水利施工合同范本

水利施工合同范本水利施工合同范本

本合同雙方為：

甲方：（以下簡稱甲方）姓名：地址：聯(lián)系電話：

乙方：（以下簡稱乙方）姓名：地址：聯(lián)系電話：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為確保雙方在水利施工過程中的權(quán)益，明確各自的責(zé)任和義務(wù)，現(xiàn)訂立本合同，以供雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：水利施工合同

2、工程地點：__________

3、工程規(guī)模：總面積為_______平方米

4、工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止

5、工程總造價：人民幣________元整

二、工程承包方式

1、乙方按照甲方的要求，承擔(dān)工程的施工任務(wù)，包括但不限于基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程等。

2、乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

3、甲方有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，乙方應(yīng)當(dāng)積極配合。

三、付款及違約責(zé)任

1、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間和方式支付工程款項。

2、如甲方未能按時支付工程款項，乙方有權(quán)要求甲方支付欠款及違約金。

3、如乙方未能按時完成工程施工，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。

4、因乙方原因造成工程返工或質(zhì)量問題時，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任，并按照甲方要求進(jìn)行整改。

四、爭議解決及其他條款

1、本合同如有爭議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

日期：_______年_______月_______日水利項目施工合同范本水利項目施工合同范本

本合同雙方為：

甲方：（以下簡稱甲方）

法定代表人：

乙方：（以下簡稱乙方）

法定代表人：

鑒于甲方擬在以下地點進(jìn)行水利項目施工，為了確保項目的順利實施，明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程范圍：

4、工程規(guī)模：

二、施工內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

1、施工內(nèi)容：

2、施工標(biāo)準(zhǔn)：按照國家和地方相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行施工，并通過相關(guān)部門的驗收。

三、合同價款及支付方式

1、合同價款：

2、支付方式：

3、詳細(xì)支付計劃：

四、雙方權(quán)利和義務(wù)

1、甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）提供施工場地，保證現(xiàn)場具備施工條件；（2）按照合同約定支付工程款項；（3）指派合格的現(xiàn)場代表，對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和管理；（4）保證乙方在施工過程中的人身和財產(chǎn)安全。

2、乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）按照合同約定完成施工任務(wù)，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；（2）負(fù)責(zé)施工期間的安全措施，確保施工安全；（3）在施工期間，遵守國家和地方相關(guān)法規(guī)、規(guī)范，不得損害公共利益；（4）及時向甲方報告施工進(jìn)度和現(xiàn)場情況，履行信息告知義務(wù)。

五、違約責(zé)任

1、若乙方未按照合同約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并支付相應(yīng)的違約金；

2、若甲方未按照合同約定支付工程款項，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并支付相應(yīng)的違約金；

3、若因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和進(jìn)度不符合合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

4、若因甲方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和進(jìn)度不符合合同約定，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、變更與終止

1、若因甲方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，甲方應(yīng)提前書面通知乙方，雙方協(xié)商解決；

2、若因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，乙方應(yīng)提前書面通知甲方，雙方協(xié)商解決；

3、若因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解決或依據(jù)法律規(guī)定處理。

七、保密條款

1、本合同所涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密和相關(guān)資料均屬于甲、乙雙方的保密信息；

2、未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露對方的保密信息；

3、若因國家安全或司法需要，一方必須向第三方披露對方的保密信息時，應(yīng)提前告知對方，并協(xié)助對方采取必要措施降低泄密風(fēng)險。

八、爭議解決

1、本合同的履行過程中如發(fā)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；

2、若協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

九、附則

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工程驗收合格并結(jié)清款項后終止；

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

3、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

簽訂日期：____年__月__日

乙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

簽訂日期：____年__月__日保溫施工合同范本保溫施工合同范本

本合同由以下雙方于____年____月____日簽署：

甲方（發(fā)包方）：____________________________

乙方（承包方）：____________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方保溫施工工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1、工程名稱：________________________________________

2、工程地點：________________________________________

3、工程范圍：________________________________________

4、工程規(guī)模：________________________________________

5、工程預(yù)算：________________________________________

第二條合同工期

1、工程開工時間：自甲方通知之日起____天內(nèi)開始施工。

2、工程竣工時間：自施工開始之日起____天內(nèi)完成。

3、如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，工期相?yīng)順延。

4、如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，每逾期一天，乙方需向甲方支付違約金，金額為合同總價的____%。

