2024年工程承包人工成本協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程承包人工成本協(xié)議本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內容2.承包人信息2.1承包人名稱2.2承包人地址2.3承包人聯(lián)系方式3.人工成本3.1人工成本總額3.2人工成本構成3.3人工成本支付方式4.工程進度與工期4.1工程預計開始日期4.2工程預計結束日期4.3工程進度要求5.質量標準5.1工程質量要求5.2質量驗收標準6.安全要求6.1安全生產責任6.2安全防護措施7.合同價款7.1合同總價7.2價款支付方式7.3價款調整機制8.違約責任8.1承包人違約8.2發(fā)包人違約9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.合同的生效、變更與解除10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同解除11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果處理13.合同的附件13.1附件清單14.其他條款14.1雙方約定的其他事項第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：2024年某工程項目1.2工程地點：具體工程地點1.3工程內容：包括但不限于工程設計、施工、設備安裝、調試、驗收等全部工程內容。第二條承包人信息2.1承包人名稱：某某工程有限公司2.2承包人地址：承包人注冊地址2.3承包人聯(lián)系方式：電話、郵箱等聯(lián)系方式。第三條人工成本3.1人工成本總額：人民幣元整（大寫：元整）3.2人工成本構成：包括但不限于工人工資、社會保險、公積金、管理費、利潤等。3.3人工成本支付方式：按工程進度分階段支付，具體支付方式由雙方在合同附件中約定。第四條工程進度與工期4.1工程預計開始日期：年月日4.2工程預計結束日期：年月日4.3工程進度要求：承包人應按照發(fā)包人提供的工程進度計劃執(zhí)行，如有變更，雙方協(xié)商確定。第五條質量標準5.1工程質量要求：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和發(fā)包人的要求。5.2質量驗收標準：按照國家標準、行業(yè)標準和發(fā)包人的要求進行驗收。第六條安全要求6.1安全生產責任：承包人應全面負責工程安全生產，確保工程安全。6.2安全防護措施：承包人應采取必要的安全防護措施，確保工程施工安全。第七條合同價款7.1合同總價：人民幣元整（大寫：元整）7.2價款支付方式：按工程進度分階段支付，具體支付方式由雙方在合同附件中約定。7.3價款調整機制：如因工程變更、洽商等導致工程總價變動，雙方協(xié)商確定調整方式。第八條違約責任8.1承包人違約8.1.1承包人未能按照合同約定完成工程，應向發(fā)包人支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的百分之一乘以違約天數(shù)。8.1.2承包人違反合同約定，導致工程質量、安全不符合標準，應承擔相應的修復、補救措施，并承擔由此產生的費用。8.1.3承包人違反合同約定，導致工程進度嚴重滯后，應按照合同約定承擔違約責任。8.2發(fā)包人違約8.2.1發(fā)包人未能按照合同約定支付價款，應向承包人支付違約金，違約金計算方式為應付款項的百分之一乘以違約天數(shù)。8.2.2發(fā)包人違反合同約定，導致工程進度、質量受到影響，應承擔相應的責任。8.2.3發(fā)包人其他違反合同約定的行為，應承擔相應的違約責任。第九條爭議解決9.1.1提交仲裁委員會仲裁；9.1.2向有管轄權的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構：如選擇仲裁，雙方同意將爭議提交仲裁委員會解決；如選擇訴訟，雙方同意向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與解除10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。10.2合同變更：合同履行過程中，如雙方同意對合同內容進行變更，應以書面形式簽訂變更協(xié)議，作為本合同的附件。10.3合同解除：雙方同意解除合同的，應簽訂解除協(xié)議，并按照合同約定處理后續(xù)事項。第十一條保密條款11.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同終止或解除之日止。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力后果處理：遭遇不可抗力事件的一方應及時通知對方，并提供相關證明材料；雙方協(xié)商確定不可抗力事件對合同履行的影響及處理方式。第十三條合同的附件13.1附件清單：合同附件包括但不限于工程設計文件、施工圖紙、技術規(guī)范、驗收標準等。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項：包括但不限于工程保險、知識產權保護、稅務處理等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入定義1.1本合同所述第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測方、咨詢方等，凡是在本合同執(zhí)行過程中非甲乙雙方直接參與的主體均視為第三方。1.2第三方介入需得到甲乙雙方的書面同意，未經雙方同意，任何第三方不得介入本合同的執(zhí)行過程。2.第三方責任2.1第三方介入后，應嚴格按照甲乙雙方的約定和合同要求執(zhí)行任務，并對甲乙雙方負責。2.2第三方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法介入合同執(zhí)行，否則由此產生的一切后果由第三方自行承擔。