法》規(guī)定,我國的標準分為國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準、團體標準

B.工程建設標準批準部門應當將強制性標準監(jiān)督檢查結果在一定范圍內(nèi)公告

C.在公布國家標準或者行業(yè)標準之后,該項地方標準即行廢止

D.被強制性標準引用的團體標準可以與該強制性標準同步實施

【答案】：D

47、施工單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其（）許可的范圍內(nèi)承攬工程。

A.資質等級

B.注冊資本

C.專業(yè)技術人員能力

D.技術裝備

【答案】：A

48、關于仲裁開庭和審理的說法，正確的是()。

A.仲裁開庭審理必須經(jīng)當事人達成一致

B.仲裁審理案件應當公開進行

C.當事人可以協(xié)議仲裁不開庭審理

D.仲裁庭不能做出缺席裁決

【答案】：C

49、甲用人單位自用工之日至今6個月的時間里仍未與勞動者孫某訂立書面勞動合同，其中勞動者孫某的月薪為4000元。則用人單位應當向勞動者每月支付（）元的工資。

A.6000

B.8000

C.10000

D.12000

【答案】：B

50、關于地役權的說法，正確的是（）。

A.地役權自登記時設立

B.地役權屬于擔保物權

C.地役權人有權按照合同約定，利用他人的不動產(chǎn)，以提高自己不動產(chǎn)的效益

D.供役地上的建設用地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，地役權對受讓人不具有約束力

【答案】：C

51、甲、乙雙方因工程款糾紛引發(fā)訴訟，案件經(jīng)過兩級法院審理終結。由于對兩審判決結果不服，甲欲向上一級人民法院申請再審。甲提出的下列事實和理由，不能得到法院準許的有（）。

A.二審判決書未經(jīng)甲方簽收

B.有新的證據(jù)足以推翻原判決

C.二審判決適用法律有明顯錯誤

D.二審法官應當回避的沒有回避

【答案】：A

52、同一債權既有保證又有物的擔保的，當債務人不履行債務時，如果當事人之間沒有約定擔保責任的承擔方式，關于債權人債權實現(xiàn)的說法，正確的是()。2016

A.第三人提供物的擔保的，債權人應當先就該物的擔保實現(xiàn)債權

B.債務人自己提供物的擔保的，債權人可以就物的擔保實現(xiàn)債權，也可以要求承擔保證責任

C.債權人放棄物的擔保的，保證人在債權人放棄權利的范圍內(nèi)免除保證責任

D.提供物的提保的第三人承擔擔保責任后，有權向保證人或債務人追債

【答案】：C

53、除雙方當事人意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合同，成為()。2014

A.要式合同

B.實踐合同

C.有償合同

D.雙務合同

【答案】：B

54、憲法是由（）依照特別程序制定的。

A.全國人民代表大會

B.全國人民代表大會常務委員會

C.國務院

D.國家發(fā)展和改革委員會

【答案】：A

55、下列關于商標專用權的說法中，錯誤的是（）。

A.商標專用權包括使用權和禁止權兩個方面

B.商標專用權的保護對象是經(jīng)過國家商標管理機關核準注冊的商標

C.商標設計者的人身權受《商標法》的保護

D.商標注冊人有權標明“注冊商標”或者注冊標記

【答案】：C

56、依照《民法典》,訴訟時效屆滿后,（）。

A.當事人的訴權消滅

B.當事人的實體權利消火

C.當事人自愿履行的,無效

D.義務人可以提出不履行義務的抗辯

【答案】：D

57、保證合同的簽訂人為（）。

A.債權人與債務人

B.債權人與保證人

C.債務人與保證人

D.保證人與被保證人

【答案】：B

58、某建筑施工過程中，建筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落造成他人損害，所有人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，所有人或使用人與受害人之間形成（）。

A.侵權之債

B.不當?shù)美畟?/p>

C.無因管理之債

D.合同之債

【答案】：A

59、下列不屬于行政處罰的是（）。

A.警告

B.罰款

C.沒收違法所得

D.支付違約金

【答案】：D

60、某建設工程實行施工總承包，某專業(yè)分包工程施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故。根據(jù)規(guī)定，應當由（）負責上報。

A.建設單位

B.監(jiān)理單位

C.分包單位

D.總承包單位

【答案】：D

61、關于工程建設中民事責任承擔的說法，正確的是()。2017

A.發(fā)包人按照“折價返還”的規(guī)則支付工程價款應當按照當?shù)厥袌鰞r格

B.承擔民事責任的方式多樣，可以單獨適用，也可以合并適用

C.施工合同中承擔民事責任是行政處罰的前提

D.罰款是民事責任的承擔方式之一

【答案】：B

62、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，下列合同屬于實踐合同的是（）。

A.建設工程合同

B.保管合同

C.買賣合同

D.融資租賃合同

【答案】：B

63、《節(jié)約能源法》規(guī)定，設計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由()責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。

A.發(fā)證機關

B.產(chǎn)品質量監(jiān)督部門

C.建設主管部門

D.市級以上人民政府

【答案】：C

64、某建筑企業(yè)施工中噪聲擾民被當?shù)丨h(huán)保部門處作出罰款2萬元限期繳納處罰決定，但施工企業(yè)在此期限內(nèi)既沒有申請行政復議或訴訟，又沒有履行行政決定，則環(huán)保部門可自履行期限屆滿之日起()個月內(nèi)，申請人民法院強制執(zhí)行。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

65、《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在()萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程．可以不申請辦理施工許可證。

A.30

B.40

C.50

D.80

【答案】：A

66、甲、乙、.丙三人按50萬元、30萬元、20萬元的出資額設立合伙企業(yè)，并書面約定逐年按出資額的比例分享利潤、分擔虧損。第一年稅后利潤100萬元，第二年由于經(jīng)營不善虧損200萬元，則下列說法中，正確的是()。

A.第一年甲應分配利潤50萬元

B.第二年乙分擔虧損30萬元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企業(yè)財產(chǎn)

D.第二年若企業(yè)清算，三人共賠償100萬元，責任終止

【答案】：A

67、某大型工程基坑支護施工前，施工項目部擬安排專項方案的安全施工技術交底工作。正確的是()。

A.施工單位技術負責人應當向項目經(jīng)理進行交底

B.方案編制人員應當向現(xiàn)場管理人員進行書面交底

C.負責項目管理的技術人員應當向安全員書面交底

D.交底記錄無需專職安全員簽字

【答案】：B

68、在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈?，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自（）時起由買受人承擔。（2015）