第三條工程質(zhì)量及驗收

1、乙方應(yīng)按照國家施工規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

3、驗收時間：工程竣工后，乙方應(yīng)自檢合格，并向甲方提交驗收申請。甲方應(yīng)在收到申請后____天內(nèi)組織驗收。

4、如工程未通過驗收，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用。

第四條合同價款與支付方式

1、工程總價：人民幣____元整（大寫：________________________）。

2、支付方式：（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)付款____元整（大寫：）；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方應(yīng)向乙方支付進(jìn)度款____元整（大寫：）；（3）工程竣工驗收合格且結(jié)算完成后，甲方應(yīng)向乙方支付剩余款項____元整（大寫：________________________）。

第五條違約責(zé)任與賠償

1、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如有一方違約，違約方需向守約方支付違約金，金額為合同總價的____%。

2、如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和進(jìn)度不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金和賠償因此造成的損失。

3、如因甲方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和進(jìn)度不符合約定，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向乙方支付違約金和賠償因此造成的損失。

第六條保險與安全施工

1、乙方應(yīng)為施工現(xiàn)場工作人員購買施工安全保險，并承擔(dān)保險費(fèi)用。

2、乙方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場安全施工，不得違反國家和地方安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策。

3、如因乙方原因造成施工現(xiàn)場安全事故或質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任和賠償因此造成的損失。

第七條爭議解決與適用法律

1、本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2、如因本合同引起爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應(yīng)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

第八條其他事項

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

3、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方（發(fā)包方）：____________________________（簽字或蓋章）

乙方（承包方）：____________________________（簽字或蓋章）

日期：____年____月____日光伏施工合同范本合同編號：__________

光伏施工合同

甲方（買方）：__________

乙方（賣方）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為確保甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供光伏電池板安裝服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條合同性質(zhì)本合同為乙方向甲方提供光伏電池板安裝服務(wù)的買賣合同。

第二條工程項目概況2.1項目名稱：__________2.2安裝地點：__________2.3光伏電池板數(shù)量：__________2.4總功率：__________2.5其他特殊要求：__________

第三條付款方式及解決糾紛3.1付款方式：甲方應(yīng)在合同簽訂后____日內(nèi)向乙方支付預(yù)付款____%；設(shè)備安裝完成驗收合格后____日內(nèi)支付進(jìn)度款____%；竣工驗收合格后____日內(nèi)支付尾款____%。3.2解決糾紛：如因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對本合同內(nèi)容、合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密。4.2若乙方違反本合同保密條款，應(yīng)向甲方支付違約金，數(shù)額為合同總價的____%。

第五條違約責(zé)任5.1若乙方未按照合同約定時間完成設(shè)備安裝或安裝質(zhì)量不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方采取補(bǔ)救措施或減少合同價款。5.2若乙方在合同履行過程中存在其他違約行為，應(yīng)按照合同價款的____%向甲方支付違約金。

第六條合同生效及其他6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.3其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

甲方（買方）：__________簽字（蓋章）：__________日期：__________

乙方（賣方）：__________簽字（蓋章）：__________日期：__________圍擋施工合同范本圍擋施工合同范本

圍擋施工合同是確保圍擋工程項目順利實施的重要文件。本文將為大家提供一個圍擋施工合同范本，以幫助大家更好地理解和制定圍擋施工合同。

一、合同主題

本合同涉及的工程項目為圍擋施工，旨在確保圍擋工程項目的順利實施。

二、圍擋規(guī)劃

1、圍擋設(shè)計方案：甲方應(yīng)提供圍擋的設(shè)計方案，確保圍擋符合相關(guān)法規(guī)和安全要求。

2、施工周期：乙方應(yīng)在甲方提供設(shè)計方案后，于xx天內(nèi)完成圍擋施工。

3、安全保障：乙方應(yīng)采取必要的安全保障措施，確保圍擋施工過程中的人身和財產(chǎn)安全。

4、地形與氣候考慮：在制定設(shè)計方案和施工計劃時，應(yīng)充分考慮地形、氣候等因素對施工的影響。

三、施工管理

1、項目經(jīng)理：乙方應(yīng)指派一名具有相關(guān)工程經(jīng)驗的項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)圍擋施工過程中的各項事宜。

2、施工隊伍：乙方應(yīng)確保施工隊伍具有相關(guān)技能和安全意識，嚴(yán)格按照施工計劃進(jìn)行施工。

3、工程監(jiān)理：甲方應(yīng)指派一名工程監(jiān)理，對圍擋施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量。

四、費(fèi)用結(jié)算

1、材料費(fèi)：乙方應(yīng)提供詳細(xì)的材料費(fèi)用清單，并確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2、人工費(fèi)：乙方應(yīng)提供詳細(xì)的人工費(fèi)用清單，并按照合同約定進(jìn)行支付。

3、機(jī)械設(shè)備費(fèi)：乙方應(yīng)提供詳細(xì)的機(jī)械設(shè)備費(fèi)用清單，并確保設(shè)備在施工過程中正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、保險條款

