工程施工合同延誤條款范本_第1頁
工程施工合同延誤條款范本_第2頁
工程施工合同延誤條款范本_第3頁
工程施工合同延誤條款范本_第4頁
工程施工合同延誤條款范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

工程施工合同延誤條款范本1.定義與解釋本合同中“延誤”是指在合同規(guī)定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情況。2.延誤責(zé)任a)承包人應(yīng)對(duì)其未能履行合同規(guī)定義務(wù)導(dǎo)致的延誤負(fù)責(zé)。b)如因承包人的原因或設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е卵诱`,承包人應(yīng)支付逾期竣工違約金。3.逾期竣工違約金a)承包人應(yīng)在合同規(guī)定的竣工日期后盡快完成工程。b)如承包人未能在合同規(guī)定的竣工日期后______天內(nèi)完成工程,應(yīng)向發(fā)包人支付逾期竣工違約金。違約金的計(jì)算方法為:______。4.工期調(diào)整a)如因發(fā)包人的原因或不可抗力因素導(dǎo)致工程延期,雙方應(yīng)協(xié)商一致調(diào)整工期。b)雙方同意,因發(fā)包人原因?qū)е碌墓て谘诱`,發(fā)包人應(yīng)補(bǔ)償承包人因此產(chǎn)生的費(fèi)用和損失。5.驗(yàn)收與移交a)工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收。b)如工程存在質(zhì)量問題,承包人應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)直至達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),可提交______仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。7.其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,一式______份,雙方各執(zhí)______份。發(fā)包人(蓋章):__________________法定代表人(簽字):____________日期:____年__月__日承包人(蓋章):__________________法定代表人(簽字):____________日期:____年__月__日工程施工合同延誤條款范本(1)1.定義與解釋本合同中“延誤”是指在合同規(guī)定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情況。2.延誤責(zé)任a)承包人應(yīng)對(duì)其因自身原因?qū)е碌难诱`負(fù)責(zé),并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用增加。b)發(fā)包人應(yīng)對(duì)其未能提供適宜的施工條件、圖紙、資金或其他承包人無法控制的原因?qū)е碌难诱`負(fù)責(zé)。3.工期延誤a)若因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`,承包人應(yīng)在原定竣工日期前至少提前7天書面通知發(fā)包人,并說明延誤原因及預(yù)計(jì)的延誤時(shí)間。b)發(fā)包人在收到通知后,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)延誤,并相應(yīng)地延長(zhǎng)工期。若發(fā)包人未能確認(rèn)延誤或未提出修改意見,視為發(fā)包人接受延誤。4.費(fèi)用補(bǔ)償a)承包人因延誤產(chǎn)生的額外費(fèi)用,包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等,應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)。b)承包人應(yīng)在延誤事件發(fā)生后14天內(nèi),向發(fā)包人提交詳細(xì)的費(fèi)用索賠報(bào)告。發(fā)包人應(yīng)在收到報(bào)告后的14天內(nèi)確認(rèn)費(fèi)用或提出修改意見。5.違約責(zé)任a)若承包人未能按合同約定完成工程,或因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`,發(fā)包人有權(quán)要求承包人支付違約金,具體金額由雙方協(xié)商確定。b)若發(fā)包人未能按合同約定提供適宜的施工條件、圖紙、資金等,導(dǎo)致承包人無法正常施工,承包人有權(quán)要求發(fā)包人支付違約金,具體金額由雙方協(xié)商確定。6.爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向甲方住所地法院乙方住所地法院(擇一)提起訴訟。工程施工合同延誤條款范本(2)1.定義與解釋本合同中“延誤”是指在合同規(guī)定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情況。2.延誤責(zé)任a)承包人應(yīng)對(duì)其未能履行合同規(guī)定義務(wù)導(dǎo)致的延誤負(fù)責(zé)。b)如因承包人的原因?qū)е卵诱`,承包人應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的追加費(fèi)用,包括但不限于利潤損失、管理費(fèi)用增加等。3.通知與確認(rèn)a)承包人應(yīng)在延誤發(fā)生后盡快書面通知工程師。b)工程師在收到承包人的通知后,應(yīng)在合理期限內(nèi)作出確認(rèn)或提出修改意見。4.工期順延a)如承包人能夠證明延誤是由于不可抗力或其他合理的理由,可向工程師申請(qǐng)工期順延。b)工程師應(yīng)在合理期限內(nèi)給予答復(fù),并根據(jù)實(shí)際情況決定是否同意工期順延。5.費(fèi)用補(bǔ)償a)因承包人延誤導(dǎo)致的其他費(fèi)用(包括但不限于分包商索賠、額外材料費(fèi)用等),承包人應(yīng)負(fù)責(zé)支付。b)工程師應(yīng)在合理期限內(nèi)審查承包人的費(fèi)用索賠,并作出是否批準(zhǔn)的決定。