2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制模擬題庫及附答案

2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制模擬題庫及附答案單選題（共60題）1、下列不屬于公路水運建設(shè)工程安全監(jiān)理工作的依據(jù)的是（）。A.消防法律法規(guī)B.委托監(jiān)理合同C.工程設(shè)計文件D.施工日志【答案】D2、下列關(guān)于時間—費用優(yōu)化的說法正確的是（）。A.縮短工期，會引起直接費用和間接費用的增加B.延長工期，會引起直接費用和間接費用的減少C.縮短工期，會引起直接費用的增加和間接費用的減少D.縮短工期，會引起直接費用的減少和間接費用的增加【答案】C3、下列關(guān)于安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制說法錯誤的是（）。A.是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道防火墻B.第一道是管風(fēng)險C.第二道是控風(fēng)險D.安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理共同構(gòu)建起預(yù)防事故發(fā)生的雙重機制【答案】C4、（）是一種旨在提高所研究對象價值的思想方法和管理技術(shù)。A.價值工程B.工程監(jiān)理C.價值監(jiān)理D.勘察工程【答案】A5、施工過程中，應(yīng)對控制網(wǎng)（點）進行不定期的檢測和定期復(fù)測，定期復(fù)測周期不應(yīng)超過（）。A.3個月B.4個月C.5個月D.6個月【答案】D6、環(huán)境工程監(jiān)理的主要任務(wù)是對工程的（）進行施工監(jiān)理，落實項目環(huán)境影響評價文件中的要求。A.環(huán)保配套設(shè)施B.安全衛(wèi)生設(shè)施C.防火設(shè)施D.安全生產(chǎn)設(shè)施【答案】A7、個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良等，均屬于事故發(fā)生原因中的（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.管理缺陷D.領(lǐng)導(dǎo)失誤【答案】B8、草擬施工總進度計劃時，施工總進度計劃應(yīng)按照全工地流水作業(yè)方式進行安排，全工地流水作業(yè)安排應(yīng)以（）的工程項目為主導(dǎo)。A.工程技術(shù)復(fù)雜、工期長B.工程量大、工程技術(shù)相對簡單C.工程造價大、工期長D.工程量大、工期長【答案】D9、評估工作原則上由項目（）具體負責(zé)。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.行政部門【答案】A10、鉆孔灌注樁水下混凝土的灌注時間不得超過首批混凝土的（）。A.初凝時間B.終凝時間C.拌和時間D.施工時間【答案】A11、施工總進度計劃是反映合同工程（）。A.從施工準(zhǔn)備到交工驗收的全部工作過程的時間安排B.從施工準(zhǔn)備到竣工驗收的全部工作過程的時間安排C.從施工期到交工驗收的全部工作過程的時間安排D.從施工期到竣工驗收的全部工作過程的時間安排【答案】A12、下列有關(guān)公路工程（合同段）交工驗收應(yīng)具備條件的表述中，不正確的是（）。A.合同約定的各項內(nèi)容已全部完成B.監(jiān)理單位對工程質(zhì)量評定合格C.施工單位、監(jiān)理單位已完成本合同段的工作總結(jié)報告D.檔案、環(huán)保等單項驗收合格，土地使用手續(xù)已辦理【答案】D13、關(guān)于二次襯砌說法不正確的是（）。A.使用拼裝式模板做澆筑支架時，一次澆筑長度宜3.0～8.0mB.洞身的拱、墻混凝土應(yīng)一次連續(xù)澆筑C.臺車模板的表面，應(yīng)光滑、接縫嚴(yán)密，臺車鋼模板的厚度不宜小于10mmD.模板上應(yīng)預(yù)留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應(yīng)大于3m【答案】D14、對于非橋面連續(xù)簡支梁，當(dāng)設(shè)計未規(guī)定安裝溫度時，一般在（）的溫度范圍內(nèi)安裝。