鋼結構加工承攬合同（20篇）

鋼結構加工承攬合同（優(yōu)秀20篇）在商業(yè)合作中，承攬方須要充分了解托付方的需求和要求，確保能夠按時、按質地完成工作。承攬合同范文的核心是明確雙方的權利和義務，以保障合同的有效履行

鋼結構承攬加工合同范文優(yōu)選

甲方：____________________________________(發(fā)包方)。

乙方：___________________________________(承包方)。

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，遵循《xxx合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當?shù)赜嘘P法律、法規(guī)，本著自愿、同等、互惠互利、誠懇信用的原則，雙方就本工程建設施工事項達成共識，詳細內容如下：

第一條：工程概況。

1、工程名稱。

2、工程地點：

3、工程內容及承包范圍：

4、建筑規(guī)模：

5、工程造價：

6、質量等級：合格。

7、設計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。

8、承包方式：本工程采納包工包料，包質量、包工期、包平安、包文明施工的承包方式。

其次條施工打算。

1、工程所需鋼結構構件和部件制作，由乙方制作供應，油漆及其他配件由乙方負責供應。

2、安裝所需設備，包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。

3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方供應。

第三條雙方主要責任。

1、甲方的責任。

(1)甲方按時向乙方供應工程施工所需的現(xiàn)場條件，協(xié)調現(xiàn)場狀況，為乙方正常施工創(chuàng)建條件。

(2)甲方督促檢查工程進度，工程質量，施工技術及平安生產(chǎn)。

(3)支配指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。

(4)統(tǒng)一審核工程預決算和竣工結算。

2、乙方的責任。

(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質量、平安、工期按期完成。

(2)進場前七天內，向甲方呈報項目部組織人員名單。

(3)進場后七天內，編制出工程施工組織設計及進度安排，報甲方批準后實施。

(4)剛好向甲方報送工程安排、統(tǒng)計、技術、質量、平安等有關資料，并接受甲方職能部門的檢查指導。

(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準，由此造成的全部相關費用由乙方擔當；在規(guī)定時間內，乙方未能剛好返工整改，甲方有權指出乙方出場、停止安裝，并擔當一切經(jīng)濟損失。

第四條工程工期。

1、開工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日，本工程有效工期xx天，法定節(jié)假日除外。

2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期支配詳見甲方審定的工程總進度安排，協(xié)議簽署后乙方應在xx年xx月xx日內進駐現(xiàn)場，并根據(jù)約定時間開工。

3、乙方施工的實際進度落后于進度安排時，甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令，要求乙方人員、機械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工安排(加班時間不能超出市內作業(yè)時間標準)。

第五條工程質量。

1、嚴格根據(jù)施工圖與說明書，根據(jù)《鋼結構安裝工程施工驗收技術規(guī)范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》細心組織施工，確保工程達到合格。

2、工程質量達不到合格等級，由乙方負責；達到合格等級，不獎不罰。

3、在施工中，必需無條件接受甲方及有關質量部門的檢查，監(jiān)督和處理。

4、在規(guī)定的保修期內，由乙方無償進行修理。

5、乙方所承建項目嚴格根據(jù)國家現(xiàn)行有關建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標準及地方文件進行施工和管理，如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程，甲方有權向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方擔當。

6、施工過程中質量不符合要求時，甲方或監(jiān)理有權要求乙方停工整頓或返工處理，情節(jié)嚴峻的賜予每次1010～20xx0元懲罰，如乙方返工后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，由此造成的一切損失由乙方擔當。

7、乙方在施工中，為確保工期、質量、平安，必需運用符合平安標準的施工機械，對危及生產(chǎn)平安的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。

8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切平安事故由乙方負責。

第六條：文明、平安生產(chǎn)。

1、施工現(xiàn)場必需滿意省市有關平安文明施工規(guī)定。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。

3、施工期間必需留意平安生產(chǎn)，嚴格遵守平安生產(chǎn)的有關規(guī)定，遵守勞動用工條例，工地發(fā)生的任何責任事故，由乙方擔當全部責任。

