解除購房合同8篇

解除購房合同8篇

甲方：______________(售房者)

乙方：______________(購房者)

_______年_______月_______日，甲方與乙方簽訂《______________合同》(合同編號：_______，下稱購房合同)。因甲方未能在商定期限內(nèi)交房，本著實事求是、互諒互讓的原則，甲乙雙方于_______年_______月_______日對購房合同的履行狀況進展了溝通和評估，并對解除購房合同事項進展友好協(xié)商，達成如下全都意見：

1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購房合同于_______年_______月_______日予以解除。

2、甲方退回乙方已付房款人民幣______________元整，該款項必需于_______年_______月_______日前全部退清。

3、乙方協(xié)作甲方到房產(chǎn)治理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項所產(chǎn)生費用由甲方負擔。

4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償懇求。

本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式_______份，由雙方各收執(zhí)_______份。

甲方：______________

法定代表人：_______(簽字)

乙方：______________

_______年_______月_______日

解除購房合同篇2

甲方：上海景榮臵業(yè)有限公司乙方：葉小姐吳小姐

甲乙雙方于20xx年9月13日在國權(quán)北路1088弄51號201室簽訂了關(guān)于國權(quán)北路1088弄《泰寶華庭》58號101室房屋的商品房預售合同(以下簡稱：原合同)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就原合同解約事宜達成全都如下：

第一條甲乙雙方均同意按本協(xié)議商定的時間節(jié)點與解約方式處理國權(quán)北路1088弄51號201室商品房預售合同的退房、退款等事宜。

其次條付款內(nèi)容、方式：

1、雙方商定，甲方應當向乙方退還首付房款及同期銀行存款利息補償款共計：

1,417,568.00+9,426.00=1,426,994.00元(大寫人民幣壹佰肆拾貳萬陸千玖佰玖拾肆元整)，結(jié)算截止日期20xx年12月27日乙方收房簽收日期為準;

2、原合同所涉乙方應退貸款銀行房屋貸款剩余款項由甲方直接返還貸款銀行，以貸款銀行開具的還款單據(jù)為準，同時并將貸款銀行收據(jù)轉(zhuǎn)交給乙方，作為乙方與銀行解除借款合同的依據(jù);

3、乙方購房簽訂房貸合同之日起至甲方交房之日(20xx年12月27日)止還貸的本金及貸款利息局部由甲方擔當，交房之日至本協(xié)議簽訂之日的貸款本金由甲方擔當，貸款利息由乙方擔當。

4、乙方同意甲方在辦理完畢原合同全部注銷手續(xù)(辦理手續(xù)包括但不限于簽署遞交房產(chǎn)交易中心的解約協(xié)議、房貸抵押注銷、返還甲方開具的付款票據(jù)合同等注銷相關(guān)手續(xù))后3日內(nèi)，再將上述商定應付乙方的款項退還乙方;

5、除上述商定甲方承諾的費用外，其他因解約而產(chǎn)生的相關(guān)費用由乙方自行擔當。結(jié)算金額詳細數(shù)額以乙方供應的貸款銀行已還貸單據(jù)為準，甲方支付全部應退款項之前乙方必需先行供應合法有效的貸款銀行還貸單據(jù)以及相關(guān)購房發(fā)票等;

第三條甲方向貸款銀行撥付相關(guān)款項后，乙方必需在3日內(nèi)辦理完畢貸款銀行房屋貸款合同的解約手續(xù)，否則視為違約。

第四條原合同所涉房屋貸款合同解除后，乙方必需在3個工作日將原合同所涉房產(chǎn)貸款抵押注銷，否則視為違約。

第五條抵押注銷解除后7個工作日內(nèi)，乙方必需伴隨甲方共同至上海市楊浦區(qū)房地產(chǎn)交易中心辦理完畢原合同所涉房產(chǎn)過戶等，逾期按違約處理。

第六條本協(xié)議違約金為20萬。乙方逾期履行第三、四、五條義務的，每超期一天甲方可按全部應退款金額1%/天收取滯納金，滯納金甲方可直接從應退款項中扣除。

第七條本協(xié)議自簽訂之日起生效，本協(xié)議簽訂之日起乙方應當將原合同所涉房屋交付給甲方。第八條本協(xié)議生效后，乙方不再對原合同所涉房屋及相關(guān)建筑享有任何權(quán)利，甲方有權(quán)另行處臵原合同所涉房產(chǎn)。

