2024年專業(yè)瓷磚鋪貼清包工承攬協(xié)議樣本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年專業(yè)瓷磚鋪貼清包工承攬協(xié)議樣本一本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程面積2.4工程內容及要求第三條工程價款3.1工程總價款3.2付款方式及進度3.3工程尾款支付條件第四條工程進度及工期4.1工程預計開始日期4.2工程預計結束日期4.3工期延誤及違約責任第五條乙方義務及責任5.1乙方應按照約定完成工程5.2乙方應保證工程質量5.3乙方應承擔工程風險第六條甲方義務及責任6.1甲方應按約定支付工程價款6.2甲方應提供施工條件6.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)第七條違約責任7.1雙方應嚴格履行合同義務7.2違約方應承擔相應責任7.3違約方應支付違約金第八條爭議解決8.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議8.2如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟第九條合同的變更、解除和終止9.1合同變更條件9.2合同解除條件9.3合同終止條件第十條保密條款10.1雙方應對合同內容保密10.2泄露秘密一方應承擔責任第十一條不可抗力11.1不可抗力事件的定義11.2不可抗力事件的后果處理第十二條稅款及費用12.1工程稅費承擔方式12.2工程其他費用承擔方式第十三條送達13.1雙方聯(lián)系方式13.2有關通知、文件等應以書面形式送達第十四條其他約定14.1雙方其他未盡事宜，可另行協(xié)商補充14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司甲方地址：×××路×××號1.2乙方名稱：×××個體工商戶乙方地址：×××路×××號第二條工程概述2.1工程名稱：×××住宅瓷磚鋪貼工程2.2工程地點：×××市×××區(qū)×××路×××號2.3工程面積：按照實際測量面積計算2.4工程內容及要求：乙方按照甲方的要求，對×××住宅進行瓷磚鋪貼，包括地面、墻面等部位，所用瓷磚品牌、型號、顏色等均由甲方指定，具體要求詳見附件一《工程內容及要求》第三條工程價款3.1工程總價款：人民幣×××元整（大寫：人民幣×××元整）3.2付款方式及進度：雙方約定采用進度付款方式，具體付款進度按照附件二《付款進度表》執(zhí)行3.3工程尾款支付條件：乙方完成全部工程，并經(jīng)甲方驗收合格后支付第四條工程進度及工期4.1工程預計開始日期：×××年×××月×××日4.2工程預計結束日期：×××年×××月×××日4.3工期延誤及違約責任：如乙方原因導致工期延誤，應當按照合同約定向甲方支付違約金，具體違約金計算方式詳見附件三《違約金計算方式》第五條乙方義務及責任5.1乙方應按照約定完成工程，并保證工程質量，符合國家相關標準和規(guī)范5.2乙方應承擔工程風險，包括但不限于安全事故、材料損失等5.3乙方應按照約定時間完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任第六條甲方義務及責任6.1甲方應按約定支付工程價款，并按照約定時間支付進度款6.2甲方應提供施工條件，包括但不限于施工場地、水電供應等6.3甲方應協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全檢查等第七條違約責任7.1雙方應嚴格履行合同義務，如一方違約，應承擔相應責任7.2違約方應承擔違約金，違約金計算方式詳見附件三《違約金計算方式》7.3如一方違約導致合同無法履行，守約方有權解除合同，并要求違約方支付違約金及賠償因此造成的一切損失第八條爭議解決8.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟8.2在訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非有法院判決或者仲裁裁決否則不影響合同的執(zhí)行第九條合同的變更、解除和終止9.1合同變更任何一方均可向另一方提出書面變更要求，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，以書面形式簽訂變更協(xié)議，作為本合同的附件，具有同等法律效力。9.2合同解除在合同履行過程中，任何一方不得單方面解除合同。如因不可抗力或者對方嚴重違約導致合同無法履行，一方可以解除合同，但應提前三十日通知對方，并承擔因解除合同而給對方造成的損失。9.3合同終止合同履行完畢或者雙方協(xié)商一致終止合同的，本合同即告終止。合同終止后，乙方應按照甲方的要求撤出施工場地，并辦理相關手續(xù)。第十條保密條款10.1雙方應對合同內容保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。10.2如泄露秘密給對方造成損失的，泄露方應承擔賠償責任。第十一條不可抗力11.1不可抗力事件是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。11.2發(fā)生不可抗力事件的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。雙方應根據(jù)事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行合同或者解除合同。第十二條稅款及費用12.1工程所需稅費按照國家相關法律法規(guī)規(guī)定由甲方承擔。12.2工程其他費用，如臨時設施搭建、拆除、維護等費用，由乙方承擔。第十三條送達13.1雙方聯(lián)系方式見附件四《聯(lián)系方式》。13.2有關通知、文件等應以書面形式送達對方，送達地址為雙方約定的地址。第十四條其他約定14.1雙方其他未盡事宜，可另行協(xié)商補充，并以書面形式簽訂補充協(xié)議，作為本合同的附件，具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完畢并驗收合格之日止。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程內容及要求》詳細說明了工程的具體內容和要求，包括瓷磚的種類、規(guī)格、顏色，施工的質量標準，以及驗收的條件和標準等。附件二：《付款進度表》詳細列出了付款的進度和時間，以及每次付款的條件和標準。附件三：《違約金計算方式》詳細說明了違約金的計算方式和標準，以及違約行為的具體認定。附件四：《聯(lián)系方式》列出了甲乙雙方的聯(lián)系方式，包括電話、郵箱等。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未能按照約定的時間和質量完成工程，屬于違約行為。2.甲方未能按照約定的時間和方式支付價款，屬于違約行為。3.雙方未能按照約定的時間和方式履行合同義務，都屬于違約行為。違約責任認定：1.違約方應承擔相應的違約金，具體違約金的計算方式見附件三。2.違約方應賠償因此給對方造成的損失。示例說明：如果乙方未能按照約定的時間完成工程，甲方有權按照附件三的計算方式計算違約金，并要求乙方支付。如果甲方未能按照約定的時間支付價款，乙方有權要求甲方支付，并要求甲方支付因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指合同簽訂的一方，具有支付價款和提供施工條件的義務。2.乙方：指合同簽訂的另一方，具有完成工程和承擔工程風險的義務。3.