第七條：工程款的支付與結算。

1、雙方同意根據(jù)進行結算。

2、施工用水電。

甲方負責施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。施工產(chǎn)生的水、電費由乙方擔當(分包單位生活所用水、電費用由分包單位擔當，產(chǎn)生費用乙方按實收取)。

第八條合同履約保證金。

1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后，乙方人員進場，乙方向甲方交合同履約保證金xx萬元。

2、在甲、乙雙方約定的開工時間內，因甲方緣由造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協(xié)議接著有效。

3、合同履約保證金退還：工程施工至證金xx%，具備竣工驗收條件退還履約保證金xx%。

第九條付款方。

1、乙方墊資施工至后，經(jīng)甲方核實確認工程量價款后15日內向乙方支付已完工程量的xx%工程款。

2、工程驗收合格后，付至工程總造價的。

3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質的專職工程核算人員主動協(xié)作審計結算。結算時間為2個月。工程結算審計2個月內完成。竣工資料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的%；備案完成后付到工程決算款%。

4、余留工程款的%為保修款，按雙方保修協(xié)議支付，直至結清全部工程價款。

第十條材料。

工程中所需材料及裝飾方面的材料必需先以書面形式上報甲方，并附合格證、試驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

第十一條付款違約條款。

1、甲方不按合同書約定支付工程款，乙方有權停止施工，由此造成的工期延長，工期相應順延。

2、工程完工后，甲方不按合同書約定支付工程款的，甲乙雙方協(xié)商解決方法，如協(xié)商不成，乙方有權申請人民法院進行依法解決。

第十二條質量保修。

質保期內如出現(xiàn)質量問題，乙方接到甲方通知48小時內不進行修理，甲方有權支配他人修理，所產(chǎn)生的費用從質量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。

第十三條違約責任。

1、協(xié)議后效后，某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方緣由造成對方終止協(xié)議的，應擔當工程總造價%的違約金。

2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內供應完整的竣工資料；逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

第十四條其他。

1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。

2、乙方負責按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。

3、此協(xié)議中的全部條款均為合同的內容，均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方，以本協(xié)議條款為準。

4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。

5、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。

6、如有爭議，雙方友好協(xié)商處理，協(xié)商無果至當?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

鋼結構加工合同

品名。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

備注。

第十二條承攬方的違約責任：

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

鋼結構加工合同

隨著廣闊人民群眾法律意識的普遍提高，人們運用到合同的場合不斷增多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候須要留意什么問題呢？下面是我為大家收集的鋼結構加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有須要的摯友。

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方托付承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

其次條加工成品質量要求：_____。(加工定作物品，須要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的供應方法及規(guī)格，數(shù)量，質量：_(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者運用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，削減價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術資料，圖紙供應方法：__________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當剛好通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并剛好通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：______(價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：_________________(1，根據(jù)合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方運用或保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構供應檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：_________(1，交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：___________

第九條運輸方法及費用負擔：___________

第十條結算方式及期限：___________

第十一條其他：____________(如：1.依據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.依據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊須要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再須要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量擔當責任。

十，擅自調換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。

第十三條定作方的`違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，擔當因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，但應當實行主動措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以干脆向人民法院起訴。

本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

________年____月____日訂

鋼結構加工承攬合同

發(fā)包方：(以下可簡稱：甲方)。

承攬方：(以下可簡稱：乙方)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程的詳細狀況，為明確雙方的權利、義務，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

一、工程名稱：。

二、工程施工地點：。

三、工程內容：。

四、工程量和工程造價：

1、工程量為：平方米，(注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結算)。

2、工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為：元，大寫：元。

(注：如為約計數(shù)、可依據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)。

四、付款方式及工程確認方法：

1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的%，即元，作為備料及構件加工定金。

2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的%，即元。

3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的%，即元。

4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%，即元。工程竣工后7日內甲方必需組織人驗收;7日內若不驗收，工程視為合格。

