商業(yè)綜合體幕墻安裝施工合同

商業(yè)綜合體幕墻安裝施工合同合同編號：__________鑒于甲方為商業(yè)綜合體的建設需要，委托乙方進行幕墻安裝施工，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：商業(yè)綜合體幕墻安裝工程1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：包括但不限于幕墻設計、材料采購、施工安裝、驗收等。第二條合同價格2.1本合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方提交詳細的施工預算報告。2.3甲方應在收到乙方施工預算報告后____個工作日內審批完畢。第三條合同履行3.1乙方應按照雙方約定的工期完成施工。3.2乙方應按照約定的質量標準完成施工。3.3乙方應按照約定的材料品牌及標準進行采購。3.4乙方應確保施工安全，遵守相關法律法規(guī)及安全操作規(guī)程。第四條質量保修4.1乙方應對其施工的幕墻工程質量承擔保修責任，保修期限自工程驗收合格之日起算。4.2保修范圍包括但不限于幕墻結構的穩(wěn)定性、防水、保溫、隔熱、隔音等性能。4.3乙方應在接到保修通知后____個工作日內到達現場進行維修或更換。第五條合同的變更和解除5.1任何一方提出變更或解除合同，均應提前____個工作日書面通知對方。5.2因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協商變更或解除合同。5.3合同變更或解除后，乙方應按照雙方約定辦理相關手續(xù)。第六條違約責任6.1乙方未按照約定工期、質量標準完成施工的，甲方有權按照約定要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定時間審批預算報告的，乙方有權按照約定要求甲方支付違約金。6.3因甲方原因導致工程停工、停建的，甲方應承擔由此增加的費用和乙方損失。6.4因乙方原因導致工程停工、停建的，乙方應承擔由此增加的費用和甲方損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。7.2協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工預算報告2.設計圖紙及相關技術文件3.材料采購清單及品牌標準4.施工方案及安全操作規(guī)程5.質量保修書6.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期、質量標準完成施工，認定為違約行為。2.甲方未按照約定時間審批預算報告，認定為違約行為。3.因不可抗力導致合同無法履行，不認定為違約行為。4.合同變更或解除未經雙方書面同意，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.商業(yè)綜合體：指集購物、餐飲、娛樂、休閑、商務等多功能于一體的大型建筑物。2.幕墻：指建筑外墻采用的玻璃、金屬板等材料制成的懸掛式墻體。3.違約金：指一方未履行合同約定義務，按照約定向對方支付的違約補償。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方原因導致工期延誤的，甲方有權要求乙方支付違約金，并可要求乙方采取措施加快進度。2.質量問題：乙方施工質量不符合約定的，甲方有權要求乙方修復、更換，并可要求乙方支付違約金。3.材料不合格：乙方采購的材料不符合約定的，甲方有權要求乙方更換合格材料，并可要求乙方支付違約金。4.安全事故：施工過程中發(fā)生安全事故的，乙方應立即報告甲方，并按照相關法律法規(guī)及安全操作規(guī)程采取措施。5.合同變更或解除：如需變更或解除合同，雙方應提前書面通知，并按照約定辦理相關手續(xù)。五、所有應用場景：1.商業(yè)綜合體建設項目的幕墻安裝工程。2.適