6.違約金若承包人未能按合同約定完成工程,應(yīng)按照合同約定的違約金計(jì)算方法向發(fā)包人支付違約金。具體違約金的數(shù)額和支付方式應(yīng)在合同中約定。7.爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向發(fā)包人住所地法院承包人住所地法院提起訴訟。8.其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。工程施工合同延誤條款范本(3)1.定義與解釋本合同中“延誤”是指在合同規(guī)定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情況。2.延誤責(zé)任a)承包人應(yīng)對(duì)其未能履行合同規(guī)定義務(wù)導(dǎo)致的延誤負(fù)責(zé)。b)如因承包人的原因?qū)е卵诱`,承包人應(yīng)支付違約金,具體金額和支付方式由雙方另行商定。3.確認(rèn)與通知a)承包人應(yīng)在延誤發(fā)生后盡快向監(jiān)理人發(fā)出延誤通知,并提供相應(yīng)證據(jù)。b)監(jiān)理人應(yīng)在收到延誤通知后進(jìn)行核實(shí),并在必要時(shí)發(fā)布延誤通知。4.工期順延a)監(jiān)理人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)是否同意工期順延。b)工期順延應(yīng)遵循合同約定的程序和時(shí)間安排。5.違約金a)承包人未按時(shí)完成工程且未獲得監(jiān)理人同意延期,則應(yīng)按日支付違約金。b)違約金的計(jì)算方法應(yīng)在合同中約定,如“每延誤一天,支付合同總金額的X作為違約金”。6.解除合同a)如果承包人連續(xù)兩次未能按時(shí)完成工程且未獲得監(jiān)理人同意延期,則發(fā)包人有權(quán)解除合同。b)在解除合同前,雙方應(yīng)就已完成工程量進(jìn)行結(jié)算,并支付相應(yīng)的款項(xiàng)。7.爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。工程施工合同延誤條款范本(4)1.定義與解釋本合同中“延誤”是指在合同規(guī)定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情況。2.延誤責(zé)任a)承包人應(yīng)對(duì)其未能履行合同規(guī)定義務(wù)導(dǎo)致的延誤負(fù)責(zé)。b)如因承包人的原因?qū)е卵诱`,承包人應(yīng)支付違約金,具體金額由雙方協(xié)商確定。3.確認(rèn)與通知a)承包人應(yīng)在延誤發(fā)生后盡快書面通知工程師。b)工程師在收到承包人的延誤通知后,應(yīng)在合理期限內(nèi)作出回應(yīng)。4.工期順延a)如因工程師的原因或不可抗力因素導(dǎo)致延誤,工期應(yīng)相應(yīng)順延。b)順延的工期應(yīng)不遲于原定竣工日期后的第XX天。5.違約金a)承包人未按時(shí)完成工程且未獲得工程師同意延期,則每逾期一日,應(yīng)支付違約金人民幣XX元。b)違約金的總金額不應(yīng)超過合同總價(jià)的XX。6.解除合同當(dāng)承包人連續(xù)XX天未能完成工程,或因承包人違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時(shí),工程師有權(quán)解除合同。7.爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),可提交工程師所在地人民法院訴訟解決。8.其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,一式貳份甲乙雙方各執(zhí)壹份。工程施工合同延誤條款范本(5)1.定義與解釋本合同中“延誤”是指在合同規(guī)定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情況。2.延誤責(zé)任a)承包人應(yīng)對(duì)其未能履行合同規(guī)定義務(wù)導(dǎo)致的延誤負(fù)責(zé)。b)如因承包人的原因或責(zé)任導(dǎo)致延誤,承包人應(yīng)支付違約金,具體金額和支付方式由雙方另行商定。3.確認(rèn)與通知a)承包人應(yīng)在延誤發(fā)生后盡快書面通知工程師。b)工程師在收到承包人的延誤通知后,應(yīng)在合理期限內(nèi)作出回應(yīng)。4.工期順延a)如因工程師的原因或責(zé)任導(dǎo)致延誤,工期應(yīng)相應(yīng)順延。b)順延的工期應(yīng)計(jì)入合同總工期。5.罰款與賠償a)如承包人未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工程,應(yīng)支付逾期罰款,具體金額和支付方式由雙方另行商定。b)如因承包人的原因?qū)е鹿こ萄诱`,承包人應(yīng)承擔(dān)因此給發(fā)包人造成的損失。6.爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向甲方住所地法院乙方住所地法院(擇一)提起訴訟。7.其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,一式貳份甲乙雙方各執(zhí)壹份。工程施工合同延誤條款范本(6)1.定義與解釋本合同中“延誤”是指在合同規(guī)定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情況。2.延誤責(zé)任a)承包人應(yīng)對(duì)其未能履行合同規(guī)定義務(wù)導(dǎo)致的延誤負(fù)責(zé)。b)如因承包人的原因?qū)е卵诱`,承包人應(yīng)支付違約金,具體金額由雙方協(xié)商確定。3.確認(rèn)與通知a)承包人應(yīng)在延誤發(fā)生后盡快書面通知工程師。b)工程師在收到承包人的延誤通知后,應(yīng)在合理期限內(nèi)作出回應(yīng)。4.工期順延a)如因工程師的原因或其他非承包人的原因?qū)е卵诱`,工期應(yīng)相應(yīng)順延。b)順延后的工

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論