5、本項工程質保金為合同總款%，質保期為合同簽訂之日起滿壹年，質保期滿后，余額一次付清。

五、工程延期：

如遇下列狀況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未剛好通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

3、不具備乙方進場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

5、起先安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

6、不行抗力。(注：本合同不行抗力是指因斗爭**，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災難。)。

六、雙方職責。

1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并起先施工時，甲方應提前通知乙方，并應剛好據(jù)此調整合同價款。

2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同擔當負責成品的愛護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務愛護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方擔當相關責任。

七、甲方職責：

1、在乙方進駐工地前甲方必需將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的須要，費用由甲方負責。

2、開通施工場地的通道，滿意乙方施工運輸?shù)捻氁?/p>

3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。

4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

八、乙方職責：

1、乙方依據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。

2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查，乙方應賜予主動的協(xié)作，對于乙方工程質量不合格的部位應馬上返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行擔當。

3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到平安第一，假如說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方擔當，甲方不負任何責任。

4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。

九、土建方應協(xié)作的相關事宜：

1、供應現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。

2、供應土建施工進度安排，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

十、施工工期：

在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場其次天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

十一、合同爭議、合同的生效與終止：

(一)爭議：

甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

(二)、合同的生效與終止。

本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍舊生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

十二、交工質量保修承諾。

1、交工質量保修承諾。

工程整體移交給甲方運用后，我方在保修期內供應免費保修服務。保修期為半年。

2、若是因乙方之外的因素，如甲方運用不當或不行抗力等緣由引起的質量問題，乙方可剛好派人修理、更換、相關費用由甲方擔當。

3、保修期滿后，乙方將長期實惠有嘗服務，做到定期回訪，剛好處理運用中出現(xiàn)的問題。

十三、其它約定：

1、標的物(即工程所含內容的全部項目)全部權自工程款結清時起先轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方全部。

2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方擔當。

3、本合同所涉及的圖紙為甲方供應的圖紙或為由甲方托付乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

4、結構網(wǎng)架設計，甲方除供應設計院的正式圖紙外，設計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必需告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。

5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關費用由甲方擔當。

6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方簽字蓋章后生效。

十四、備注：

代表人：代表人：

代理人：代理人：

地址：地址：

電話：電話：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

鋼結構承攬加工合同范文優(yōu)選

定做方：(稱甲方)。

承攬方：(稱乙方)。

依據(jù)《xxx合同法》規(guī)定，結合本工程的實際狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

1.制作內容：

主鋼構：鋼梁.h(400~800)×200×6×。材質為q235。鋼構必需進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。

2.合同簽訂三日內甲方付款。

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提其次次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最終一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨；運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

1.乙方負責裝車。裝車時應根據(jù)規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司運用足夠數(shù)量的墊木，盡量避開運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸，運輸標記應按甲方要求實施(詳細由甲方再動身運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方擔當，構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方供應完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方仔細完善后根據(jù)甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問剛好賜予解答，并供應修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必需接受甲方的質量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)覺問題剛好訂正。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)覺質量問題剛好通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場幫助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并擔當返工費及干脆費用。

按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

1.本合同。

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為___年___月___日至___年___月___日。

3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

___年___月___日。

___年___月___日。

鋼結構加工承攬合同

本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，隨意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條其他約定事項：。第十五條附則。

(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律。

(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

定作方：承攬方：

代表人：代表人：

聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

年月日年月日。

托付方：(以下簡稱甲方)。

加工方：(以下簡稱乙方)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方托付乙方進行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一樣并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式。

甲方供應鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容。

本合同所涉之加工內容為甲方供應的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期。

1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb-50205-)。甲方供應施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格改變而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采納的定價方式結算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式。

1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后起先組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最終一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，支配發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)覺有質量問題，應剛好通知乙方，乙方必需在12小時內到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責任甲方責任。