A.5～15℃B.-5～20℃C.0～20℃D.5～20℃【答案】D15、對于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基層或底基層時，石灰與粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C16、對于（），事故單位應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織整改，確保及時進行治理。A.一般事故隱患B.較大事故隱患C.重大事故隱患D.特大事故隱患【答案】A17、水泥混凝土面板出現(xiàn)5mm裂縫，屬于（）。A.輕度裂縫B.中度裂縫C.重度裂縫D.極重度裂縫【答案】B18、商品房預(yù)售許可程序包括（）。A.受理B.審核C.登記D.許可E.公示【答案】A19、工程量清單中所列工程量（）。A.是合同給出的預(yù)計工程數(shù)量B.是實際計量的工程數(shù)量C.是實際計量并經(jīng)監(jiān)理工程師確認的工程數(shù)量D.是承包人實際完成的工程數(shù)量【答案】A20、礦質(zhì)混合料的配合比組成設(shè)計不包括（）A.確定瀝青混合料類型B.確定礦質(zhì)混合料的級配范圍C.確定級配曲線D.確定瀝青用量【答案】D21、路堤填前壓實質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)中，三級、四級公路，壓實度應(yīng)不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D22、對于上臺階開挖，每循環(huán)進尺，Ⅲ級圍巖宜不大于（）。A.2榀鋼架間距B.1榀鋼架間距C.3mD.5m【答案】C23、根據(jù)平安百年品質(zhì)工程的建設(shè)推進要求，橋梁工程應(yīng)研究中小橋梁承載能力和耐久性的（）。A.質(zhì)量技術(shù)體系B.快速檢測評定技術(shù)C.基礎(chǔ)理論研究D.控制參數(shù)【答案】B24、利用一種樹形決策網(wǎng)絡(luò)來描述與求解風(fēng)險型決策問題的方法是（）。A.決策樹法B.蒙特卡洛法C.盈虧平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A25、雨期開挖巖石路基，爆破的炮眼宜（）設(shè)置。A.向上傾斜30°B.向下傾斜30°C.水平D.垂直【答案】C26、有AB兩個測量員，分別測量兩段不同的公路。A測量員：測量10次，公路長平均值為1500m，標(biāo)準(zhǔn)差S為0.3m；B測量員：測量10次，公路長平均值為2800m，標(biāo)準(zhǔn)差S為0.3m，則（）。A.A測量員測量精度更高B.B測量員測量精度更高C.兩名測量員測量精度相同D.無法比較這兩名測量員的測量精度【答案】B27、特別重大安全事故調(diào)查批復(fù)時限最長為（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D28、交工驗收的組織者是（）。A.設(shè)計單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.建設(shè)單位【答案】D29、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一級公路下路床B.二級公路上路床C.二級公路下路床D.一級公路上路床【答案】C30、水泥混凝土面層采用滑模攤鋪機時，宜選用散裝水泥。高溫期施工時，散裝水泥的入罐最高溫度不宜高于（）℃。A.40B.50C.60D.70【答案】C31、特殊工種在通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并取得崗位操作證后，每年仍須接受有針對性的安全培訓(xùn)，時間不得少于（）A.20學(xué)時B.10學(xué)時C.40學(xué)時D.15學(xué)時【答案】A32、厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。置換宜選用強度高的砂礫、碎石士等水穩(wěn)性和透水性好的材料。