鋼絲網施工合同續(xù)簽爭議解決

鋼絲網施工合同續(xù)簽爭議解決合同編號：__________鋼絲網施工合同續(xù)簽爭議解決甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、合同續(xù)簽1.1甲乙雙方同意按照原合同的條款和條件，續(xù)簽合同期限為__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。1.2除非甲乙雙方另有約定，原合同中的權利和義務在本合同有效期內繼續(xù)有效。二、工程范圍及要求2.1乙方應按照甲方的要求，繼續(xù)完成鋼絲網施工工程，具體工程范圍和施工要求詳見原合同附件。2.2乙方應保證施工質量，確保工程達到原合同約定的質量標準。三、合同價格及支付3.1乙方應按照原合同約定的價格，繼續(xù)完成鋼絲網施工工程。3.2甲方應按照原合同約定的付款方式，向乙方支付合同價款。四、工期4.1乙方應按照原合同約定的工期，繼續(xù)完成鋼絲網施工工程。4.2如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.2訴訟期間，除爭議事項外，甲乙雙方應繼續(xù)履行本合同的其他條款。六、其他6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原《鋼絲網施工合同》2.工程范圍和施工要求詳細說明3.質量標準和要求詳細說明4.付款方式和支付時間表5.工期計劃和延期違約責任說明6.爭議解決方式和相關法律文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程或未達到質量標準，視為違約。2.乙方未按照約定時間完成工程導致延期，視為違約。3.甲方未按照約定支付合同價款，視為違約。4.甲方未按照約定提供施工條件或所需材料，視為違約。5.任何一方未履行合同約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方或買方。2.乙方：指合同中的受托方或賣方。3.合同價款：指雙方約定的工程總價。4.工期：指雙方約定的完成工程的時間段。5.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務。6.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議如何解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商調整工期計劃，必要時簽訂延期協(xié)議。2.工程質量問題：立即停工，協(xié)商解決或重新施工。3.付款爭議：查閱合同條款，協(xié)商解決或通過法律途徑解決。4.材料供應不足：提前溝通，確保材料供應或尋找替代供應商。5.合同條款不明確：協(xié)商補充或修改合同條款，明確雙方權益。五、所有應用場景：1.鋼絲網施工合同首次簽訂。2.鋼