1、甲方應于合同簽訂時供應給乙方完整、具體的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方擔當，根據(jù)合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方供應的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必需在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方擔當相應責任。5月日為甲方最終提貨期限。因甲方緣由造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最終提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，根據(jù)漲價后價格結算;市場價格下跌的，根據(jù)下跌前的原價格結算。

乙方責任。

1、乙方擔當本合同范圍內鋼結構構件的材料選購 和加工制作。乙方應嚴格根據(jù)甲方供應的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等詳細要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方供應的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需供應所選購 鋼材的材質證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日起先供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨安排，年9月15日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收。

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)木売僧a(chǎn)生的產(chǎn)品質量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)覺存在質量問題，應馬上停止運用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方供應的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方擔當任何責任。

3、甲乙雙方約定，假如乙方供應的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失擔當責任，乙方不擔當由于產(chǎn)品質量缺陷而造成其他干脆或間接損失。

九、違約責任。

1、甲方拖延提貨的，乙方自最終提貨期限屆滿之次日起供應10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方擔當任何責任。

2、因甲方緣由造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的干脆損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)隱私，必需擔當保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)隱私之日起，至對方將該商業(yè)隱私公開之日止。

十一、其他約定。

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務擔當連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)乙方：

鋼結構承攬加工合同范文優(yōu)選

承包人：______身份證號碼：_________。

依照《xxx合同法》及其它有關法律、法規(guī)，遵循同等自愿、公允和誠懇信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一樣，簽訂本合同。

第一條：工程概況。

現(xiàn)甲方預算鋼結構廠房約m2承包給乙方，包工包料，按竣工后廠房內實際面積每平方米人民幣叁佰捌拾元承包給乙方。大體結構材料標準要求如下：

1、h型鋼立柱：251mm，厚度5mm。

2、大梁：251mm，厚度5mm。

3、檁子：c型鋼鍍鋅140mm，厚度。

4、屋面鋼瓦：產(chǎn)地寶鋼，厚度。

5、墻瓦：產(chǎn)地寶鋼，厚度。

以上準以實際尺寸、隔熱層、風輪、鋁合金窗標準承包單價以內。

其次條：廠房長m，寬m，高m，甲方負責基礎，地面、磚墻為高。

第三條：合同工期。

1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為30天，暫訂于自年開工令后方可起先施工。

2、若施工過程中發(fā)生人力不行抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：甲方義務。

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用電、用水、場地。

第五條：乙方義務。

1、承包人負責對工程質量、進度、平安等進行監(jiān)度檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工后平安穩(wěn)定。

2、承包人必需自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第六條：施工平安。

承包人應遵守工程建設平安生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，實行必要的平安防護措施，消退平安隱患，凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方擔當。

第七條：驗收。

工程竣工驗收以雙方約定的材料標準，做工精致，如驗收不合格依照《質量驗收標準》為依據(jù)，乙方應負責無償返工。

第八條：甲方預付工程款肆萬元整，乙方進入施工場地后分批付款給乙方。

本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

甲方：______。

乙方：______。

______年______月______日。

鋼結構加工承攬合同

發(fā)包方：(以下可簡稱：甲方)。

承攬方：(以下可簡稱：乙方)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程的詳細狀況，為。

一、工程名稱：。

二、工程施工地點：。

三、工程內容：。

四、工程量和工程造價：

1、工程量為：平方米，(注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結算)。

2、工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為：元，大寫：元。

(注：如為約計數(shù)、可依據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)。

四、付款方式及工程確認方法：

1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的%，即元，作。

2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的%，即元。

3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的%，即元。

4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%，即元。

5、本項工程質保金為合同總款%，質保期為合同簽訂之日起滿壹。

五、工程延期：

如遇下列狀況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未剛好通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

3、不具備乙方進場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

5、起先安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

6、不行抗力。(注：本合同不行抗力是指因斗爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災難。)。

六、雙方職責。

1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并起先施工時，甲方應提前通知乙方，并應剛好據(jù)此調整合同價款。

2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同擔當負責成品的愛護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務愛護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方擔當相關責任。