2.3第三方應保持獨立性，不代表任何一方利益，公正、客觀地完成介入任務。3.第三方權利3.1第三方有權根據(jù)合同約定獲取相應的報酬。3.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持，以便更好地完成介入任務。3.3第三方在合同執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，有權向甲乙雙方提出建議和整改要求。4.第三方介入的額外條款4.1甲乙雙方應在與第三方簽訂合同時，明確雙方的權利義務，以及第三方介入的具體職責和工作范圍。4.2甲乙雙方應確保第三方具備完成介入任務的資格和能力，如第三方因不具備資格或能力導致合同執(zhí)行出現(xiàn)問題，甲乙雙方應承擔相應責任。4.3甲乙雙方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行職責，如第三方未能履行職責，甲乙雙方有權要求第三方改正或更換。5.第三方責任限額5.1第三方對甲乙雙方的損失承擔有限責任，除非第三方故意或重大過失，否則不承擔超過限定責任限額的賠償責任。5.2第三方責任限額可根據(jù)甲乙雙方的約定，結合第三方介入任務的性質、風險等因素進行確定。5.3如甲乙雙方未在合同中明確第三方責任限額，雙方應協(xié)商確定，并以書面形式補充到合同中。6.第三方與甲乙方的關系6.1第三方與甲乙雙方之間建立的是委托關系，第三方應嚴格按照甲乙雙方的指示和要求行事。6.2甲乙雙方與第三方之間的糾紛，不影響甲乙雙方之間的合同關系。6.3第三方對甲乙雙方的任何承諾和保證，均視為甲乙雙方之間的約定，甲乙雙方應予以認可。7.第三方介入的終止7.1第三方完成介入任務后，合同約定的介入期限屆滿，或甲乙雙方書面同意第三方終止介入。7.2第三方因故不能繼續(xù)履行介入任務，甲乙雙方有權要求第三方終止介入，并按照合同約定處理后續(xù)事項。8.第三方介入后的合同變更8.1如甲乙雙方因第三方介入導致合同內容發(fā)生變化，雙方應簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。8.2合同變更后的第三方責任，應按照變更后的合同內容重新確定。9.第三方介入的保密條款9.1第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，不得泄露給任何無關第三方。9.2第三方違反保密義務的，應承擔違約責任，并賠償甲乙雙方的損失。10.第三方介入的爭議解決10.1.1提交仲裁委員會仲裁；10.1.2向有管轄權的人民法院提起訴訟。11.附件11.1第三方介入?yún)f(xié)議：明確第三方的具體職責、權利、義務、責任限額等。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計文件附件2：施工圖紙附件3：技術規(guī)范附件4：驗收標準附件5：工程量清單附件6：合同價款明細表附件7：工程進度計劃附件8：質量保證書附件9：安全防護措施方案附件10：保險單據(jù)附件11：第三方介入?yún)f(xié)議附件12：保密協(xié)議附件13：爭議解決協(xié)議附件14：合同變更協(xié)議附件1：工程設計文件詳細要求：應包括工程的設計圖紙、設計說明書、設計計算書等，需符合國家相關標準和甲乙雙方的要求。說明：工程設計文件是指導施工的重要依據(jù)，甲乙雙方應嚴格按照設計文件進行施工。附件2：施工圖紙詳細要求：應包括施工布局圖、施工細部圖、施工流程圖等，需明確施工過程中的各個細節(jié)。說明：施工圖紙是施工人員操作的依據(jù)，甲乙雙方應確保施工圖紙的準確性和完整性。附件3：技術規(guī)范詳細要求：應包括材料要求、施工工藝要求、質量驗收標準等，需符合國家相關標準和甲乙雙方的要求。說明：技術規(guī)范是保證工程質量的重要依據(jù)，甲乙雙方應嚴格按照技術規(guī)范進行施工和驗收。附件4：驗收標準詳細要求：應包括工程質量驗收標準、安全驗收標準等，需符合國家相關標準和甲乙雙方的要求。說明：驗收標準是工程驗收的依據(jù)，甲乙雙方應按照驗收標準進行工程驗收。附件5：工程量清單詳細要求：應包括工程各項工程量的名稱、數(shù)量、單位、單價等，需準確無誤。說明：工程量清單是工程價款支付的依據(jù)，甲乙雙方應按照工程量清單進行價款支付。附件6：合同價款明細表詳細要求：應包括合同總價、各分部分項工程價款等，需明確具體金額。說明：合同價款明細表是雙方履行合同金額的依據(jù)，甲乙雙方應嚴格按照明細表進行價款支付和結算。附件7：工程進度計劃詳細要求：應包括工程各階段的開始時間、結束時間、工程內容等，需符合甲乙雙方的要求。說明：工程進度計劃是雙方履行合同時間進度的依據(jù)，甲乙雙方應嚴格按照進度計劃進行工程施工。附件8：質量保證書詳細要求：應包括質量保證措施、質量驗收標準等，需符合甲乙雙方的要求。說明：質量保證書是雙方履行合同質量責任的依據(jù)，甲乙雙方應嚴格按照質量保證書進行工程施工和驗收。附件9：安全防護措施方案詳細要求：應包括工程施工安全防護措施、安全管理制度等，需符合國家相關標準和甲乙雙方的要求。說明：安全防護措施方案是雙方履行合同安全責任的依據(jù)，甲乙雙方應嚴格按照安全防護措施方案進行工程施工和安全防護。附件10：保險單據(jù)詳細要求：應包括工程保險單據(jù)，如建筑工程保險、第三方責任保險等，需符合甲乙雙方的要求。說明：保險單據(jù)是雙方履行合同保險責任的依據(jù)，甲乙雙方應確保保險單據(jù)的有效性。附件11：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：應包括第三方的職責、權利、義務、責任限額等，需明確具體內容。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是規(guī)定第三方在合同執(zhí)行過程中權利義務的依據(jù)，甲乙雙方和第三方應嚴格按照協(xié)議內容進行履行。附件12：保密協(xié)議詳細要求：應包括保密內容、保密期限、違約責任等，需明確具體內容。說明：保密協(xié)議是雙方履行合同保密義務的依據(jù)，甲乙雙方應嚴格按照協(xié)議內容