A.標的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付貸款

【答案】：B

69、下列工程建設法律責任的承擔方式中，屬于行政責任承擔方式的是（）。

A.恢復原狀

B.停止侵害

C.責令停產(chǎn)停業(yè)

D.有期徒刑

【答案】：C

70、在招標投標中，關于履約保證金的說法，正確的是（）。2018真題

A.招標文件中不得要求中標人提交履約保證金

B.履約保證金是為了保證中標人按照合同約定履行義務，完成中標項目而設立的

C.履約保證金的金額沒有法律規(guī)定的限制，招標人可要求中標人提交任意金額的履約保證金

D.不鼓勵施工企業(yè)以銀行保函形式向建設單位提供履約擔保

【答案】：B

71、當事人申請再審，應當在判決、裁定發(fā)生法律效力后（）內(nèi)提出。

A.三個月

B.六個月

C.一年

D.二年

【答案】：B

72、關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是()。

A.民事訴訟原告應當與本案有直接或間接利害關系

B.當事人超過訴訟時效期間起訴的，人民法院應當受理

C.涉及國家秘密的案件，人民法院應當實行不公開審理和不公開判決

D.當事人不服第一審判決上訴的，應當在判決作出之日起15日內(nèi)提出

E.二審法院處理上訴案件，僅對當事人上訴請求的范圍進行審查

【答案】：B

73、下列行為中，不屬于招標人與投標人串通投標的是（）。

A.招標人協(xié)助投標人撤換文件，更改報價

B.招標人在招標前事先內(nèi)定中標人

C.招標人與投標人事先商定，投標時壓低標價

D.招標人投標前要求投標人結合自己經(jīng)濟實力確定投標價格

【答案】：D

74、趙某通過國家考試取得注冊資格證書，第二年準備辦理初始注冊，其應當滿足的條件不包括（）。

A.經(jīng)考核認定或考試合格取得資格證書

B.受聘于一個相關單位

C.通過專業(yè)培訓合格

D.沒有明確規(guī)定不予注冊的情形

【答案】：C

75、關于民事訴訟正確的說法，正確的是（）。（2014）

A.在民事訴訟中，書證可以只提交復印件

B.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證

C.未經(jīng)過當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據(jù)使用

D.當事人對鑒定結論有異議，鑒定人可以書面答復而不必出庭作證

【答案】：B

76、根據(jù)《節(jié)約能源法》規(guī)定，以下不屬于用能單位能源消費方式的是（）。

A.分類計量

B.包費制

C.分類統(tǒng)計

D.利用狀況分析

【答案】：B

77、某建筑施工企業(yè)通過賄賂管理人員的手段取得了安全生產(chǎn)許可證，后被發(fā)現(xiàn)予以撤銷，按照《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，()內(nèi)不得再次申請安全生產(chǎn)許可證。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

78、除雙方當事人意思表達一致以外,尚須交付標的物才能成立的合同,稱為（）。

A.要式合同

B.實踐合同

C.有償合同

D.雙務合同

【答案】：B

79、關于房產(chǎn)稅的說法,正確的是（）。

A.房產(chǎn)稅在城市、縣城征收,但不在建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)征收

B.房產(chǎn)稅依照房產(chǎn)原值一次減除20%~50%后的余值計算繳納

C.房產(chǎn)出租的,以房產(chǎn)租金收入為房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)

D.房產(chǎn)稅的稅率,依照房產(chǎn)余值計算繳納的,稅率為1.6%

【答案】：C

80、關于民事訴訟舉證期限的說法，正確的是()。

A.人民法院可以在案件審理過程中確定當事人的舉證期限

B.人民法院確定舉證期限，第一審普通程序案件不得少于10日

C.舉證期限可以由當事人協(xié)商，并經(jīng)人民法院準許

D.當事人逾期提供證據(jù)，人民法院不予采納

【答案】：C

81、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，()應當參與建設工程質量事故分析，并對因設計造成的質量事故，提出相應的技術處理方案。

A.建設單位

B.設計單位

C.監(jiān)理單位

D.施工單位

【答案】：B

82、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出資設立的有限責任公司。為擴大經(jīng)營，甲公司在外地設立了戊分公司及庚全資子公司。戊分公司因出現(xiàn)重大工程質量問題而需要承擔巨額債務，對該債務負有清償義務的法律主體是()。

A.甲公司

B.乙公司

C.戊公司

D.庚公司

【答案】：A

83、A公司與B公司共同承包了某大型建筑工程，并簽訂了聯(lián)合承包協(xié)議。其中，A公司資質為施工總承包特級，B公司資質為施工總承包一級。下列關于該承包行為的說法中，正確的是（）。

A.該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為

B.A公司就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任

C.B公司應按照聯(lián)合承包協(xié)議的約定對建設單位負責

D.建設單位必須與A、B分別簽訂承包合同

【答案】：B

84、甲施工總承包企業(yè)承包某工程項目，將該工程的專業(yè)工程分包給乙企業(yè)，乙企業(yè)再將專業(yè)工程的勞務作業(yè)分包給丙企業(yè)，工程完工后，上述專業(yè)工程質量出現(xiàn)問題。經(jīng)調查，是由于丙企業(yè)施工作業(yè)不規(guī)范導致，則該專業(yè)工程的質量責任應當由（）。

A.甲施工總承包企業(yè)對建設單位承擔責任

B.丙企業(yè)對建設單位承擔責任

C.甲施工總承包企業(yè)、乙企業(yè)和丙企業(yè)對建設單位共同承擔責任

D.甲施工總承包企業(yè)和乙企業(yè)對建設單位承擔連帶責任

【答案】：D

85、下列關于工程最低保修期限的說法，錯誤的是（）。

A.屋面防水工程的保修期為5年

B.供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期

C.地基基礎工程為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

D.給水管道的保修期為3年

【答案】：D

86、某施工企業(yè)于2014年3月5日向發(fā)包人提交了竣工驗收報告，比合同約定工期提前一周，但發(fā)包人以質量存在嚴重缺陷為由拒絕組織驗收。雙方經(jīng)協(xié)商，于2014年3月20日提請有關部門進行質量鑒定，鑒定部門于2014年4月10日出具了工程質量合格的鑒定結論。則該工程的實際竣工日期應為()。