七、甲方職責：

1、在乙方進駐工地前甲方必需將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的須要，費用由甲方負責。

2、開通施工場地的通道，滿意乙方施工運輸?shù)捻氁?/p>

3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。

4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

八、乙方職責：

1、乙方依據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。

2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查，乙方應賜予主動的協(xié)作，對于乙方工程質量不合格的部位應馬上返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行擔當。

3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到平安第一，假如說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方擔當，甲方不負任何責任。

4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。

九、土建方應協(xié)作的相關事宜：

1、供應現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。

2、供應土建施工進度安排，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

十、施工工期：

在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場其次天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

十一、合同爭議、合同的生效與終止：

(一)爭議：

甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

(二)、合同的生效與終止。

本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍舊生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

十二、交工質量保修承諾。

1、交工質量保修承諾。

工程整體移交給甲方運用后，我方在保修期內供應免費保修服務。保修期為半年。

2、若是因乙方之外的因素，如甲方運用不當或不行抗力等緣由引起的質量問題，乙方可剛好派人修理、更換、相關費用由甲方擔當。

3、保修期滿后，乙方將長期實惠有嘗服務，做到定期回訪，剛好處理運用中出現(xiàn)的問題。

十三、其它約定：

1、標的物(即工程所含內容的全部項目)全部權自工程款結清時起先轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方全部。

2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方擔當。

3、本合同所涉及的圖紙為甲方供應的圖紙或為由甲方托付乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

4、結構網(wǎng)架設計，甲方除供應設計院的正式圖紙外，設計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必需告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。

5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關費用由甲方擔當。

6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方簽字蓋章后生效。

十四、備注：

代表人：代表人：

代理人：代理人：

地址：地址：

電話：電話：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

鋼結構加工承攬合同

托付方:(以下簡稱甲方)。

加工方:(以下簡稱乙方)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方托付乙方進行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一樣并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式。

甲方供應鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容。

本合同所涉之加工內容為甲方供應的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期。

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起起先計算工期。

四、加工量、單價及總金額。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格改變而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采納的定價方式結算。

五、運輸方式:需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式。

1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后起先組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最終一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，支配發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)覺有質量問題，應剛好通知乙方，乙方必需在12小時內到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責任甲方責任。

1、甲方應于合同簽訂時供應給乙方完整、具體的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方擔當，根據(jù)合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方供應的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必需在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方擔當相應責任。

乙方責任。

1、乙方擔當本合同范圍內鋼結構構件的材料選購 和加工制作。乙方應嚴格根據(jù)甲方供應的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等詳細要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方供應的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需供應所選購 鋼材的材質證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日起先供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨安排，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收。

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)木売僧a(chǎn)生的產(chǎn)品質量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

2、質量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)覺存在質量問題，應馬上停止運用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方供應的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方擔當任何責任。

3、甲乙雙方約定，假如乙方供應的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產(chǎn)品本身的.價款損失擔當責任，乙方不擔當由于產(chǎn)品質量缺陷而造成其他干脆或間接損失。

九、違約責任。

2、因甲方緣由造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的干脆損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)隱私，必需擔當保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)隱私之日起，至對方將該商業(yè)隱私公開之日止。

十一、其他約定。

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務擔當連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。

甲方:(蓋章)乙方:。

鋼結構加工承攬合同

合同。

是滿意特定須要的一種經(jīng)濟活動，對于鋼結構加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在我為大家整理的鋼結構加工承攬合同范文，感謝您的觀賞。

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負責。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方擔當違約責任。合同標地物全部權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的全部權歸乙方全部。預付款沖抵最終一筆貨款。

第七條、違約責任：

1、乙方逾期供應加工成品，應賠償給甲方造成的干脆經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應擔當相應貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應擔當拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應擔當賠償責任。

4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、斗爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法選購 到等不行抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式起先履行合同義務時，假如原材料價格發(fā)生改變，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方起先履行合同義務。

