2024版家庭裝修承攬合同

2024版家庭裝修承攬合同合同編號：__________甲方（委托方）：地址：聯(lián)系方式：乙方（承攬方）：地址：聯(lián)系方式：一、工程內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，對位于__________的房屋進行裝修，裝修內(nèi)容包括：__________、__________、__________等。1.2乙方應按照雙方約定的標準和質(zhì)量要求完成裝修工程。二、工程價格及支付方式2.1雙方確認，裝修工程的總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后3天內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。三、工程進度及驗收3.1乙方應按照雙方約定的工期完成裝修工程，工期為__________天。3.2甲方應按時提供裝修材料，確保工程順利進行。3.3工程驗收不合格的，乙方應在接到通知后7天內(nèi)整改完畢，并重新驗收。四、質(zhì)保期4.1乙方對裝修工程提供__________年的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)如有質(zhì)量問題，乙方負責免費維修或更換。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程的，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款的__________%作為違約金。5.2甲方未按照約定支付工程款的，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并追究甲方的違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。7.2雙方如需修改、補充合同，應簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認后生效。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.甲方提供的房屋裝修設(shè)計方案

2.乙方提交的裝修施工方案

3.雙方確認的裝修材料清單

4.工程進度計劃表

5.工程驗收標準

6.質(zhì)保服務承諾

7.乙方資質(zhì)證明文件

8.合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用憑證二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定工期完成工程，視為違約。

2.甲方未按照約定支付工程款，視為違約。

3.乙方未按照約定的質(zhì)量標準完成工程，視為違約。

4.甲方未按照約定提供裝修材料，導致工程無法順利進行，視為違約。

5.雙方未按照約定履行合同義務，導致合同無法履行，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指房屋的所有者或使用者，委托乙方進行裝修的一方。

2.乙方：指承擔裝修工程的承攬方。

3.裝修工程：指對房屋進行改造、裝飾、加固等施工活動。

4.質(zhì)保期：指乙方對裝修工程提供的保修期限。

5.違約金：指一方違反合同約定，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.遇到施工進度延誤的問題，應及時與乙方溝通，了解原因，協(xié)商調(diào)整工期。

2.遇到裝修質(zhì)量問題，應要求乙方及時整改，必要時可請第三方專業(yè)機構(gòu)進行評估。

3.遇到支付工程款問題，應按照合同約定的支付方式及時支付，確保工程順利進行。

4.遇到合同糾紛，應嘗試協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：

1.適用于個人或企業(yè)對現(xiàn)有房屋進行裝修改造的情況。

2.適用于房屋租