A.2014年3月5日

B.2014年3月12日

C.2014年3月20日

D.2014年4月10日

【答案】：A

87、對于現(xiàn)場的固體廢物處理，下列做法正確的是()。

A.轉移固體廢物出省貯存、處置的，應當向固體廢物移出地的省人民政府環(huán)境保護行政主管部門提出申請

B.處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾時，應當隨車攜帶建筑垃圾處置核準文件，但可以根據(jù)運輸實際情況選擇路線

C.以填埋方式處置危險廢物不符合國務院環(huán)境保護行政主管部門規(guī)定的，可以繳納危險廢物排污費

D.住宅建筑，每萬平方米的建筑垃圾不宜超過500噸

【答案】：A

88、關于工程合理使用年限的說法，正確的是（）。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基礎、主體結構能保證在正常情況下安全使用的年限

B.設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是從工程實際轉移占有之日起算

D.工程合理使用年限與《民法典》中工程合理使用期限的內(nèi)涵不一致

【答案】：A

89、關于建筑施工企業(yè)負責人施工現(xiàn)場帶班制度的說法，正確的是()。

A.建筑施工企業(yè)負責人每月帶班檢查的時間不少于該月的25%

B.建筑施工企業(yè)負責人帶班檢查時形成的檢查記錄僅在工程項目上存檔備查即可

C.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，建筑施工企業(yè)負責人應到施工現(xiàn)場進行帶班檢查

D.對于有分公司的企業(yè)集團，集團負責人因故不能到現(xiàn)場的，必須書面委托集團公司所在地分公司負責人進行帶班檢查

【答案】：C

90、根據(jù)《民法典》及相關司法解釋，當事人對債權請求權提出的訴訟時效抗辯，法院予以支持的是()。

A.兌付國債本息請求權

B.支付存款本金及利息請求權

C.基于合同的違約金請求權

D.基于投資關系產(chǎn)生的繳付出資請求權

【答案】：C

91、下列哪一項不屬于撤銷安全生產(chǎn)許可證的情形()。

A.超越法定職權頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

B.安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)機關發(fā)現(xiàn)企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件的

C.對不具備安全生產(chǎn)條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

D.違反法定程序頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

【答案】：B

92、甲公司將其塔式起重機租給乙公司使用，乙公司卻將該塔式起重機賣給丙公司。依據(jù)我國《民法典》的規(guī)定，乙公司與丙公司的塔式起重機買賣合同屬于()合同。

A.無效

B.可撤銷

C.效力待定

D.可變更

【答案】：C

93、根據(jù)法律是否明文規(guī)定了一定合同的名稱，合同可以分為()。

A.諾成合同與實踐合同

B.雙務合同與單務合同

C.格式合同與非格式合同

D.有名合同與無名合同

【答案】：D

94、甲與乙訂立了一份材料購銷合同，約定甲向乙交付相應的材料，貨款為80萬元，乙向甲支付定金4萬元；同時約定任何一方不履行合同應支付違約金6萬元。合同到期后，甲無法向乙交付材料，乙為了最大限度保護自己的利益，應請求（）。

A.甲雙倍返還定金8萬元

B.甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

C.甲支付違約金6萬元，同時請求返還定金4萬元

D.甲支付違約金6萬元

【答案】：C

95、承包人在施工中遇到暴雨襲擊，導致工程停工，同時發(fā)生各項費用損失，按照不可抗力索賠處理原則，下列（）費用，發(fā)包人不予賠償。

A.被沖壞已施工的基礎工程

B.停工期間設備閑置

C.清理現(xiàn)場，恢復施工

D.被沖壞的現(xiàn)場臨時道路恢復

【答案】：B

96、下列選項中能作為行政訴訟被告的是（）。

A.建設單位

B.施工單位

C.建設行政管理部門

D.鑒定機構

【答案】：C

97、甲乙進行房屋買賣交易，甲購買乙名下的一套房產(chǎn)，1月1號簽訂了購房合同，2月10號進行房屋變更登記，下列說法正確的是()。

A.1月1號物權發(fā)生變動

B.2月10號之前合同不成立

C.2月10號進行房屋登記，合同發(fā)生效力

D.2月10號房屋物權發(fā)生變更

【答案】：D

98、某工程項目由于發(fā)包人拖延支付工程款而導致長期停工，施工方只好將設備撤場，作業(yè)人員同時也轉場施工，此時施工現(xiàn)場的安全防護應由（）負責。

A.發(fā)包人

B.施工方

C.發(fā)包人和施工方共同

D.監(jiān)理方

【答案】：B

99、民事訴訟活動中,訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求的,必須有托人的授權,該授權屬于()

A.一般授權

B.特別授權

C.無條件授權

D.全面授權

【答案】：B

100、建設工程最低保修年限是指從（）之日起，對工程的屋面防水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏最低保修5年。

A.施工許可證辦理

B.預驗收合格

C.工程竣工驗收合格

D.質保期結束

【答案】：C

101、小剛未滿17歲即應聘于某施工單位，下列關于此事說法正確的是()

A.小剛未成年，簽訂勞動合同屬無效勞動合同

B.因為是臨時工作，可以不簽勞動合同

C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動

D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動，但必須保證安全

【答案】：C

102、關于定金的說法,正確的是()

A.收受定金的一方不履行約定的債務的,應當原數(shù)額返還定金

B.定金合同自合同訂立之日起生效

C.既約定違約金又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款

D.定金的數(shù)額由當事人約定,但不得超過主合同標的額的10%

【答案】：C

103、根據(jù)《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）》，關于對個人掛靠行為處罰的說法，正確的是()。2016

A.有執(zhí)業(yè)資格證書的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予執(zhí)業(yè)資格注冊

B.處以一定比例的罰款

C.不得再擔任項目負責人

D.造成重大質量安全事故的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年后可以重新注冊

【答案】：A

104、根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協(xié)助向()履行債務。

A.金融機構

B.敗訴方

C.執(zhí)行法院

D.勝訴方

【答案】：D

105、勞務分包單位作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)本班組作業(yè)現(xiàn)場鋼管堆放過高且無防護措施時，應立即向()報告。

A.兼職安全巡查員

B.專業(yè)監(jiān)理工程師

C.發(fā)包人代表

D.建設工程安全生產(chǎn)監(jiān)督站

【答案】：A

106、某施工單位財務人員范某于2010年6月1日誤將應給甲公司的材料款劃轉到乙公司賬目，后甲公司由于遲遲未收到貨款于10月5日催促施工單位，范某方獲悉，同時早在8月4日公司召開的財務審計會議中，審計人員也已將發(fā)現(xiàn)錯撥款項情況通報給單位，則施工單位要求乙公司返還款項請求權的訴訟時效應從（）起算。

A.2010年6月2日

B.2010年8月4日

C.2010年10月6日

D.隨時可以主張，不受限制

【答案】：B

107、下列對工程建設標準有關內(nèi)容的理解，正確的是()。.

