班組工程承包2024年協議

班組工程承包2024年標準協議版A版本合同目錄一覽1.承包范圍與內容1.1承包項目的具體范圍1.2承包項目的工程量1.3承包項目的質量要求2.承包價格與支付2.1承包價格的確定2.2支付方式與時間2.3價款調整的條件與方法3.工期與進度3.1工期的約定3.2工程進度的報告與審核3.3工期延誤的處理4.質量保證與驗收4.1質量管理的體系與方法4.2驗收標準與程序4.3質量問題的處理5.安全責任與措施5.1安全管理的體系與方法5.2安全事故的處理5.3安全措施的落實與檢查6.保密條款6.1保密信息的范圍與內容6.2保密責任的界定6.3保密期限與解除7.違約責任與賠償7.1違約行為與責任7.2賠償金額的計算與支付7.3違約糾紛的解決方式8.爭議解決8.1爭議的解決方式8.2仲裁機構的選定8.3仲裁裁決的執(zhí)行9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序9.2合同解除的條件與程序9.3變更與解除后的責任處理10.合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件10.2合同的終止條件10.3合同失效后的處理11.權利與義務的轉讓11.1權利與義務轉讓的條件11.2轉讓的程序與通知11.3轉讓的有效性確認12.不可抗力12.1不可抗力的定義與范圍12.2不可抗力事件的應對與報告12.3不可抗力事件的影響與責任處理13.合同的保管與復制13.1合同正本與副本的保管13.2合同的復制與分發(fā)13.3合同的保管與復制責任14.適用法律與爭議解決14.1合同適用的法律14.2爭議解決的方式與機構14.3法律適用與爭議解決的補充規(guī)定第一部分：合同如下：第一條承包范圍與內容1.1承包項目的具體范圍乙方承包甲方指定的工程項目，包括但不限于土建、安裝、裝修、調試等工作內容。具體項目范圍以甲方提供的工程圖紙、技術要求及工程量清單為準。1.2承包項目的工程量乙方應按照甲方提供的工程量清單完成相應的工程量。工程量清單中未列出的事項，需經甲方同意后方可實施。1.3承包項目的質量要求乙方應按照甲方提供的技術要求和質量標準完成工程。工程質量應符合國家及行業(yè)相關規(guī)范、標準要求。工程驗收合格后，乙方應承擔一定的質保期責任。第二條承包價格與支付2.1承包價格的確定乙方向甲方提交工程報價，甲方對報價進行審核。雙方就報價達成一致后，形成合同價。合同價一經確定，除非雙方另有約定，否則不得隨意調整。2.2支付方式與時間甲方按照工程進度分階段支付乙方工程款項。支付方式為銀行轉賬，支付時間為每階段工程驗收合格后七個工作日內。2.3價款調整的條件與方法合同履行過程中，如遇工程量增減、設計變更等情況，需對合同價進行調整的，雙方應協商確定調整后的價款。價款調整應按照實際完成的工程量及合同約定的單價計算。第三條工期與進度3.1工期的約定乙方應按照甲方要求的工期完成工程。具體工期以合同中約定的時間為準。3.2工程進度的報告與審核乙方應定期向甲方報告工程進度，甲方對報告進行審核。如甲方對工程進度有特殊要求，乙方應采取措施予以保障。3.3工期延誤的處理乙方如因自身原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金。具體違約金計算方式按合同約定執(zhí)行。甲方有權根據實際情況延長工期或解除合同。第四條質量保證與驗收4.1質量管理的體系與方法乙方應建立健全質量管理體系，確保工程質量。質量管理體系應包括質量計劃、質量控制、質量驗收等內容。4.2驗收標準與程序工程驗收標準應符合國家及行業(yè)相關規(guī)范、標準要求。驗收程序為：乙方完成工程后，向甲方申請驗收；甲方組織相關人員對工程進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。4.3質量問題的處理如工程驗收過程中發(fā)現質量問題，乙方應按照甲方的要求及時整改。如質量問題嚴重影響工程使用，甲方有權要求乙方拆除重新施工，由此產生的費用由乙方承擔。第五條安全責任與措施5.1安全管理的體系與方法乙方應建立健全安全生產管理體系，確保工程施工安全。安全生產管理體系應包括安全生產計劃、安全生產控制、安全生產驗收等內容。5.2安全事故的處理如工程施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照甲方要求采取相應措施。安全事故的處理應符合國家及行業(yè)相關法律法規(guī)要求。5.3安全措施的落實與檢查乙方應確保施工現場的安全措施得到有效落實，并定期對施工現場進行安全檢查。甲方有權對施工現場進行不定期安全檢查，乙方應予以配合。第六條保密條款6.1保密信息的范圍與內容保密信息包括甲方提供的工程圖紙、技術要求、商業(yè)秘密等。乙方應對保密信息予以保密，不得泄露給第三方。6.2保密責任的界定乙方應對因合同履行過程中獲得的甲方保密信息承擔保密責任。保密責任自合同簽訂之日起生效，至合同終止或解密之日止。6.3保密期限與解除合同終止后，乙方仍需對在合同履行過程中獲得的甲方保密信息承擔保密責任。如甲方要求乙方解除保密責任，乙方應予以配合。第八條爭議解決8.1爭議的解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁機構的選定如雙方同意仲裁解決爭議，應選定中國仲裁機構進行仲裁。雙方應在合同中明確選定的仲裁機構。8.3仲裁裁決的執(zhí)行仲裁裁決作出后，對雙方均具有法律約束力。雙方應按照仲裁裁決執(zhí)行。如一方不履行仲裁裁決，另一方有權向人民法院申請強制執(zhí)行。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序合同履行過程中，如雙方同意變更合同內容，應簽訂書面變更協議，并明確變更的內容、范圍、價款等相關事項。