第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

單位名稱(章)單位名稱(章)。

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

承攬方：

代表人：職務：電話：

定作方：

地址：電話：

定作方托付承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況。

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內容：

4.建筑面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料。

6.工期:本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。

7.，共計：元。

其次條圖紙或技術資料。

雙方商定圖紙或技術資料實行下列方式供應：

(1)定作方自行設計并供應圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。

第三條定作方義務(1)負責向承攬方供應水、電。

(2)參加項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條承攬方義務。

(1)根據(jù)圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;。

(2)參與項目的竣工驗收。

第五條項目變更。

(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方擔當，延誤的工期相應順延。

第六條確定變更合同價款及工期。

(1)發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

第七條材料的供應。

第八條質量標準。

雙方約定本項目質量標準：

(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)全部圖紙設計符合國家規(guī)范要求。

第九條項目驗收和保修。

(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內根據(jù)合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收看法。如定作方在規(guī)定時間內無正值理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

(2)第十條合同價款支付方式。

1.承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1)雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。

第十一條違約責任。

1.承攬方的違約責任。

(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正值理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。

2.定作方的違約責任。

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;。

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;。

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

鋼結構承攬加工合同范文優(yōu)選

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

茲有鋼結構工程鋼結構安裝勞務托付乙方承包施工，依據(jù)《xxx經(jīng)濟合同法》、《xxx建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，結合本工程詳細狀況，遵循同等、自愿、公允和誠懇信用的原則，雙方就勞務分包事項協(xié)商一樣，為明確雙方權利和義務訂立本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包方式：勞務清包(含人工、輔材、機械、吊裝、找補漆等)不含油漆、涂料、電費。

四、包工內容：

勞務清包鋼結構安裝必需符合圖紙設計和規(guī)范要求，工期必需按建設方合同要求及甲方要求剛好完成。

五、工程款結算方法：

采納第2種結算方式。

1、鋼結構安裝____元一噸、屋面板安裝____元一平米。

2、鋼結構安裝元____平方；建筑面積約____平方米(據(jù)實結算)。

工程款合計：____元；簽證變更另計。

六、工期要求：

本工程定于___年___月___日開工，年月日竣工。合同工期總日歷天數(shù)為天。

七、付款方式：

合同簽訂后工人到工地5日內付工程款10%；鋼架完付到50%；屋面、圍護部分完付到80%；工程驗收合格付到97%；剩余3%為質保金，一年后結清。

八、施工進度：

1、乙方仔細接受甲方支配的施工安排進度，必需在規(guī)定的期限內完成所布臵的任務，只能提前，不得延期，否則重罰，直至開除。

2、乙方在規(guī)定的時間內完成甲方布臵的施工任務，屬于甲方供料不剛好，甲方擔當責任。

九、施工質量要求：

1、乙方嚴格按施工圖、技術交底及規(guī)范要求施工。

2、乙方必需接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。

3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。

4、每步工序經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方擔當。

5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎罰的依據(jù)。

十、平安方面：

1、乙方人員進入甲方施工現(xiàn)場前，接受甲方的平安培訓后方可上崗，必需遵守國家及甲方的各項平安操作規(guī)章制度，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，每天上班前要有口頭教化，每七天上交甲方一份平安記錄清單。

2、平安目標：平安無事故。

3、在施工中發(fā)生的工傷事故，由乙方自己自行負責，全部費用和后果由乙方自己擔當。

4、對違章作業(yè)者，給與警告處分；不戴平安帽、平安帶作業(yè)的，停工處理并罰。

5、遵守國家法律法規(guī)和甲方公司平安制度，在施工工地擅自違法、違紀引起民事、刑事案件和糾紛，責任乙方自負。

6、乙方必需給其工人辦理意外損害保險。否則將給與經(jīng)濟懲罰(按2元/平方米)。

7、乙方人員在本工程中必需聽從甲方管理人員的管理、支配、調度等；必需遵循甲方公司的相關的管理制度(包括質量、技術、生活、工作等各方面)、施工規(guī)定、等等。