A.推薦性標準在任何情況下，都沒有法律約束力

B.概算定額不屬于工程建設標準范圍

C.違反工程建設強制性標準，但沒有造成嚴重后果，不屬違法行為

D.建設行政主管部門可依據(jù)《工程建設強制性條文》對責任者進行處罰

【答案】：D

108、關于上位法與下位法法律效力的說法，正確的是()。

A.《招標投標法實施條例》高于《招標公告發(fā)布暫行辦法》

B.《建設工程質量管理條例》高于《建筑法》

C.《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》高于《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》

D.《建設工程勘察設計管理條例》高于《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》

【答案】：A

109、《仲裁法》的調整范圍僅限于()。

A.行政爭議仲裁

B.農(nóng)業(yè)承包合同糾紛仲裁

C.民商事仲裁

D.勞動爭議仲裁

【答案】：C

110、根據(jù)《保險法》的規(guī)定，保險合同的當事人為（）。

A.投保人和被保險人

B.保險人和投保人

C.被保險人和受益人

D.保險人和被保險人

【答案】：B

111、根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》,負責全國實施程建設強制性標準監(jiān)督管理工作的部門是（）。

A.國務院住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門

B.國務院工商行政主管部門

C.國務院質量監(jiān)督行政主管部門

D.國務院安全監(jiān)督行政主管部門

【答案】：A

112、在某案件的仲裁采用合議仲裁庭，有甲、乙、丙三人組成，甲為首席仲裁員，開庭后，3名仲裁員各持己見，不能達成一致，此案的裁決應當()。

A.暫不作出

B.仲裁中止，重新組成仲裁庭后繼續(xù)進行

C.由仲裁委員會主任決定

D.按照首席仲裁員甲的意見作出

【答案】：D

113、在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業(yè)將鋼材供應商在其網(wǎng)站上發(fā)布的價目表下載打印，并在法庭上作為證據(jù)出示，則該證據(jù)種類屬于（）。

A.物證

B.勘驗筆錄

C.書證

D.視聽資料

【答案】：C

114、在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，下列行為合法的是（）。

A.安裝單位可以不具備安裝的資質

B.安裝前，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施

C.安裝完畢后，安裝單位應當請具有相應資質的檢測單位檢測，并出具檢測合格證明

D.安裝完畢后，安裝單位即可同施工單位辦理交接手續(xù)并簽字

【答案】：B

115、下列合同履行的說法中正確的是（）。

A.經(jīng)當事人約定，可由債務人向第三人履行債務，但不能由第三人向債權人履行債務

B.經(jīng)當事人約定，可由第三人向債權人履行債務，但不能由債權人向第三人履行債務

C.債權、債務只能由合同當事人親自履行，不得由第三人履行

D.經(jīng)當事人約定，可由債務人向第三人履行債務，也可由第三人向債權人履行債務

【答案】：D

116、下列是關于雙方當事人在合同中既約定違約金，又約定定金時，一方違約時，另一方當事人（），保護自己的合法權益。

A.可以選擇使用違約金或者定金條款要求對方承擔責任

B.只能依據(jù)違約金條款要求對方承擔責任

C.可以采用違約金條款加定金條款金額之和要求對方承擔違約責任

D.只能依據(jù)定金條款要求對方承擔責任

【答案】：A

117、根據(jù)《水下文物保護管理條例,下列文物中,屬于國家所有的水下文物的是（

A.遺存于中國內(nèi)水的起國不明的文物

B.遺存于中國領海以外依照中國法律由中國管潔的其他海域內(nèi)的起源于外國的文物

C.存于外國領海以外的其他管海域內(nèi)的起源國不明的文物

D.造存于外國領海內(nèi)的起源于中國的文物

【答案】：A

118、根據(jù)《建設工程生產(chǎn)管理條例》，分包單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費應由()支付。

A.分包單位

B.建設單位

C.總承包單位和分包單位按一定比例共同

D.總承包單位

【答案】：D

119、某施工單位為工程項目投保工程險時，對保險公司提供的格式條款提出以下看法，其中正確的是()。

A.格式條款中不能有免除保險公司責任的內(nèi)容

B.對格式條款理解有爭議的,由施工單位予以解釋

C.對格式條款有兩種以上解釋的’該條款無效

D.格式條款與非格式條款不一致時，以非格式條款為準

【答案】：D

120、某工程施工中某水泥廠為施工企業(yè)供應水泥，延遲交貨一周，延遲交貨導致施工企業(yè)每天損失0.4萬元，第一天晚上施工企業(yè)為減少損失，采取緊急措施共花費1萬元，使剩余6天共損失0.7萬元。2018真題則水泥廠因違約應向施工企業(yè)賠償?shù)膿p失為（）。2018真題

A.1.1萬元

B.1.7萬元

C.2.1萬元

D.2.8萬元

【答案】：C

121、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人因違反安全生產(chǎn)管理職責受到刑事處罰的，自刑罰執(zhí)行完畢之日起最長（）年內(nèi)不得擔任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

122、甲施工企業(yè)向乙建材公司購買一批水泥，關于該買賣合同中水泥毀損滅失風險承擔的說法，正確的是()。

A.若由于甲自身過錯，導致水泥交付期限推遲一周，滅失的風險由甲承擔的時間相應推遲

B.若甲拒絕接受水泥或解除合同，則水泥毀損滅失的風險由乙承擔

C.水泥毀損、滅失的風險，交付之前由甲承擔，交付之后由乙承擔

D.若乙出賣的水泥為在途標的物時，則其毀損滅失的風險自合同成立時，由甲承擔

【答案】：D

123、某公司交付一定使用費取得了一地塊的建設用地使用權進行商品住宅開發(fā)，就該事件，判斷錯誤的是()。

A.該地塊的土地所有權一定歸國家所有，不可能是農(nóng)民集體所有

B.該公司取得建設用地使用權的方式為出讓

C.如該公司缺乏資金，將該地塊的建設用地使用權抵押貸款，附著于該地塊的建筑物、構筑物、附屬設施可以分開抵押

D.如該公司在3年后無力開發(fā)，將項目轉讓給另一公司，則雙方約定的建設用地使用權年限不得超過剩余期限

【答案】：C

124、2014年2月1日，某建設單位與某施工企業(yè)簽訂了施工合同，約定開工日期為5月1日。2018真題2月10日該施工企業(yè)與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。2018真題為保證工期，施工企業(yè)于4月20日將建筑材料運至工地。2018真題后因設備原因，工程實際開工日期為5月10日。2018真題該建筑工程一切險的保險生效日為（）。2018真題