施工時，應(yīng)分層填筑、壓實。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C33、以下哪個橋梁不需要進行安全分風(fēng)險評估的是（）。A.墩高110m的橋梁工程B.跨徑150m的梁橋C.跨徑990m的懸索橋D.鋼管混凝土拱橋【答案】C34、施工現(xiàn)場生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)應(yīng)分開設(shè)置，距離集中爆破區(qū)應(yīng)不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C35、工程項目系統(tǒng)本身的狀態(tài)和外部環(huán)境是不斷變化的，相應(yīng)地就要求控制工作也隨之變化，目標(biāo)控制的能力和水平也要不斷提高，這表明目標(biāo)控制是一種（）過程。A.主動控制B.動態(tài)控制C.正饋控制D.反饋控制【答案】B36、采用（）的計價模式的招標(biāo)文件中，招標(biāo)人可以不提供工程量清單，由投標(biāo)人自行編制工程量清單并報價。A.總價合同B.單價合同C.成本加酬金合同D.成本加罰金合同【答案】A37、“對設(shè)計變更進行技術(shù)經(jīng)濟比較，嚴(yán)格控制設(shè)計變更“屬于費用監(jiān)理措施中的（）。A.組織措施B.合同措施C.經(jīng)濟措施D.技術(shù)措施【答案】D38、安全防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良等，均屬于事故發(fā)生原因中的（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.管理缺陷D.領(lǐng)導(dǎo)失誤【答案】B39、價值工程的核心是（）。A.作業(yè)價值B.功能分析C.性能分析D.產(chǎn)品價值的提高【答案】B40、脹縫傳力桿應(yīng)在一端設(shè)置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應(yīng)小于2.0mm，并應(yīng)密封不透水，套帽長度宜為（），套帽內(nèi)活動空隙的長度宜為（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A41、某工程2019年簽合同時，2019年相對于2018年的材料綜合物價指數(shù)為120％，2020年相對于2018年的材料綜合物價指數(shù)為144％，計算2020年1000萬元材料費的實際結(jié)算價為（）萬元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B42、某分部工程有3個施工過程，分為4個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是8d、8d、12d，則該分部工程的流水施工工期是（）。A.34B.40C.44D.50【答案】B43、承包人接受索賠處理結(jié)果的，發(fā)包人應(yīng)在作出索賠處理結(jié)果答復(fù)后（）天內(nèi)完成賠付。A.14B.25C.28D.42【答案】C44、水泥粉煤灰碎石樁群樁施工，應(yīng)合理設(shè)計打樁順序、控制打樁速度，宜采用隔樁跳打的打樁順序，相鄰樁打樁間隔時間應(yīng)不小于（）。A.3dB.4dC.5dD.7d【答案】D45、某工程組織流水施工，有4個工序，分5段施工，流水節(jié)拍分別為3d、5d、7d和4d，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C46、頂推施工方案及工藝，施工單位應(yīng)在頂推施工前至少（）報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D47、關(guān)于公路工程竣工驗收施工合同段工程質(zhì)量等級評定的說法，正確的是（）。A.工程質(zhì)量評分值大于等于90分為優(yōu)質(zhì)工程B.工程質(zhì)量評分值大于等于85分為優(yōu)質(zhì)工程C.工程質(zhì)量評分值大于等于80分為優(yōu)質(zhì)工程D.