1、保險范圍：乙方應(yīng)為圍擋工程項目購買相應(yīng)的保險，以確保施工過程中出現(xiàn)意外情況時能夠得到合理賠償。

2、賠償標(biāo)準(zhǔn)：在圍擋施工過程中出現(xiàn)意外情況，造成人身和財產(chǎn)損失時，乙方應(yīng)按照保險合同約定進(jìn)行賠償。

3、理賠流程：當(dāng)發(fā)生需要理賠的情況時，乙方應(yīng)按照保險合同約定的流程進(jìn)行申報和索賠。

六、合同總結(jié)

本圍擋施工合同范本旨在為甲方和乙方提供一份詳細(xì)的合同樣本，以確保圍擋工程項目順利實施。在簽訂合雙方應(yīng)充分了解合同內(nèi)容，并嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。甲方和乙方應(yīng)保持溝通與協(xié)作，共同確保圍擋工程項目的質(zhì)量和安全。

以上是圍擋施工合同范本的全文內(nèi)容。甲方和乙方在簽訂合可根據(jù)實際情況對范本內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)修改和補(bǔ)充，以確保合同符合雙方實際需求。安裝工程施工合同范本安裝工程施工合同范本

甲方（發(fā)包方）：________

乙方（承包方）：________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為確保工程質(zhì)量，保證工程進(jìn)度，體現(xiàn)公平、公正、合理的合作原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程名稱：________

2、工程地點：________

3、工程內(nèi)容：________

4、工程投資規(guī)模：________

二、合同條款

1、承包方式：包工包料，包質(zhì)量、包工期、包安全。

2、合同價款：以最終結(jié)算金額為準(zhǔn)。

3、施工周期：自合同簽訂之日起________個月內(nèi)完成。

4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到優(yōu)良等級。

5、施工許可證：甲方需在合同簽訂后五個工作日內(nèi)辦理施工許可證，并將復(fù)印件交給乙方。

6、設(shè)計變更：若有設(shè)計變更，甲乙雙方需在變更前五個工作日協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。

7、工程款支付方式：按照工程進(jìn)度分階段支付，支付比例為完成工程進(jìn)度的80%。

8、竣工驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工圖紙和相關(guān)資料，甲方應(yīng)在五個工作日內(nèi)組織驗收，驗收合格后支付至合同價款的95%，余款5%作為質(zhì)保金，在工程竣工之日起一年后支付。

三、詳細(xì)描述

1、工程規(guī)劃：乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，制定詳細(xì)的施工計劃和時間表，經(jīng)甲方審核同意后執(zhí)行。

2、施工周期：乙方應(yīng)根據(jù)工程實際情況，合理安排施工進(jìn)度，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成工程。

3、施工程序：乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

4、安全保障：乙方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法規(guī)，制定安全管理制度，確保施工安全。

四、法律責(zé)任

1、若甲乙雙方有一方未履行合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、若因甲方原因?qū)е鹿こ虩o法按期完成，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

3、若因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、簽署與認(rèn)可

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（發(fā)包方）：________

代表簽字：________

日期：________

乙方（承包方）：________

代表簽字：________

日期：________

以上為安裝工程施工合同范本，僅供參考，具體條款以實際為準(zhǔn)。工程施工合同范本工程施工合同范本

本合同范本旨在為工程施工過程中的雙方提供一份公平、合理、可行的合同條款。合同雙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀和理解合同內(nèi)容，確保在理解合同條款的基礎(chǔ)上簽署合同。

甲方（發(fā)包方）：______________________乙方（承包方）：______________________

工程地址：___________________________工程范圍：___________________________工程期限：___________________________

一、工程描述

1.1工程范圍：詳細(xì)描述工程的范圍和內(nèi)容，包括但不限于建筑物、道路、管道、設(shè)備等。

1.2工程周期：明確工程的起始時間和完成時間，并注明工程進(jìn)度的安排和延期的處理方式。

二、付款和解決糾紛

2.1付款方式：明確付款方式，包括付款期限、支付金額和支付憑證等。

2.2糾紛解決：如遇到糾紛，應(yīng)首先進(jìn)行友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以提交相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或訴訟。

三、違約責(zé)任

3.1違反合同條款：如因乙方原因未按照合同規(guī)定的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等要求完成工程，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

3.2其他違約：如因甲方原因未按照合同規(guī)定支付款項或提供必要條件，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

四、保密協(xié)議

4.1保密內(nèi)容：明確需要保密的信息和資料，包括但不限于工程圖紙、施工方案、價格構(gòu)成等。

4.2保密期限：明確保密期限，一般情況下為工程完工后的三年內(nèi)。

五、其他條款

5.1特別約定：如有其他約定，如知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等，可以在本條款中注明。