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B

125、關于對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的說法，正確的有()。

A.施工單位依據(jù)工程設計要求、施工技術標準和合同的約定，對建筑材料進行檢驗

B.涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣的50%

C.施工人員應當在工程質量監(jiān)督機構的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣

D.混凝土中使用的摻加劑必須實施見證取樣和送檢

【答案】：A

126、根據(jù)《勞動法》，用人單位應當對其進行定期健康檢查的是()。

A.年滿16周歲未滿18周歲的勞動者

B.年滿10周歲未滿16周歲的勞動者

C.女工

D.在校學生進行勤工儉學者

【答案】：A

127、關于表見代理的錯誤說法是（）。

A.表見代理的行為人沒有代理權

B.表見代理在本質上不是狹義的無權代理

C.表見代理是無效代理

D.善意相對人有理由相信行為人有代理權

【答案】：C

128、在債的發(fā)生依據(jù)中，既未受人之托，也不負有法律規(guī)定的義務，而自覺為他人管理事務或提供服務的行為是()。

A.無權代理

B.不當?shù)美?/p>

C.侵權行為

D.無因管理

【答案】：D

129、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》，下列內(nèi)容中，屬于專項應急預案應當規(guī)定的內(nèi)容是（）。

A.處置程序和措施

B.應急預案體系

C.事故風險描述

D.預整及信息報告

【答案】：A

130、按照合同的約定，2007年1月1日是發(fā)包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1日至8月1日之間，當?shù)匕l(fā)生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發(fā)包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判決。則下面的說法正確的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止

B.2007年12月31日起訴訟時效中止

C.2007年12月3日訴訟時效中斷

D.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷

【答案】：C

131、以下情形中，不屬于行政調解的是（）。

A.鄉(xiāng)人民政府對所屬行政村村民宅基地使用權糾紛進行的調解

B.建設行政主管部門對拖欠工程款糾紛進行的調解

C.勞動行政主管部門對公司拖欠員工工資糾紛進行的調解

D.行政機關對所屬公務員之間的借款糾紛進行的調解

【答案】：D

132、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》,建設行政主管部門在審核發(fā)放施工許可證時,需審查的內(nèi)容是（）。

A.建設工程規(guī)劃許可證

B.建設用地規(guī)劃許可證

C.施工組織設計

D.安全施工措施

【答案】：D

133、根據(jù)《建筑法》,建筑工程實行施工許可制度,辦理施工許可證的申請由建設單位提出,建設行政主管部門接到申請后的（）內(nèi),應對符合條件的申請者頒發(fā)施工許可證

A.7日

B.30日

C.15日

D.3個月

【答案】：A

134、某施工單位與建設單位簽訂了一個施工承包合同，合同中約定2011年12月5日竣工。2011年10月5日，該地區(qū)發(fā)生了地震，使得在建的工程坍塌，施工單位沒能按時交付工程，則施工單位沒能按時交付工程屬于（）。

A.沒有違約，因為地震坍塌屬于外界因素，與施工單位無關

B.構成違約，因為客觀上存在違約的事實

C.沒有違約，因為是不可抗力所導致，施工單位可以申請免除責任

D.構成違約，因為從主觀上說施工單位并沒有保證好質量，使其坍塌嚴重

【答案】：C

135、甲承包人施工過程中，由于自身管理原因，未經(jīng)監(jiān)理工程師同意改變了已被批準的施工組織設計，導致同時在現(xiàn)場施工的乙承包人受到損失。按照《民法典》的違約責任原則，乙承包人的損失應（）。

A.視為發(fā)包人的主觀過錯，要求發(fā)包人賠償

B.視為發(fā)包人的合同責任，要求發(fā)包人賠償

C.視為監(jiān)理工程師協(xié)調不力，要求監(jiān)理人賠償

D.直接要求甲承包人賠償

【答案】：D

136、下列關于不當或違法的代理行為應承擔的法律責任,說法正確的是（）。

A.代理委托書授權不明的,被代理人應當向第三人承擔民事責任,代理人負連帶責任

B.第三人知道行為人沒有代理權仍與行為人實施民事行為給他人造成損害的,第三人承擔法律責任

C.代理人知道被委托代理的事項違法仍然進行代理活動的,由代理人承擔法律責任

D.代理人和第三人串通,損害被代理人的利益的,由代理人承擔法律責任

【答案】：A

137、某市建設行政主管部門在對施工工地安全檢查時，發(fā)現(xiàn)某施工單位在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置民工宿舍，于是對其進行了罰款處理，該懲罰措施屬于（）法律責任形式。

A.民事責任

B.行政處分

C.刑事責任

D.行政處罰

【答案】：D

138、根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》,出租單位對建筑起重機械特種設備應當出具的證明資料是（）。

A.出廠合格證

B.檢測單位資質等級證明

C.自檢合格證明

D.安全合格證明文件

【答案】：C

139、根據(jù)《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于建筑市場誠信行為公告的說法，正確的是()。

A.不良行為記錄按照其社會影響程度不同，分為當?shù)匕l(fā)布和全國發(fā)布

B.對于取消擔任評標委員會成員資格的行政處理決定應當給予公告

C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內(nèi)容不符的，可向公告部門提出書面更正申請，公告部門應在接到申請后停止公告

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應暫停對違法行為記錄的公告

【答案】：B

140、國家授權有關建設行政主管部門，在建筑工程施工前發(fā)給建設單位施工許可證的關鍵是（）。

A.是否資金到位

B.工程所在地縣級以上人民政府建設主管部門是否同意

C.建設單位是否提交申請

D.該項工程是否符合法定的開工條件

【答案】：D

141、根據(jù)《節(jié)約能源法》規(guī)定，對于已經(jīng)建成的建筑工程，不符合建筑節(jié)能標準的（）。

A.不得批準開工建設

B.應當責令停止施工

C.應當責令限期改正

D.不得銷售或使用

【答案】：D

142、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》,建設單位在拆除工程施工15日前,需要向有關部門報送的備案資料是（）。