8、工地現(xiàn)場達到市級平安文明施工現(xiàn)場標準。

十一、材料管理：

乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛惜機械設備；現(xiàn)場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按倍的工資支付甲方。

十二、文明施工管理：

1、乙方全部人員必需聽從甲方管理，文明施工，時時維護甲方公司形象；聽從甲方施工人員指揮，特殊在作業(yè)時間及協(xié)作上必需聽從指揮，發(fā)覺屢不聽從指揮者，甲方有權更換乙方或要求乙方更換班組及個人，乙方擔當由此造成的一切經(jīng)濟損失。

2、乙方必需聽從甲方的規(guī)章制度，應負責全部員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準打架斗毆，若出現(xiàn)此狀況，乙方應擔當甲方對肇事者(班組)的罰款或按財物實際價值的十倍進行罰款，情節(jié)嚴峻者送公安機關處理。對于打架斗毆者(班組)，不論誰是誰非最低均罰款500元/次。

3、乙方全部人員必需聽從甲方合理性的后勤工作支配，不能私自燒電飯。

十三、其它事宜：

1、零工130元/個，

2、簽證變更依據(jù)現(xiàn)行市場行情定價。

3、未盡事宜協(xié)商解決。

4、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議時，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_(2)_種方式解決：

(1)提交______東營市_____仲裁委員會仲裁；

(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

鋼結構加工合同

定做方：(稱甲方)。

承攬方：(稱乙方)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程的實際狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

1.制作內容：

主鋼構：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必需進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。

2.合同簽訂三日內甲方付款。

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提其次次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最終一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

1.乙方負責裝車。裝車時應根據(jù)規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司運用足夠數(shù)量的墊木，盡量避開運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸，運輸標記應按甲方要求實施(詳細由甲方再動身運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方擔當，構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方供應完整的`構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方仔細完善后根據(jù)甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問剛好賜予解答，并供應修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必需接受甲方的質量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)覺問題剛好訂正。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)覺質量問題剛好通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場幫助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并擔當返工費及干脆費用。

按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

托付代理人：托付代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

日期：

鋼結構加工合同

甲方：

乙方：

甲方將鋼結構工程托付乙方加工制作為保質按期順當完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間。

二、加工形式：包工包料。

三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。全部構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))。

四、工程總造價整(小寫元)開票方式含稅。具體數(shù)據(jù)見報價單。

五、工程質量：依據(jù)甲方供應數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程根據(jù)工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方供應各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特別要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工程預付款為元整(小寫元)，作為定金用于開工費用，余款元整(小寫元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛看法，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。

甲方(公章)乙方(公章)。

甲方簽字：

鋼結構加工合同

甲方：

乙方：

甲方將鋼結構工程托付乙方加工制作為保質按期順當完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間。

二、加工形式：包工包料。

三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。全部構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))。

四、工程總造價整(小寫元)開票方式含稅。具體數(shù)據(jù)見報價單。

五、工程質量：依據(jù)甲方供應數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程根據(jù)工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方供應各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特別要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工程預付款為元整(小寫元)，作為定金用于開工費用，余款元整(小寫元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛看法，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。

鋼結構加工合同

托付單位：__________(以下簡稱甲方)。

承攬單位：__________(以下簡稱乙方)。

__________有限公司(甲方)托付(乙方)擔當鋼結構的制造，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術協(xié)議：

一、概況：__________。

二、制造范圍：__________。

三、制造驗收標準：

1、構件制作的一般質量要求必需符合gb50205-__________年《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》的相應規(guī)定。

2、除滿中上述要求外，還滿意下列要求：

四、標識及包裝：

1、構件制作完畢，應按構件清冊上的“拆開構件號”在相應構件的標記端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區(qū)分。

2、乙方涂漆時應留意愛護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

3、為便于分層管理與工地運用，應依據(jù)構件長度，在構件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(運用漏模)色帶寬度為30~50mm。

4、其它