建筑改造植筋施工合同

建筑改造植筋施工合同合同編號：__________合同各方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________鑒于業(yè)主需要對其擁有的建筑進行改造植筋施工，并鑒于施工方具備相應的資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條合同范圍與內(nèi)容1.1本合同范圍包括但不限于：建筑物的結(jié)構(gòu)檢測、植筋施工、質(zhì)量控制及驗收等。1.2施工方應按照業(yè)主的要求和國家相關(guān)標準，完成改造植筋施工，并保證施工質(zhì)量。第二條合同價格與支付2.1本合同施工費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。2.2業(yè)主應按照雙方約定的付款進度，向施工方支付合同款項。2.3施工方開具正規(guī)發(fā)票，業(yè)主按照約定時間支付。第三條施工期限3.1施工方應按照雙方約定的施工計劃，確保工程按時完成。3.2如因不可抗力等特殊情況導致施工進度延誤，雙方可協(xié)商調(diào)整施工期限。第四條施工質(zhì)量與驗收4.1施工方應嚴格按照國家相關(guān)標準和業(yè)主要求進行施工，確保施工質(zhì)量。4.2工程完成后，雙方應共同組織驗收。驗收不合格的，施工方應負責整改，直至達到驗收標準。第五條違約責任5.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務。如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2施工方如未按約定時間完成工程，應按逾期天數(shù)向業(yè)主支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格后終止。甲方（業(yè)主）：________________乙方（施工方）：______________授權(quán)代表（簽名）：____________授權(quán)代表（簽名）：____________簽訂日期：________________一、附件列表：1.建筑改造植筋施工方案2.施工圖紙及相關(guān)設計文件3.施工進度計劃表4.施工質(zhì)量驗收標準5.施工安全防護措施6.施工方資質(zhì)證明文件7.業(yè)主單位有效證件8.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.施工方未按約定時間完成工程，視為違約。2.施工質(zhì)量不符合國家標準和業(yè)主要求，視為違約。3.業(yè)主未按約定時間支付合同款項，視為違約。4.雙方未按合同約定履行各自權(quán)利和義務，視為違約。5.不可抗力因素導致施工進度延誤，不視為違約。6.其他雙方約定的事項未履行或違反合同約定的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指建筑改造植筋工程的業(yè)主方。2.乙方：指承擔建筑改造植筋施工的施工方。3.合同款項：指雙方約定的支付給施工方的建筑改造植筋施工費用。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。5.違約金：指一方違約時，應向守約方支付的賠償金。6.驗收合格：指施工工程滿足國家相關(guān)標準和業(yè)主要求，通過雙方共同組織的驗收。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：雙方應協(xié)商調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.施工質(zhì)量問題：及時停工整改，重新驗收直至達到標準。3.付款爭議：查看合同條款，按約定履行支付義務。4.合同履行過程中產(chǎn)生爭議：協(xié)商解決，協(xié)商不成則訴諸法院。5.不可抗力因素：按合同約定處理，必要時調(diào)整施工期