2024版第一部分建設(shè)工程施工合同協(xié)議

2024版第一部分建設(shè)工程施工合同協(xié)議合同編號(hào)：__________第一部分：建設(shè)工程施工合同協(xié)議甲方（發(fā)包方）：地址：聯(lián)系電話：乙方（承包方）：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方為建設(shè)工程項(xiàng)目的業(yè)主，擁有該項(xiàng)目的合法使用權(quán)和決策權(quán)；乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工企業(yè)，愿意承擔(dān)該項(xiàng)目的施工任務(wù)。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本施工合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：____________________1.5工程總投資：__________________第二條合同價(jià)格2.1本工程合同總價(jià)為人名幣（大寫(xiě)）：____________元整（小寫(xiě)）：_____________元。2.2合同價(jià)格構(gòu)成包括：工程量清單價(jià)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等。2.3合同價(jià)格調(diào)整方式：按合同約定和國(guó)家政策變化調(diào)整。第三條合同工期3.1合同工期為_(kāi)___個(gè)月，自雙方簽訂合同之日起計(jì)算。3.2開(kāi)工日期：____年__月__日。3.3竣工日期：____年__月__日。3.4工程進(jìn)度計(jì)劃及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300）執(zhí)行。4.2工程質(zhì)量要求：合格。4.3質(zhì)量保證措施：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和規(guī)范要求施工，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。第五條合同履行5.1甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付合同價(jià)款。5.2乙方應(yīng)按照合同約定完成施工任務(wù)，并保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，共同維護(hù)合同的履行。第六條違約責(zé)任6.1甲方違約：（1）未按約定支付合同價(jià)款的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期付款金額×逾期付款天數(shù)×日利率。（2）未按約定提供施工條件的，應(yīng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。6.2乙方違約：（2）工程質(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或拆除不合格工程，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1合同附件：包括工程量清單、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求等。8.2合同的修改、補(bǔ)充和解除：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書(shū)面形式修改、補(bǔ)充和解除本合同。8.3合同的生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.4合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________代表（簽名）：_______________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程量清單2.圖紙3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃6.施工方案7.安全保障措施8.投資控制計(jì)劃9.質(zhì)量保證措施10.合同履行時(shí)間表11.付款憑證12.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告13.變更訂單14.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為：未按約定支付合同價(jià)款未按約定提供施工條件2.乙方違約行為：未按約定完成施工任務(wù)工程質(zhì)量不符合約定3.違約行為認(rèn)定：違約行為根據(jù)合同條款和國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行認(rèn)定。違約金計(jì)算方式按照合同約定的方法進(jìn)行。違約行為的具體認(rèn)定由雙方協(xié)商一致，或由有管轄權(quán)的人民法院進(jìn)行判決。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方（甲方）：指擁有建設(shè)工程項(xiàng)目合法使用權(quán)和決策權(quán)的當(dāng)事人。2.承包方（乙方）：指具備相應(yīng)資質(zhì)和能力，承擔(dān)建設(shè)工程施工任務(wù)的當(dāng)事人。3.合同價(jià)款：指雙方約定的工程總價(jià)款。4.逾期付款違約金：指甲方未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款所需支付的違約金。5.工程進(jìn)度：指工程按計(jì)劃進(jìn)行的程度。6.工程質(zhì)量：指工程滿足規(guī)定要求的狀態(tài)。7.違約金：指違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。8.補(bǔ)充協(xié)議：指對(duì)主合同未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充和細(xì)化的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：原因：設(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)問(wèn)題、不可抗力等。解決辦法：調(diào)整施工計(jì)劃，優(yōu)化資源配置，協(xié)商延長(zhǎng)工期。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：原因：施工不當(dāng)、材料不合格、設(shè)計(jì)缺陷等。解決辦法：及時(shí)整改，更換不合格材料，調(diào)整設(shè)計(jì)方案。3.投資超出預(yù)算：原因：工程變更、價(jià)格波動(dòng)、人為疏忽等。解決辦法：加強(qiáng)投資控制，嚴(yán)格審核變更訂單，調(diào)整投資計(jì)劃。4.付款糾紛：原因：付款條件不滿足、工程量爭(zhēng)議等。解決辦法：核對(duì)工程量，明確付款條件，協(xié)商解決爭(zhēng)議。5.合同爭(zhēng)議：原因：對(duì)合同條款理解不一致、工程變更等。解決辦法：友好協(xié)商，必要時(shí)尋求法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工