建筑施工承攬合同2024年

建筑施工承攬合同2024年通用合同編號：__________建筑施工承攬合同（2024年通用）單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于委托方與承包方就下列工程達成一致，特此簽訂本建筑施工承攬合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預算：____________________第二條合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2合同金額包括：工程設計費、材料費、施工費、設備費、人員工資、稅費、利潤等一切費用。2.3合同金額為固定價格，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得變更。第三條合同工期3.1承包方應按照雙方約定的工期完成本工程，工期自合同簽訂之日起計算。3.2工期延誤：由于承包方原因導致工程延期，應當按照合同約定支付違約金。3.3工期提前：由于承包方提前完成工程，雙方另有約定的除外，不得要求減少合同金額。第四條質(zhì)量標準4.1承包方應按照國家標準、行業(yè)標準和地方標準完成本工程，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收：工程完成后，委托方有權組織驗收，承包方應予以配合。4.3質(zhì)量保修：本工程保修期限為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。保修期內(nèi)，承包方對工程質(zhì)量問題負責修復和更換。第五條材料和設備5.1材料和設備供應：委托方負責供應工程所需的主要材料和設備，承包方負責提供材料和設備的驗收、安裝和調(diào)試。5.2材料和設備質(zhì)量：委托方提供的材料和設備應符合設計文件和合同要求，否則承包方有權拒絕使用，并要求委托方承擔相應責任。5.3材料和設備保管：承包方應妥善保管委托方提供的材料和設備，防止損失和損壞。第六條施工許可和驗收6.1承包方應依法辦理工程所需的施工許可等相關手續(xù)，并承擔相關費用。6.2工程驗收：工程完成后，委托方應按照合同約定及時組織驗收，承包方應予以配合。6.3驗收合格：工程通過驗收且合格后，雙方按照約定辦理工程結算手續(xù)。第七條付款和結算7.1付款方式：本合同采用進度付款，具體付款比例和時間雙方另行約定。7.2付款條件：付款前，委托方應按照合同約定對已完成工程進行驗收，驗收合格后支付相應款項。7.3工程結算：工程完成后，雙方按照約定進行工程結算，多退少補。7.4違約金：一方違約，應按照合同約定支付違約金，違約金不足以彌補損失的，對方有權要求繼續(xù)賠償。第八條違約責任8.1承包方違約：未能按照合同約定完成工程，或者工程質(zhì)量不符合約定，或者工程安全不符合法律法規(guī)規(guī)定，應當承擔違約責任。8.2委托方違約：未按照合同約定支付款項，或者未按照合同約定提供施工條件，或者提供的設計文件不符合法律法規(guī)規(guī)定，應當承擔違約責任。8.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條爭議解決9.1雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟期間，雙方應繼續(xù)履行合同，不得影響工程的正常進行。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。10.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方一、附件列表：1.工程設計文件2.施工圖紙3.材料和設備清單4.工程量清單5.驗收標準和方法6.付款憑證7.工程進度報告8.變更訂單9.驗收證書10.保修證書二、違約行為及認定：1.承包方未能按照合同約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定。2.承包方未能按照合同約定提供材料和設備，或材料和設備不符合設計文件和合同要求。3.承包方未能按照合同約定辦理施工許可等相關手續(xù)。4.委托方未能按照合同約定支付款項，或未提供施工條件。5.雙方未按照合同約定履行其他義務。三、法律名詞及解釋：1.建筑施工承攬合同：一方（承包方）承擔建筑施工任務，另一方（委托方）支付價款的合同。2.工期：合同約定的完成工程的時間。3.質(zhì)量保修：承包方對工程質(zhì)量問題負責修復和更換的期限。4.違約金：一方違約應支付給對方的經(jīng)濟賠償。5.驗收：對已完成工程進行檢查，以確定是否符合合同約定的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：按照合同約定支付違約金，并根據(jù)實際情況調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：要求承包方及時修復或更換，并按照合同約定支付違約金。3.付款爭議：解決辦法：雙方協(xié)商解決，或依據(jù)合同約定進行工程結算。4.施工許可手續(xù)不全：解決辦法