房屋裝修承攬協(xié)議范文（2篇）

第3頁共3頁房屋裝修承攬協(xié)議范文甲方：_____乙方：_____住址：_____住址：_____身份證號碼：_____身份證號碼：_____甲方擬裝修房屋一座，位置在_____，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量和工期要求1、工期從____年____月____日開始建設(shè)，到____年____月____日止，工期為天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。2、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。三、付款方式1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣.00元。2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。四、違約責任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔違約金元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當承擔違約金元。五、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字：_____乙方簽字：_________年____月____日____年____月____日房屋裝修承攬協(xié)議范文（二）甲方：乙方：鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：一、工程地點及概況：____號，房屋面積為____平方米。二、工程項目：1、三個房間（三間臥室、一客廳，一個飯廳）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)跫砂?廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調(diào)整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。三、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。四、施工期限：____年____月____日到____年____月____日，如不能按期完成，乙方將每天承擔_____違約金。五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。六、付款方式：房屋裝修費總價為_____元，大寫_____元整，甲方先預(yù)付裝修費用_____元，大寫_____元整，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。七、安全責任乙方在施工過程中，應(yīng)當盡到安全保障義務(wù);乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故，與甲方無關(guān)，由乙方自己承擔責任。八、其他問題裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實