A.建設單位的資質證明

B.施工單位中標通知書

C.工程施工合同

D.施工單位資質等級證明

【答案】：D

143、甲施工企業(yè)就施工合同糾紛向仲委員會申請仲我,該件由三名仲裁員組成仲裁庭,該室件的仲裁員0

A.由甲施工企業(yè)選定一名

B.只能由仲核委員會主任指定

C.擊甲施工企業(yè)選定兩名

D.由甲施工企業(yè)選三名

【答案】：A

144、根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，必須持特種作業(yè)操作證書上崗的人員是()。

A.項目經(jīng)理

B.兼職安全員

C.建筑架子工

D.BIM系統(tǒng)操作員

【答案】：C

145、企業(yè)申請注冊商標獲批的，自核準注冊之日起()年內(nèi)，注冊商標有效。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：B

146、根據(jù)不同的標準，保險合同可分為財產(chǎn)保險合同和（）。

A.非財產(chǎn)保險合同

B.人身保險合同

C.強制保險合同

D.自愿保險合同

【答案】：B

147、根據(jù)《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標投標違法行為記錄公告的說法正確的是()。

A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6個月的，公告期限為6個月

B.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷明，并在公告平臺上予以聲

C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內(nèi)容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在作出答復前停止對違法行為記錄的公告

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記錄的公告

【答案】：B

148、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，注冊機關對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為()。

A.同時受聘于兩個或兩個以上單位的

B.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的

C.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的

D.年齡超過60歲的

【答案】：B

149、譚某，15歲，為某中學鋼琴小明星，欲為某開發(fā)商舉辦一場個人鋼琴音樂會，其個人與該企業(yè)達成有償演出協(xié)議，該協(xié)議（）。

A.有效

B.效力待定

C.可變更可撤銷

D.無效

【答案】：B

150、某投標人中標后，招標人要求其壓低報價10%，否則不簽合同。于是雙方先按照中標人的投標報價簽訂了甲合同并備案。接著，雙方又根據(jù)施工單位同意壓價后的價格簽訂了乙合同。后來，雙方因工程款結算產(chǎn)生糾紛。關于工程款結算的合同依據(jù)，下列說法中，正確的是（）。

A.甲合同不是雙方實際履行的合同，應當作為無效合同處理

B.乙合同是雙方真實意思的表示，應當以乙合同作為結算依據(jù)

C.乙合同背離了中標合同的實質性內(nèi)容，應當以甲合同作為結算依據(jù)

D.兩份合同均不能作為結算依據(jù)，雙方應當申請工程造價鑒定

【答案】：C

151、《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》屬于（）。

A.行政法規(guī)

B.一般法律

C.司法解釋

D.部門規(guī)章

【答案】：D

152、關于投標聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（）（2013）

A.聯(lián)合體牽頭單位具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可

B.聯(lián)合體一方具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可

C.聯(lián)合體各方均當具備招標文件規(guī)定的相應資格條件

D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質登記較低的單位確定其資質等級

【答案】：C

153、下列物權中，不屬于用益物權的是()。

A.土地所有權

B.土地承包經(jīng)營權

C.建設用地使用權

D.地役權

【答案】：A

154、集體勞動合同由用人單位與()簽訂。

A.工會代表企業(yè)職工一方

B.職工代表大會

C.員工集體

D.股東代表

【答案】：A

155、下列社會保險中，職工不繳納相應保險費的是（）。

A.生育保險

B.基本醫(yī)療保險

C.失業(yè)保險

D.基本養(yǎng)老保險

【答案】：A

156、關于建設工程未經(jīng)竣工驗收而發(fā)包人擅自使用的質量責任的說法，正確的是（）。

A.承包人沒有義務進行修復或返修

B.凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質量問題，承包人均應當承擔責任

C.發(fā)包人以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，應予支持

D.承包人應當在建設工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任

【答案】：D

157、甲公司根據(jù)與乙公司建設工程合同中的仲裁條款，向仲裁委員會申請仲裁。在仲裁過程中，甲公司發(fā)現(xiàn)某仲裁員是對方當事人的近親屬，則甲公司最晚應于()提出回避申請。

A.在首次開庭前

B.裁決書送達之前

C.辯論終結前

D.最后一次開庭結束前

【答案】：D

158、關于施工企業(yè)承攬工程的說法，正確的是（）。（2014）

A.施工企業(yè)可以允許其他企業(yè)使用自己的資質證書和營業(yè)執(zhí)照

B.施工企業(yè)應當拒絕其他企業(yè)轉讓資質證書

C.施工企業(yè)在施工現(xiàn)場所設項目管理機構的項目負責人可以不是本單位人員

D.施工企業(yè)由于不具備相應資質等級只能以其他企業(yè)名義承攬工程

【答案】：B

159、關于建設工程竣工規(guī)劃驗收的說法，正確的是（）。

A.建設工程未經(jīng)核實或者經(jīng)核實不符合規(guī)劃條件的，建設單位不得組織竣工驗收

B.建設單位應當向住房城鄉(xiāng)建設上管部門提出竣工規(guī)劃驗收申請

C.對于驗收合格的建設工程，城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門出具建設工程規(guī)劃許可證

D.建設單位應當在竣工驗收后3個月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門報送有關線工驗收資料

【答案】：A

160、某施工企業(yè)承攬拆除舊體育館工程，作業(yè)過程中，體育館屋頂突然坍塌，壓死2人，重傷11人，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》，該事故屬于()。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【答案】：D