工程質(zhì)量評分值大于等于75分為優(yōu)質(zhì)工程【答案】A48、某項目建設(shè)期為3年，建設(shè)期內(nèi)每年年初貸款分別為300萬元、400萬元和500萬元，年利率為8%，按復(fù)利計息。若在運營期第5年末一次性償還貸款，則應(yīng)償還的本利和為（）萬元。A.1576.63B.2034.25C.2098.49D.2308.34【答案】B49、極重、特重、重交通荷載等級公路面層水泥混凝土用的天然砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于（）要求。A.I級B.II級C.III級D.IV級【答案】B50、對路基的基本要求不包括（）。A.具有足夠的整體穩(wěn)定性B.具有足夠的強度C.具有足夠的平整性D.具有良好的水穩(wěn)定性【答案】C51、某橋梁在施工過程中，發(fā)生一起質(zhì)量事故，該質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟損失6500萬元，則該工程屬于（）A.特別重大質(zhì)量事故B.重大質(zhì)量事故C.較大質(zhì)量事故D.一般質(zhì)量事故【答案】B52、公路工程施工階段監(jiān)理時間范圍是（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程開工令確定的合同工程開工之日B.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程交工驗收之日D.合同工程開工之日至工程竣工驗收之日【答案】B53、國有資金投資的工程建設(shè)項目應(yīng)實行工程量清單招標(biāo)，并應(yīng)編制（）。A.標(biāo)底B.招標(biāo)控制價C.最低投標(biāo)限價D.企業(yè)定額【答案】B54、工程項目的（）是決定一個項目成功與失敗的關(guān)鍵特性。A.一次性B.目標(biāo)性C.制約性D.時限性【答案】C55、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10—2016），公路工程監(jiān)理應(yīng)實行（）。A.項目經(jīng)理負責(zé)制B.監(jiān)理機構(gòu)負責(zé)制C.總監(jiān)理工程師負責(zé)制D.監(jiān)理工程師負責(zé)制【答案】C56、某企業(yè)于年初向銀行借款2000萬元，其年利率為12％，若按月復(fù)利計息，則該年第3季度未借款本利和為（）萬元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C57、監(jiān)理人收到承包人變更報價書后的（）天內(nèi)，根據(jù)合同條款約定的估價原則，按合同條款的規(guī)定商定或確定變更價格，并報發(fā)包人批準(zhǔn)。A.7B.14C.28D.42【答案】B58、下列有關(guān)冬季施工增加費計算的表述中，不正確的是（）。A.冬季施工增加費的計算方法，是根據(jù)各類工程的特點，規(guī)定各氣溫區(qū)的取費標(biāo)準(zhǔn)B.采用全年平均攤銷的方法，即不論是否在冬季施工，均按規(guī)定的取費標(biāo)準(zhǔn)計取冬季施工增加費C.一條路線穿過兩個以上的氣溫區(qū)時，可分段計算或按各區(qū)的工程量比例求得全線的平均增加率，計算冬季施工增加費D.冬季施工增加費以各類工程的定額直接費之和為基數(shù)，按工程所在地氣溫區(qū)的費率計算【答案】D59、土石路堤施工質(zhì)量要求填筑過程中，壓實機械宜選用自重不小于（）t的振動壓路機。A.10B.12C.15D.18【答案】D60、掛籃前移及在其上澆筑混凝土?xí)r，抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)應(yīng)不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B多選題（共40題）1、判決書應(yīng)當(dāng)寫明的內(nèi)容包括：A.案由、訴訟請求、爭議的事實和理由B.判決認定的事實和理由、適用的法律和理由C.判決結(jié)果和訴訟費用的負擔(dān)D.