2024年鋼材承攬加工合同范本（二篇）

第7頁共7頁2024年鋼材承攬加工合同范本承攬方：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____定作方：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____定作方委托承攬方加工_____，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品_____第二條加工成品質(zhì)量要求_____第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔(dān)_____第九條運輸辦法及費用負擔(dān)_____第十條結(jié)算方式及期限_____第十一條其他約定_____第十二條承攬方的違約責(zé)任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_____)項處理：1.向_____機關(guān)申請_____;2.向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_____(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。定作方：_____承攬方：_____代表人：_____代表人：_________年____月____日____年____月____日2024年鋼材承攬加工合同范本（二）合同編號：____-SC-001甲方（供應(yīng)商）：*****乙方（需求方）：*****鑒于甲方具備鋼材承攬加工的生產(chǎn)能力和條件，乙方有意將相關(guān)鋼材的承攬加工合同委托給甲方執(zhí)行。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就相關(guān)事宜達成如下合同：第一條項目概述1.1項目名稱：鋼材承攬加工項目1.2項目內(nèi)容：甲方將根據(jù)乙方提供的技術(shù)要求和規(guī)格參數(shù)，承攬鋼材的加工工作，包括但不限于切割、焊接、鉆孔、翻邊等加工工藝。1.3項目數(shù)量及期限：具體的項目數(shù)量和期限根據(jù)乙方的需求而定，雙方將在合同簽訂后進一步商定。第二條材料提供2.1材料提供方：乙方負責(zé)向甲方提供所需的鋼材材料，包括但不限于軋鋼板、鋼管等。2.2材料質(zhì)量：乙方向甲方提供的鋼材材料必須符合國家相關(guān)標準和技術(shù)要求。2.3材料驗收：乙方將在提供鋼材材料前進行驗收，并提供相關(guān)檢驗報告給甲方。第三條加工要求3.1技術(shù)要求：乙方將向甲方提供具體的鋼材加工技術(shù)要求和規(guī)格參數(shù)，包括但不限于尺寸、形狀、表面處理等。3.2加工工藝：甲方將按照乙方提供的技術(shù)要求和規(guī)格參數(shù)進行鋼材的相應(yīng)加工工藝，保證加工質(zhì)量和精度。3.3交付要求：甲方將按照乙方的要求進行鋼材的交付，包括包裝、運輸、提貨等事項。第四條價格和支付方式4.1單價：雙方將在合同簽訂前就加工項目的單價進行友好協(xié)商，并達成一致意見。單價以人民幣計算。4.2付款方式：乙方在合同生效后5個工作日內(nèi)支付合同總金額的30%作為預(yù)付款，剩余金額在加工完成后7個工作日內(nèi)支付。第五條保密條款5.1雙方一致同意對本合同涉及的商業(yè)、技術(shù)和財務(wù)信息保密，不得向第三方透露。5.2除非取得雙方書面同意，任何一方不得使用對方的商業(yè)秘密和技術(shù)信息。第六條違約責(zé)任6.1如果一方未能履行合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2一方違約給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方的損失。第七條合同解除7.1本合同自雙方達成的日期起生效，有效期為一年。7.2如需解除本合同，任何一方應(yīng)提前30天以書面形式通知對方。第八條爭議解決8.1對