9.2合同解除的條件與程序合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等法定解除事由，雙方應簽訂書面解除協議，并明確解除的時間、責任處理等相關事項。9.3變更與解除后的責任處理合同變更或解除后，乙方應按照變更或解除協議的約定承擔相應的責任。如變更或解除導致合同價款發(fā)生變化，雙方應按照協議的約定調整價款。第十條合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同的終止條件合同履行完畢，雙方辦理完畢結算手續(xù)，合同即終止。10.3合同失效后的處理合同失效后，乙方應按照合同約定或雙方協商的處理方式承擔相應的責任。第十一條權利與義務的轉讓11.1權利與義務轉讓的條件合同履行過程中，未經甲方同意，乙方不得將其權利與義務轉讓給第三方。11.2轉讓的程序與通知乙方如確需轉讓權利與義務，應向甲方提出書面申請，并經甲方同意。轉讓程序完成后，乙方應通知甲方。11.3轉讓的有效性確認甲方同意乙方轉讓權利與義務的，轉讓行為有效。如甲方不同意轉讓，乙方仍應承擔原合同約定的責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義與范圍不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。12.2不可抗力事件的應對與報告乙方在遭受不可抗力事件時，應立即通知甲方，并采取措施減少損失。不可抗力事件結束后，乙方應向甲方報告事件影響及處理情況。12.3不可抗力事件的影響與責任處理因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，雙方應根據事件對合同履行的影響，協商確定責任處理方式。第十三條合同的保管與復制13.1合同正本與副本的保管乙方應妥善保管合同正本，并按照甲方的要求提供合同副本。13.2合同的復制與分發(fā)乙方應按照甲方的要求復制合同，并分發(fā)給相關人員。13.3合同的保管與復制責任乙方應對合同的保管與復制承擔責任，確保合同內容的準確性。如因乙方原因導致合同內容發(fā)生變更，乙方應承擔相應責任。第十四條適用法律與爭議解決14.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2爭議解決的方式與機構如本合同中未約定爭議解決方式，雙方應選擇適用中國法律解決爭議。14.3法律適用與爭議解決的補充規(guī)定本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如有補充規(guī)定，雙方應簽訂書面補充協議。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙：包括施工圖、設計圖、平面圖、立面圖、剖面圖等，用于指導施工和明確工程內容。2.技術要求：包括材料要求、施工工藝、質量標準等，用于指導施工和驗收。3.工程量清單：詳細列出各項工程的工程量，作為計算工程價款的基礎。4.施工方案：詳細說明施工過程中的具體步驟、方法、時間安排等。5.安全生產計劃：包括安全措施、安全設施布置、安全培訓計劃等。6.質量管理體系文件：包括質量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等。7.施工合同協議書：雙方簽訂的正式合同文件。8.變更協議：如合同內容發(fā)生變更，需簽訂書面變更協議。9.仲裁裁決書：如發(fā)生爭議，仲裁機構作出的裁決書。10.人民法院判決書：如發(fā)生爭議，人民法院作出的判決書。附件的詳細要求和說明：1.工程圖紙應加蓋公章，并由甲方工程師簽字確認。2.技術要求應具體明確，便于乙方理解和執(zhí)行。3.工程量清單應詳細列出各項工程的工程量，包括單位、數量、單價等。4.施工方案應根據工程特點和施工條件制定，具有可操作性。5.安全生產計劃應符合國家及行業(yè)相關法律法規(guī)要求，切實可行。6.質量管理體系文件應完整，體系運行正常。7.施工合同協議書應由雙方簽字或蓋章，并加蓋公章。8.變更協議應明確變更的內容、范圍、價款等相關事項。9.仲裁裁決書應由合法的仲裁機構出具，具有法律效力。10.人民法院判決書應由人民法院出具，具有法律效力。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，構成違約。甲方有權要求乙方在規(guī)定時間內完成工程，并支付違約金。示例：乙方因自身原因導致工期延誤，未能在合同約定期限內完成工程。2.乙方工程質量不符合合同約定，構成違約。甲方有權要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付違約金。示例：乙方施工的某項工程經驗收不合格，未達到合同約定的質量標準。3.乙方未按照合同約定支付價款，構成違約。甲方有權要求乙方支付逾期付款違約金。示例：乙方未能在合同約定的支付時間內支付工程款項。4.乙方未按照合同約定履行安全責任，造成安全事故，構成違約。甲方有權要求乙方支付違約金，并承擔事故造成的損失。示例：乙方在施工過程中，因安全措施不到位，導致安全事故發(fā)生。5.乙方未經甲方同意，將其權利與義務轉讓給第三方，構成違約。甲方有權要求乙方承擔違約責任。示例：乙方在未經甲方同意的情況下，將其承包的工程轉包給第三方。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、社會事件等。2.違約金：違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金