高速公路承攬條件

高速公路承攬條件合同編號(hào)：__________高速公路承攬條件合同甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為進(jìn)行高速公路建設(shè)，乙方具有承攬?jiān)摴こ痰臈l件和能力，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.2乙方承攬的本項(xiàng)目工程包括：__________。第二條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保本項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到__________等級(jí)。2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及地方有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程安全、環(huán)保、節(jié)能。第三條工程進(jìn)度3.1乙方應(yīng)按照甲方規(guī)定的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，確保本項(xiàng)目按期完成。3.2乙方應(yīng)確保工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重要部位的施工進(jìn)度和質(zhì)量，滿足甲方要求。第四條合同價(jià)格4.1本合同總價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方應(yīng)按照甲方規(guī)定的付款進(jìn)度，及時(shí)開具合法、有效的發(fā)票，以便甲方支付合同款項(xiàng)。第五條合同履行5.1乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)提供施工人員、設(shè)備、材料等資源，確保工程順利進(jìn)行。5.2乙方應(yīng)確保施工過程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)保、節(jié)能等方面的法律法規(guī)，嚴(yán)格按照施工圖紙和規(guī)范操作，確保工程質(zhì)量。5.3乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因造成的工程質(zhì)量問題、安全事故等責(zé)任。5.4乙方應(yīng)按照甲方要求，參加本項(xiàng)目相關(guān)會(huì)議、驗(yàn)收、審計(jì)等環(huán)節(jié)，配合甲方完成相關(guān)工作。第六條違約責(zé)任6.1乙方如未能按照本合同約定的工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2乙方如違反國(guó)家及地方有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致工程安全事故、質(zhì)量問題等，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.3甲方如未能按照約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)，應(yīng)支付乙方逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式為：__________。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.高速公路工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工技術(shù)規(guī)范3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.安全生產(chǎn)、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法律法規(guī)6.乙方資質(zhì)證明文件7.付款進(jìn)度安排8.逾期付款違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未能按照約定的工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，構(gòu)成違約。2.乙方違反國(guó)家及地方有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致工程安全事故、質(zhì)量問題等，構(gòu)成違約。3.甲方未能按照約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.高速公路承攬條件合同：指甲方委托乙方承擔(dān)高速公路工程的施工任務(wù)，乙方承諾按照約定完成工程的合同。2.工程進(jìn)度：指按照合同約定完成工程的時(shí)間安排和步驟。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的國(guó)家或地方規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.違約行為：指合同一方未能履行合同約定的義務(wù)或違反合同約定的條款的行為。5.違約責(zé)任：指違約方因違約行為而應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法為乙方加大施工力度，優(yōu)化施工方案，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法為乙方立即整改，停工整頓，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.付款進(jìn)度延誤：解決辦法為甲方按時(shí)支付合同款項(xiàng)，避免違約行為發(fā)生。4.法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范變更：解決辦法為乙方及時(shí)了解變更內(nèi)容，根據(jù)新規(guī)定調(diào)整施工方案。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為高速公路建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主，乙方為具有高速公路施工資質(zhì)的承包商。2.甲方委托乙方承擔(dān)高速公路工程的施工任務(wù)，乙方承諾按照約定完成工程。3.雙方簽訂高速公路承攬條件