第八條本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份。

甲方(蓋章)：乙方一(簽字)：甲方代表人(簽字)：身份證號碼：日期：日期：

解除購房合同篇3

出賣人(下稱甲方)：_______

法定代表人：____________

聯(lián)系地址：______________

聯(lián)系電話：______________

買受人(下稱乙方)：______

身份證號碼：____________

聯(lián)系地址：______________

聯(lián)系電話：______________

甲乙雙方于_______年_______月_______日簽訂《_______》(合同登記號：_______，下稱“購房合同”)及相關(guān)文件，乙方購置甲方_______號商品房(以下簡稱為該商鋪)，現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、公平、互利的原則協(xié)商全都，就解除該購房合同事宜達成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。

二、乙方應于本協(xié)議生效后_______個工作日內(nèi)持上述購房合同及其補充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料，向甲方辦理退房手續(xù)。

三、甲方應于乙方辦理完畢退房手續(xù)后_______日內(nèi)退還乙方全部購房款人民幣。

______________元整(小寫_______元)并無須支付利息。

四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同，雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務，均無任何異議，互不追究違約責任或要求賠償損失。

五、乙方應協(xié)作甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù)，若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕協(xié)作辦理的，甲方有權(quán)暫緩退還乙方全部款項。

六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份，政府相關(guān)部門留存_______份，均具同等法律效力。

甲方：_______乙方：_______

法定代表人：______________

_______年_______月_______日

解除購房合同篇4

賣方（下稱甲方）：

身份證：

買方（下稱乙方）：

身份證：

乙方向甲方購置坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》（以下簡稱買賣合同），合同編號：號，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。

三、雙方對退還已付房款方法已達成全都意見，詳細如下：

1、乙方已繳付樓款/元（不包含交予中介定金）。

2、乙方已繳款項自動轉(zhuǎn)為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。

3、甲方還款事宜另行商定。

四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料，并協(xié)作甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕協(xié)作辦理的，甲方有權(quán)暫緩推還乙方全部款項。

五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主見買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，均具同等法律效力。

甲方：乙方：

20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

解除購房合同篇5

反訴原告：_________________李_____，女，漢族，19__________年__________月__________日誕生，住宅為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

反訴原告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日誕生，住宅為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

反訴原告：_________________皇__________，女，漢族，19__________年__________月_____日誕生，住宅為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

反訴被告：_________________梅__________，女，漢族，19__________年_____月__________日誕生，住宅為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

反訴被告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日誕生，住宅為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

反訴被告：_________________陳__________，女，漢族，19__________年__________月__________日誕生，住宅為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

反訴原告就（_______）_____民三（民）初字第_______________號一案，對反訴被告提出反訴。

反訴懇求：_________________

1、判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：________________）于_______年_____月_____日解除；

2、判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣_______萬元；

3、本案訴訟費由反訴被告擔當。

事實和理由：_________________

_______年_______月_______日，陳_____（甲方即反訴原告李_____的母親、反訴原告陳______及皇______的女兒）、反訴被告（乙方）在上海智恒房產(chǎn)居間下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：___________），商定乙方以人民幣_______萬元價格購置甲方名下位于上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協(xié)議商定，乙方于簽訂房地產(chǎn)買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元（含定金人民幣5萬元）；其次期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付，同時商定如貸款缺乏局部則用現(xiàn)金補足，并在過戶當天以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。以及商定乙方貸款審核通過須在本合同商定的過戶期限內(nèi)辦理完畢。此后，反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。

該買賣合同第六條規(guī)定在_______年__________月__________日之前，雙方共同向房地產(chǎn)交易中心辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。該買賣合同第九條第三項商定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協(xié)議商定期限付款逾期超過10日后乙方仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，并追究乙方總房價_______%的違約金；若乙方未在商定的期限內(nèi)辦理該房屋過戶手續(xù)，如逾期超過20日，則甲方有權(quán)單方解除合同。

