2025年工程承攬合作協(xié)議書范本

2025年工程承攬合作協(xié)議書范本合同編號：__________一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________二、工程承攬2.2乙方應按照雙方約定的進度計劃完成承攬工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切后果。2.3乙方應保證承攬工程的質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和委托方的要求。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用。2.4乙方應按照約定向委托方支付工程款項，具體支付方式、支付時間及支付金額詳見本協(xié)議附件。三、工程變更3.1委托方如需對承攬工程進行變更，應提前書面通知乙方。乙方應及時響應并按照變更要求調(diào)整工程方案。3.2工程變更導致的費用增減，雙方應協(xié)商確定。四、工程驗收4.1承攬工程完成后，乙方應按照委托方提供的驗收標準進行自檢。自檢合格后，乙方應向委托方提交驗收申請。4.2委托方收到驗收申請后，應在約定時間內(nèi)組織驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，乙方應按照委托方的要求整改，并重新提交驗收申請。4.3工程驗收合格后，乙方應向委托方移交完整的工程資料。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務。如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2乙方如違反國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和委托方的要求，導致工程質(zhì)量問題，應承擔相應的法律責任。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：1.工程預算明細表2.工程進度計劃表3.工程款項支付時間表4.驗收標準和方法5.違約金計算方式一、附件列表：1.工程預算明細表

2.工程進度計劃表

3.工程款項支付時間表

4.驗收標準和方法

5.違約金計算方式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定進度完成工程，視為違約。

2.乙方未達到約定的工程質(zhì)量標準，視為違約。

3.乙方未按照約定支付工程款項，視為違約。

4.乙方違反國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和委托方的要求，導致工程質(zhì)量問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方及時溝通原因，與委托方共同制定調(diào)整方案，確保工程按時完成。

2.工程質(zhì)量問題：乙方立即整改，并承擔相應費用，重新提交驗收申請。

3.工程變更：雙方協(xié)商確定工程變更內(nèi)容、費用及進度調(diào)整。

4.款項支付爭議：查閱合同附件，按照約定支付工程款項。五、所有應用場景：1.委托方為實現(xiàn)項目目標，需要乙方提供工程承攬服務。

2.乙方具備相應的資質(zhì)和能力，愿意承擔承攬工程。

3.