161、關于工傷認定的說法,正確的是

A.社會保險行政部門應當對事故傷害進行調在核實

B.工傷認定決定的時限可以因司法機關尚未作出結論而中止

C.職工和用人單位對是否是工傷有爭議的,實行誰主張、誰舉證的原則

D.工傷認定的決定,由用人單位轉交職工本人

【答案】：B

162、甲施工企業(yè)違反行政法規(guī)規(guī)定,行政機關擬對其作出吊銷資質證書的處罰,下列說法正確的是（）

A.行政機關應當告知甲有要求舉行聽證的權利

B.即使甲不要求聽證,為保證處罰決定的公正性,行政機關也應該組織聽證

C.因為處罰關系到甲切身利益,甲法定代表人應該自己參加聽證,而不能委托他人代理參加聽證

D.甲應當承擔行政機關組織聽證的費用

【答案】：A

163、仲裁庭的組成形式正確的是（）。

A.仲裁庭可以由5名仲裁員組成

B.仲裁庭可以由2名仲裁員組成

C.仲裁庭可以由3名仲裁員組成

D.仲裁庭可以由4名仲裁員組成

【答案】：C

164、同一專業(yè)的兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合承包的，應當按照（）單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。

A.資質等級較高的

B.聯(lián)合體牽頭

C.承擔主要任務的

D.資質等級較低的

【答案】：D

165、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，由省級人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門辦法的施工企業(yè)資質證書的變更結果，應當報國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門備案。變更結果備案的時限標準為資質證書變更后()內(nèi)。2016

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】：A

166、下列屬于行政處罰的是()。

A.沒收財產(chǎn)

B.罰金

C.撤職

D.責令停產(chǎn)停業(yè)

【答案】：D

167、某住宅工程，總承包單位經(jīng)建設單位同意將裝修工程分包給某分包單位施工。工程竣工驗收發(fā)現(xiàn)：混凝土基礎工程出現(xiàn)滲漏，部分房間地面石材出現(xiàn)大面積花斑。對上述質量問題的責任承擔說法正確的是（）。

A.由總承包單位對上述兩個問題承擔責任，分包單位不承擔責任

B.由總承包單位與分包單位承擔連帶責任

C.總承包單位對基礎混凝土問題承擔責任，分包單位對地面石材問題承擔責任

D.總承包單位對基礎混凝土問題承擔責任，總包單位與分包單位對地面石材問題承擔連帶責任

【答案】：D

168、關于工程款支付結算制度，下列說法正確的是()。

A.建設單位應按合同約定的計量周期或工程進度結算并支付工程款

B.工程竣工驗收后，對建設單位未完成竣工結算或未按合同支付工程款，必須將剩余工程款支付計劃做出并公示

C.對長期拖欠工程款結算或拖欠工程款的建設單位，有關部門應鼓勵其新項目開工建設，以抵償拖欠款項

D.對于款項拖欠的建設單位，不應鼓勵使用項目進行抵押償付

【答案】：A

169、施工單位為了保證工程質量而提高混凝土標號一個等級，此行為屬于（）。

A.擅自修改標準行為

B.擅自修改設計行為

C.偷工減料行為

D.正常行為

【答案】：B

170、甲、乙雙方訂立的商品房買賣合同中約定：“乙將自己開發(fā)建設的某公寓A座10層住房出售給甲，2013年10月8日交付房屋。”2013年9月27日，甲發(fā)現(xiàn)該公寓A座僅蓋到第2層。根據(jù)我國《民法典》規(guī)定，以下表述正確的是（）。

A.甲可以立即起訴乙，要求其承擔違約責任

B.甲只能要求乙支付遲延履行違約金而不能解除合同

C.甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承擔違約責任

D.甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承擔違約責任

【答案】：A

171、可以報名參加國家一級建造師考試的是（）。

A.?？飘厴I(yè)，工齡4年，從事施工管理工作3年

B.本科畢業(yè)，工齡4年，從事施工管理工作3年

C.研究生班畢業(yè)，工齡2年，從事施工管理工作1年

D.博士畢業(yè)，剛參加工作6個月

【答案】：B

172、根據(jù)《文物保護法》，下列文物中不屬于國家所有文物的是（）。

A.遺存于中國領海起源于外國的文物

B.古文化遺址、古墓

C.某公民收藏的古玩字畫

D.國有企業(yè)收藏的文物

【答案】：C

173、根據(jù)《環(huán)境保護法》，企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者違法排放污染物受到罰款處罰，可以按日連續(xù)處罰。關于“按日連續(xù)處罰”的說法，正確的是（）。（2016）

A.責令改正，拒不改正的，可以按原處罰數(shù)額按日連續(xù)處罰

B.是否可以按日連續(xù)處罰，與是否責令改正無關

C.責令改正，拒不改正的，可以重新確定處罰數(shù)額按日連續(xù)處罰

D.地方性法規(guī)不得增加按日處罰的違法行為的種類

【答案】：A

174、根據(jù)《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作，用人單位決定解除勞動合同的，需要提前()以書面形式通知勞動者本人。(2015真題)

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

175、關于相關單位的消防安全自我評估和防火檢查的說法，正確的是（）。

A.消防安全重點單位每半年對本單位進行一次消防安全檢查評估

B.其他單位每年對本單位進行一次消防安全檢查評估

C.國家、省級等重點工程的施工現(xiàn)場應當進行每周防火巡查

D.各單位可以自行或委托有資質的機構進行評估

【答案】：D

176、關于建設活動中的民事商事法律關系的說法，正確的是（）。

A.建設活動中的民事商事法律關系不是平等主體之間的關系

B.建設活動中的民事商事關系主要是非財產(chǎn)關系

C.懲罰性責任是建設活動中的民事商事關系的主要責任形式

D.在建設活動中，建設單位與施工企業(yè)之間的合同關系屬于民事商事法律關系

【答案】：D

177、建設工程質量監(jiān)督部門對某施工項目進行檢查時，提出了若干檢查要求，其中不屬于質量監(jiān)督部門職權范圍的檢查內(nèi)容是()。

A.要求出示施工項目經(jīng)理和技術負責人的資格證書

B.要求提交質量保證體系和質量責任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的質量

D.檢查勞動合同履行及勞動保護情況

【答案】：D

178、物權人可以依自己的意志就標的物直接行使權利,無須他人的意思或義務人的行為介入,體現(xiàn)了物權的特征是（）

A.絕對性

B.排他性

C.支配性

D.財產(chǎn)性

【答案】：C

179、根據(jù)安全生產(chǎn)許可證的取得條件，必須持操作證書上崗的人員是()。

A.腳手架作業(yè)人員

B.項目經(jīng)理

C.專職安全員

D.BIM系統(tǒng)操作員

【答案】：A

180、關于施工企業(yè)進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業(yè)的說法，正確的是（）。（2016）