上訴期間和上訴的法院【答案】ABCD2、冬期施工應(yīng)符合的規(guī)定有（）。A.凍結(jié)前應(yīng)完成表層處理，挖好臺階，并應(yīng)采取保溫措施防止凍結(jié)。B.填筑前應(yīng)將基底范圍內(nèi)的積雪和冰塊清除干凈C.冬期填筑路堤，一般采用厚層、快填、快壓、連續(xù)作業(yè)的施工方法D.當(dāng)天填土應(yīng)當(dāng)3天完成碾壓E.基底處理后應(yīng)立即采取保溫措施防止凍結(jié)【答案】AB3、公路交通標(biāo)線按照標(biāo)線設(shè)置的方式劃分為以下類型（）A.雨夜標(biāo)線B.非雨夜標(biāo)線C.縱向標(biāo)線D.橫向標(biāo)線E.熱熔型【答案】CD4、水泥混凝土路面的混凝土澆筑施工的質(zhì)量控制，以下說法正確的有（）。A.對厚度不大于22cm的混凝土板，靠邊角應(yīng)先用插入式振搗器順序振搗B.振搗器在每一位置振搗的持續(xù)時間，應(yīng)以拌合物停止下沉、冒氣泡為宜C.當(dāng)采用插入式與平板振搗器配合使用時，應(yīng)先用插入式振搗器振搗，后用平板式振搗器振搗D.插入式振搗器的移動間距不宜大于其作用半徑的0.5倍，并應(yīng)避免碰撞模板和鋼筋E.振搗時應(yīng)輔以人工找平，并應(yīng)隨時檢查模板，如有下沉、變形或松動，應(yīng)及時糾正【答案】ACD5、填方路基的碾壓原則包括（）。A.先壓邊緣后壓中間B.先慢后快C.先靜壓后振動D.由弱振至強振E.由內(nèi)向外【答案】ABCD6、水泥混凝土面層施工期間，需要停止施工的是（）。A.風(fēng)力達到6級以及6級以上的強風(fēng)天氣B.現(xiàn)場氣溫高于40℃，或拌合物攤鋪溫度高于40℃C.現(xiàn)場連續(xù)5晝夜的平均氣溫低于5℃D.夜間最低氣溫低于-3℃E.現(xiàn)場降雨、雷陣雨、冰雹或降雪【答案】ACD7、在對鋼筋網(wǎng)進行質(zhì)量檢驗時，一般項目是（）。A.鋼筋網(wǎng)噴射混凝土保護層厚度B.網(wǎng)格尺寸C.搭接長度D.鋼筋直徑E.鋼筋位置【答案】AC8、橋梁橋頭搭板施工質(zhì)量要求（）。A.鋼筋混凝土搭板及枕梁應(yīng)采用預(yù)制B.鋼筋混凝土搭板及枕梁應(yīng)采用現(xiàn)澆C.搭板鋼筋與其下的墊層間宜設(shè)置墊塊并交錯布置D.在上下層鋼筋之間應(yīng)設(shè)置支撐，保證位置準(zhǔn)確E.澆筑搭板混凝土?xí)r應(yīng)按搭板的坡度由高向低處進行【答案】BCD9、關(guān)于填隙碎石施工的說法，正確的是（）。A.單層填隙碎石的壓實厚度宜為公稱最大粒徑的1.5～2.0倍B.填隙碎石用作基層時，集料的公稱最大粒徑應(yīng)不大于53mm；用作底基層時，應(yīng)不大63mmC.用作基層時集料的壓碎值應(yīng)不大于26%，用作底基層時應(yīng)不大于30%D.填隙料應(yīng)干燥E.宜采用輪胎壓路機碾壓，碾壓后表面集料的空隙應(yīng)填滿，但表面應(yīng)看得見集料【答案】ABCD10、高路堤路段應(yīng)優(yōu)先安排施工，宜預(yù)留（）以上的沉降期，然后施工路面。A.6個月B.5個月C.4個月D.1個季度E.1個雨季【答案】A11、隧道進行對向開挖時，應(yīng)遵循下列規(guī)定（）。A.隧道對向開挖的兩工作面相距達到4倍隧道跨度時，兩端施工應(yīng)加強聯(lián)系、統(tǒng)一指揮，兩工作面不得同時起爆B.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖C.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖D.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖E.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖【答案】ACD12、下列哪些行為違反了民事訴訟的處分原則？A.甲為干擾對方經(jīng)營，向法院起訴其競爭對手乙，并多次撤訴后又重新起訴B.雙方達成和解協(xié)議，原告向法院申請撤訴，法院以當(dāng)事人存在違法行為需要依法處理為由不予批準(zhǔn)C.