5.2爭議解決方案：如遇到爭議，應(yīng)首先進(jìn)行友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以提交相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或訴訟。

六、結(jié)尾

本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，工程完工驗收合格后自動終止。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（發(fā)包方）：______________________乙方（承包方）：______________________

簽訂日期：______________________市政工程施工合同范本市政工程施工合同范本

引言

本合同范本旨在為市政工程施工過程中各方參與者提供指導(dǎo)和規(guī)范，以確保施工活動的順利進(jìn)行和最終項目的成功完成。市政工程施工涉及眾多復(fù)雜因素，包括預(yù)算、時間表、設(shè)計、施工、驗收等，因此，合同的起草和執(zhí)行需要清晰、透明和公平，以維護(hù)所有參與方的權(quán)益。

定義

在市政工程施工合同中，以下術(shù)語具有明確的定義：“甲方”指市政工程的主管部門或委托的第三方機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項目的審批、監(jiān)督和管理；“乙方”指承接市政工程施工任務(wù)的施工單位；“工程”指乙方按照合同約定完成的施工內(nèi)容；“項目”指甲方委托乙方進(jìn)行的市政工程施工項目。

合同條款

1、責(zé)任范圍：乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計文件和施工規(guī)范，高質(zhì)量、高效率地完成工程施工，確保工程的安全、穩(wěn)定和美觀。

2、工程期限：根據(jù)項目的實際情況，合理安排施工進(jìn)度，確保在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成工程。

3、工程價款：合同價款應(yīng)包括乙方在工程施工過程中所發(fā)生的直接和間接費(fèi)用，以及合理利潤。

4、支付方式：甲方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和合同約定，按時支付工程款項，以確保乙方的正常施工活動。

5、違約責(zé)任：如乙方未按照合同約定完成工程施工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

附則

1、保密協(xié)議：乙方應(yīng)對甲方提供的所有信息和文件予以保密，不得用于其他項目或向第三方泄露。

2、爭議解決方案：如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，可提交仲裁機(jī)構(gòu)或法院解決。

結(jié)尾

總之，市政工程施工合同范本是為了確保項目的順利進(jìn)行和各方的權(quán)益，明確責(zé)任范圍、工程期限、工程價款、支付方式和違約責(zé)任等核心內(nèi)容。通過合同的規(guī)范化和透明化，有助于提升市政工程施工的質(zhì)量和效率，促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)發(fā)展。希望各方在簽訂合同時充分考慮并遵守以上合同條款，以保證市政工程施工的順利進(jìn)行。房屋施工合同范本房屋施工合同范本

甲方（業(yè)主）：__________________

乙方（承包商）：__________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證雙方的權(quán)益，甲乙雙方在平等、公正、誠實守信的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成如下合同：

一、項目描述

項目名稱：__________________項目地址：__________________規(guī)劃面積：__________________建筑面積：__________________層數(shù)：__________________施工周期：__________________工程預(yù)算：__________________施工標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)建筑安全規(guī)范進(jìn)行設(shè)計施工，確保建筑質(zhì)量安全及使用功能完備。

二、權(quán)利與義務(wù)

1、甲方有權(quán)要求乙方按照約定的施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并保證工程質(zhì)量。

2、甲方應(yīng)按照約定支付相關(guān)費(fèi)用，確保工程進(jìn)度。

3、乙方應(yīng)按照約定的施工標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，確保工程按時按質(zhì)完成。

4、乙方有責(zé)任確保施工安全，遵守施工現(xiàn)場安全規(guī)定，采取必要的安全措施，避免安全事故的發(fā)生。

三、違約責(zé)任

1、若因乙方原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r按質(zhì)完成，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。

2、若因甲方原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r按質(zhì)完成，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。

3、若因任何一方原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)安全事故，該方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并承擔(dān)因此給對方造成的損失。

四、爭議解決

若在履行合同過程中出現(xiàn)爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商無果的，可向所在地人民法院提起訴訟。

五、其他條款

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格且雙方結(jié)算完畢之日止。

3、本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（業(yè)主）：__________________

乙方（承包商）：__________________

簽訂日期：__________________水利工程施工合同范本水利工程施工合同范本

工程名稱：________________________

工程地點：________________________

建設(shè)單位：________________________

施工單位：________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為確保工程質(zhì)量、按時竣工驗收，明確雙方在工程施工過程中的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下合同條款：

第一條工程承包方式及范圍

1.1本工程采用包工包料的方式，承包范圍包括：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2具體工程量清單及報價詳見附件。

第二條工程工期

2.1工程開工日期為：________年________月________日。

2.2工程竣工日期為：________年________月________日。

2.3如因天氣等原因影響施工進(jìn)度，甲、乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，確保工程按時竣工。

第三條工程質(zhì)量和驗