A.施工企業(yè)應當與建設單位共同制定應急預案

B.施工企業(yè)應當在幵工的3曰前通知管道所屬單位

C.施工企業(yè)通知管道所屬單位時應采用書面形式

D.建設單位應當指派專門人員到現(xiàn)場進行管道安全保護指導

【答案】：C

181、下列關于建造師注冊的表述中，正確的是()。

A.取得建造師資格證書的人員，如果沒能在三年內(nèi)申請注冊，其資格證書將失效

B.申請初始注冊的人員，應受聘于一個相關單位

C.注冊建造師增加執(zhí)業(yè)專業(yè)的，需辦理變更注冊

D.因工作需要，取得建造師資格證書的人員可申請在兩個單位注冊

【答案】：B

182、某施工單位將工程轉包，則建設行政主管部門給予該施工單位的處罰不可能是（）。

A.罰款

B.責令賠償損失

C.責令停業(yè)整頓

D.降低資質等級

【答案】：B

183、甲與乙簽訂一份合同，后來乙將自己的全部債務轉移給丙，并征得甲的同意?，F(xiàn)丙履行債務不符合合同約定，甲請求（）承擔違約責任。

A.乙

B.丙

C.乙和丙

D.乙或丙

【答案】：B

184、（2020年真題）甲施工企業(yè)與乙材料供應商訂立了一份貨物買賣合同，甲施工企業(yè)請求乙材料供應商交付貨物，乙材料供應商請求甲施工企業(yè)支付貨款，則甲施工企業(yè)和乙材料供應商行使的權利分別是（）。

A.物權、債權

B.債權、物權

C.物權、物權

D.債權、債權

【答案】：D

185、某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，則應按照（）的市場價格履行。

A.合同簽訂地

B.履行義務一方所在地

C.材料所在地

D.訂立合同時履行地

【答案】：D

186、以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，建設單位應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權出讓合同，向建設項目所在城市、縣人民政府（）領取建設用地規(guī)劃許可證。

A.土地主管部門

B.建設行政主管部門

C.城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門

D.授權的鎮(zhèn)人民政府

【答案】：C

187、采用欺詐、脅迫等手段訂立的合同是（）合同。

A.有效

B.無效

C.可變更或可撤銷

D.效力待定

【答案】：C

188、某工程由甲施工企業(yè)承包，施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)項目部的項目經(jīng)理、技術負責人、質量管理人員和安全管理人員都是乙施工企業(yè)職工。則甲的行為視同()。

A.允許他人使用本企業(yè)名義承攬工程

B.違法分包

C.與他人聯(lián)合承攬

D.使用其他企業(yè)名義承攬工程

【答案】：A

189、根據(jù)《稅收征收管理法》，稅務登記內(nèi)容發(fā)生變化的，納稅人，應當辦理工商變更登記之日起()日內(nèi)，向稅務機關申報辦理稅務登記。

A.60

B.15

C.30

D.45

【答案】：C

190、關于夜間施工，說法正確的是()。（2015）

A.禁止夜間進行建筑施工作業(yè)

B.因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上地方人民政府建設行政主管部門的證明

C.因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須事先告知附近居民并獲得其同意

D.禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外

【答案】：D

191、某施工單位在4月2日與保險公司簽訂了建筑意外傷害保險。工程計劃開工日期為4月20日，監(jiān)理工程師指令提前至4月10日進場施工。開工后第二天施工管理人員在工地遭受意外傷害。這時保險公司承擔保險責任的起算時間應為（）。

A.4月2日

B.4月10日

C.4月20日

D.發(fā)生損害之日

【答案】：B

192、承諾人必須在要約有效期限內(nèi)作出承諾。受要約人超過承諾期限發(fā)出的承諾，除（）以外，為新要約。

A.要約人及時通知受要約人該承諾有效的

B.完全同意要約內(nèi)容的

C.明示作出的

D.默示作出的

【答案】：A

193、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設工程施工前，()負責項目管理的技術人員應當對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明，并由雙方簽字確認。

A.施工單位

B.監(jiān)理單位

C.設計單位

D.勘察單位

【答案】：A

194、根據(jù)《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定，關于發(fā)承包人未按規(guī)定時限辦理事項的處理說法正確的是()。

A.發(fā)包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，逾期未答復的，按照合同約定處理，合同沒有約定的，竣工結算文件視為已被認可

B.承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提供完整的工程竣工結算資料，發(fā)包人有權根據(jù)已有資料進行審查，責任由承包人自負

C.承包人可以催告發(fā)包人支付結算價款，如達成延期支付協(xié)議，發(fā)包人按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息

D.承包人與發(fā)包人未達成延期支付協(xié)議，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，建設工程的價款就承包人因發(fā)包人違約所造成的價款有優(yōu)先受償權

【答案】：C

195、建設單位不得明示或暗示施工單位違反（）標準。

A.工程建設國家

B.工程建設行業(yè)標準

C.工程建設強制性標準

D.工程建設企業(yè)標準

【答案】：C

196、承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場價格訂購200t42.5級硅酸鹽水泥，并要求3日內(nèi)運抵施工現(xiàn)場。則承包商的訂購行為()。

A.屬于要約邀請，隨時可以撤銷

B.屬于要約，在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤回

C.屬于要約,在水泥運抵施工現(xiàn)場前可以撤銷

D.屬于要約，而且不可撤銷

【答案】：D

197、甲施工企業(yè)與乙施工企業(yè)合并,則原來甲的員工與甲簽訂的勞動合同（）。

A.效力待定

B.自動解除

C.失效

D.繼續(xù)有效

【答案】：D

198、法院2月1日作出第一審民事判決，判決書2月5日送達原告，2月10日送達被告，當事人雙方均未提出上訴，該判決書生效之日是2月()日。

A.1

B.26

C.5

D.10

【答案】：B

199、《民法典》規(guī)定，債務人以明顯不合理的低價轉讓財產(chǎn)，對債權人造成損害，并且（）的，債權人也可以請求人民法院撤銷債務人的行為。

A.受讓人知道該情形

B.損害已經(jīng)實際發(fā)生

C.債務人有惡意

D.受讓人有過失的

【答案】：A

200、我國《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，某現(xiàn)場施工人員發(fā)現(xiàn)腳手架有倒塌的危險時，停止作業(yè)并撤離現(xiàn)場，這是從業(yè)人員所具有的（）。

A.應急處理權

B.拒絕作業(yè)權

C.緊急避險權

D.回避求救權

【答案】：C

第二部分