原告向法院起訴要求被告返回借款本金2萬元，法院查明事實后，判決被告償還借款本金2萬元，利息520元D.原告明知書記員與被告是大學(xué)同學(xué)，但為了快速結(jié)案而不提出回避申請【答案】AC13、關(guān)于填土路堤施工說法，正確的是（）。A.對于強膨脹土，有機質(zhì)土、易溶鹽超過允許含量的土，以及含水率超過規(guī)定的土，不得直接作為路堤填料B.濕黏土填料宜采用石灰進行改良，石灰宜采用消石灰或磨細生石灰粉C.每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于500mmD.路基下部宜采用水穩(wěn)性好或凍脹敏感性小的填料E.每一填筑層壓實后的寬度不得小于設(shè)計寬度【答案】ABC14、下列費用屬于價差預(yù)備費的有（）A.材料費價格大幅上漲B.企業(yè)管理費因政策原因上漲C.外資貸款匯率變動部分費用D.驗收小組為鑒定工程質(zhì)量必須開挖和修復(fù)隱蔽工程的費用E.設(shè)備因規(guī)格不同而代換使用發(fā)生的價差【答案】ABC15、下列關(guān)于管轄權(quán)異議的表述，正確的是：()A.當(dāng)事人對一審案件的地域管轄和級別管轄均可以提出異議B.在管轄權(quán)異議裁定作出之前，原告可以申請撤回起訴，受訴人民法院作出準(zhǔn)予撤回起訴裁定的，對管轄權(quán)異議不再審查，并在裁定書中一并寫明C.提交答辯狀期間屆滿后，原告增加訴訟請求金額致使案件標(biāo)的額超過受訴人民法院級別管轄標(biāo)準(zhǔn)，被告提出管轄權(quán)異議，請求由上級人民法院管轄的，人民法院可以根據(jù)管轄恒定的原則不予審查，直接裁定駁回被告的請求D.對于應(yīng)由上級人民法院管轄的第一審民事案件，下級人民法院不得報請上級人民法院交其審理【答案】ABD16、斜拉橋施工監(jiān)控測試，一般應(yīng)包括（）。A.變形B.溫度C.應(yīng)力D.應(yīng)變E.彎矩【答案】ABC17、下列有關(guān)施工機械使用費計算的表述中，正確的是（）。A.施工機械使用費=工（機械臺班消耗量x機械臺班單價）+工程儀器儀表使用費B.機械臺班單價由不變費用、可變費用和機上人工費用組成C.工程儀器儀表使用費是指機電工程施工作業(yè)所發(fā)生的儀器儀表使用費D.可變費用中的臺班人工費工日單價與生產(chǎn)工人人工費單價相同E.變費用包括折舊費、檢修費、維護費、安拆輔助費等【答案】ACD18、斜拉橋主梁的施工監(jiān)測的主要內(nèi)容包括（）。A.變形B.應(yīng)力C.彎矩D.濕度E.溫度【答案】AB19、關(guān)于施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理，審查施工安全風(fēng)險評估報告、重大風(fēng)險管控方案的說法，正確的有（）。A.施工安全風(fēng)險評估報告的核查應(yīng)在該工程開工之后7日內(nèi)完成即可B.分管安全副總監(jiān)、安全專監(jiān)應(yīng)核查并形成書面核查意見填入專項施工方案報審表，并報建設(shè)單位審批C.總監(jiān)將監(jiān)理書面核查意見填入專項施工方案報審表，并加蓋總監(jiān)辦公章向建設(shè)單位報備D.沒有專項風(fēng)險評估報告的或未按風(fēng)險評估報告進行改進的，總監(jiān)辦不得簽發(fā)開工令E.安全專監(jiān)應(yīng)將總監(jiān)辦核查工作填入安全應(yīng)急預(yù)案審查臺賬，分管安全副總監(jiān)應(yīng)檢查安全專監(jiān)工作記錄情況【答案】CD20、隧道進行對向開挖時，應(yīng)遵循下列規(guī)定（）。A.隧道對向開挖的兩工作面相距達到4倍隧道跨度時，兩端施工應(yīng)加強聯(lián)系、統(tǒng)一指揮，兩工作面不得同時起爆B.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖C.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖D.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖E.