陳__________為改善居住房屋條件，在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：________________）（見證據(jù)一），商定以人民幣8_____萬元價格購置張__________名下房屋。該買賣合同付款協(xié)議商定反訴原告李_____應于_______年__________月__________日前支付人民幣_______元整，并辦理過戶手續(xù)。在_______年_______月_______日后，反訴原告李奕始終通過智恒房產(chǎn)催告反訴被告辦理過戶及付款手續(xù)，但反訴被告始終未通過銀行貸款審核，反訴原告曾通知反訴被告_______月_______日為最終付款期限，否則反訴原告將解除買賣合同。此后，反訴原告因支付張為平________萬元房款無力擔當陳根寶醫(yī)療費，直至_______年_______月_______日，在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元，但反訴被告仍未無力全額支付其次期購房款。_______年_______月_______日，陳__________因病醫(yī)治無效死亡（見證據(jù)二）。_______年_______月_______日及_______日，反訴原告李_____收到張為平《解除合同通知》（見證據(jù)三）。_______月_______日，反訴原告李_____約反訴被告在上海智恒房產(chǎn)平利店見面，將該《解除合同通知》交于反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同，但反訴被告提出情愿做房價補償又反悔。_______年_______月_______日，反訴原告李_____被解約（見證據(jù)四），擔當中介費人民幣_______萬元。此后，案外人張__________簽署房屋買賣協(xié)議書（見證據(jù)五），另行出售該房的價格為到手價人民幣_______元。該房屋的另二位繼承人得知后，亦不同意連續(xù)履行該買賣合同，欲繼承該房屋并連續(xù)居住該處房屋。因此_______年_______月_______日，反訴原告托付律師發(fā)函通知（見證據(jù)六）反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（合同編號：_________），掛號信回執(zhí)顯示，反訴被告于_______年_______月_______日簽收該解除函。

基于上述事實，本律師認為，反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》真實、合法、有效。依據(jù)該買賣合同第六條、第九條及付款協(xié)議和補充條款的商定，反訴被告最遲應于_______年_______月_______日前完成貸款審批手續(xù)，若貸款缺乏或未勝利，應以現(xiàn)金方式于該日前補足。而反訴被告自稱_______年_______月_______日才完成貸款審批手續(xù)，系嚴峻逾期違約，已經(jīng)符合該買賣合同第九條第三款的商定行使了合同商定單方解除權(quán)，反訴原告解除合同可以同時主見房價款20%的違約金。特此，懇請貴院依法判如所請。

此致

解除購房合同篇6

甲方：______

乙方：______

甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購置甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

一、乙方將______年______月______日購置的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務協(xié)作甲方同房地產(chǎn)治理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款______萬元退還給乙方，將購房貸款______萬元退還給分行，歸還銀行利息的局部由乙方負責歸還。

五、違約金：違約方需支付違約金______萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方全部。

甲方蓋章乙方簽字：______

負責人簽字：______乙方身份證號碼：______

______年______月______日

解除購房合同篇7

一、何時購房人能解除房屋買賣合同

依據(jù)高法的司法解釋規(guī)定，在開發(fā)商存在如下行為時，購房人依法可以解除合同并可以要求賠償損失：

(1)商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人

(2)商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人

(3)有意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者供應虛假商品房預售許可證明

(4)有意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實

(5)有意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實

(6)房屋主體構(gòu)造不合格或存在嚴峻質(zhì)量問題的

(7)面積誤差比肯定值超過3%的

(8)由于開發(fā)商的緣由，逾期辦理產(chǎn)權(quán)證超過一年的。購房人亦可懇求解除合同。盡管目前尚無司法解釋對上述解約權(quán)行使的合理期限作出規(guī)定，但是根據(jù)《合同法》第九十五條的規(guī)定，上述解約權(quán)均存在除斥期間，該除斥期間更多的取決于法院的自由裁量。

(9)對于房地產(chǎn)商違約，購房人的索賠權(quán)同樣首先要由購房人提出，假如房地產(chǎn)商對購房人的索賠存有疑義、不愿賠償，購房人需要通過法律途徑解決的則存在訴訟時效問題，《民法通則》第一百三十五條規(guī)定：“向人民法院懇求愛護民事權(quán)利的訴訟時效期間為二年，法律另有規(guī)定的除外?！?/p>

二、解除商品房買賣合同房價損失如何計算

我國《合同法》和最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用若干問題的解釋》第8條第9條規(guī)定，因出賣人的過錯導致商品房買賣合同被解除的，買受人