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應(yīng)改為單向開挖【答案】ACD21、下列選項中，屬于每日進度檢查記錄內(nèi)容的是（）。A.監(jiān)理人員對施工現(xiàn)場巡視檢查的情況B.實際參加施工的人力、機械數(shù)量及生產(chǎn)效率C.施工停滯的人力、機械數(shù)量及其原因D.承包人的主要技術(shù)及管理人員到達現(xiàn)場的情況E.當(dāng)日發(fā)生的影響工程進度的特殊事件及原因【答案】BCD22、下列關(guān)于工程費用監(jiān)理工作的作用的說法正確的有（）。A.控制施工“合同價格”的核心環(huán)節(jié)B.質(zhì)量控制的重要輔助手段C.安全控制的重要輔助手段D.進度控制的重要輔助手段E.保護承包人合法權(quán)益的重要途徑【答案】ABD23、以下適用《民事訴訟法》移送管轄規(guī)定的做法，哪些是錯誤的？A.甲市人民法院立案后發(fā)現(xiàn)對案件沒有管轄權(quán)，但是被告一方?jīng)]有提出管轄異議，出于訴訟效率考慮還是審理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送來的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，遂將之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，只好提交本院審判委員會處理解決D.丁市人民法院本來已經(jīng)受理某案，結(jié)果由于行政區(qū)域變更，在審理之前失去了管轄權(quán)，于是又將之移送給剛剛獲得管轄權(quán)的戊市人民法院【答案】ABCD24、施工輔助費包括（）。A.生活用家具購置費B.檢驗試驗費C.工程定位復(fù)測D.工程點交E.場地清理【答案】BCD25、多洞隧道按兩洞之間的距離，可分為（）。A.小凈距隧道B.連拱隧道C.超小斷面隧道D.交通隧道E.雙洞隧道【答案】AB26、工作質(zhì)量是指參與工程的建設(shè)者，為了保證工程的質(zhì)量所從事工作的水平和完善程度。其中4M1E法指的是（）A.人B.機械設(shè)備C.方法D.環(huán)境E.經(jīng)濟水平【答案】ABCD27、下列規(guī)定中符合鋼筋網(wǎng)鋪掛規(guī)定的有（）。A.應(yīng)在鋼架施工后進行掛網(wǎng)鋪設(shè)B.鋼筋網(wǎng)與初噴混凝土面的最大間隙不宜大于30mmC.采用雙層鋼筋網(wǎng)時，兩層鋼筋網(wǎng)之間的間距應(yīng)滿足設(shè)計要求D.鋼筋網(wǎng)鋼筋每節(jié)長度不宜小于2.0mE.鋼筋網(wǎng)應(yīng)與錨桿牢固聯(lián)結(jié)，可采用鋼架固定【答案】CD28、下列屬于面層特點的是（）。A.強度B.剛度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD29、根據(jù)現(xiàn)行公路工程施工合同條款的約定，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付的預(yù)付款包括（）。A.進度預(yù)付款B.材料、設(shè)備預(yù)付款C.暫估價預(yù)付款D.開工預(yù)付款E.計日工預(yù)付款【答案】BD30、依據(jù)土的顆粒組成特征，土的塑性指標(biāo)平和有機質(zhì)含量，路基用土可分為（）。A.粗粒土B.中粒土C.細粒土D.巨粒土E.特殊土【答案】ACD31、單位工程指的是在合同段中，具有獨立（）的工程。A.施工條件B.評價指標(biāo)C.施工工藝D.材料E.結(jié)構(gòu)功能【答案】A32、重大風(fēng)險登記主要內(nèi)容包括（）。A.基本信息B.管控信息C.預(yù)警信息D.事故信息E.生產(chǎn)信息【答案】ABCD33、下列屬于排水設(shè)施監(jiān)理的工作的有（）。A.襯砌背后的排水設(shè)施應(yīng)配合支護襯砌同時施工B.排水設(shè)施的設(shè)置應(yīng)視洞內(nèi)滲漏水情況確定C.檢查洞內(nèi)水溝、泄水洞等的結(jié)構(gòu)尺寸D.盲溝須檢查過濾層級配和回填質(zhì)量E.檢查路面水排向邊溝或地下水排向泄水洞的集水孔【答案】CD34、分項工程應(yīng)按照（）等項目分別檢