二零二五年度裝配式建筑承攬合同4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度裝配式建筑承攬合同合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方（承攬方）：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懠追矫Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懠追降刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懠追铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懠追铰?lián)系電話）1.2乙方（委托方）：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳矫Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳降刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳铰?lián)系電話）二、合同前言2.1背景和目的為促進(jìn)裝配式建筑行業(yè)的健康發(fā)展，提高建筑品質(zhì)，降低建設(shè)成本，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則，特簽訂本合同。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）裝配式建筑：指將建筑構(gòu)件在工廠生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)組裝的建筑工程。（2）承攬工程：指乙方按照甲方要求，進(jìn)行裝配式建筑構(gòu)件的生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝等環(huán)節(jié)。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）甲方：指委托方，即承擔(dān)建筑工程項(xiàng)目的單位或個(gè)人。（2）乙方：指承攬方，即承擔(dān)裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝等業(yè)務(wù)的單位或個(gè)人。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成承攬工程。（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方承攬工程的過程進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)工程質(zhì)量提出意見和建議。（3）甲方有權(quán)要求乙方提供必要的技術(shù)資料、生產(chǎn)資料、運(yùn)輸資料等。（4）甲方有義務(wù)按照合同約定支付工程款。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，及時(shí)提供工程所需的技術(shù)資料、生產(chǎn)資料、運(yùn)輸資料等。（2）乙方有權(quán)要求甲方對(duì)工程質(zhì)量提出意見和建議。（3）乙方有義務(wù)按照合同約定，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成承攬工程。（4）乙方有義務(wù)確保承攬工程的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限為二零二五年全年。5.2合同履行地點(diǎn)承攬工程地點(diǎn)：（請(qǐng)?zhí)顚懢唧w地點(diǎn)）5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，負(fù)責(zé)裝配式建筑構(gòu)件的生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝等工作。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同約定的工程完工，經(jīng)雙方驗(yàn)收合格。（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。（3）雙方協(xié)商一致解除合同。6.3終止程序（1）一方提出終止合同，應(yīng)提前通知另一方。（2）雙方應(yīng)在接到終止合同通知后，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。（3）終止合同后，雙方應(yīng)按照合同約定支付已完成的工程款項(xiàng)。6.4終止后果（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，辦理債權(quán)債務(wù)清償事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）材料費(fèi)：包括生產(chǎn)裝配式建筑構(gòu)件所需的各種原材料費(fèi)用。（2）人工費(fèi)：包括生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝過程中所需的人工費(fèi)用。（3）設(shè)備使用費(fèi)：包括生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸工具等的使用費(fèi)用。（4）管理費(fèi)：包括項(xiàng)目管理、協(xié)調(diào)等產(chǎn)生的費(fèi)用。（5）利潤(rùn)：按照雙方協(xié)商確定的利潤(rùn)比例計(jì)算。7.2支付方式（1）甲方應(yīng)按照合同約定，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方工程款項(xiàng)。（2）支付比例：根據(jù)工程進(jìn)度，分期支付，具體比例由雙方協(xié)商確定。7.3支付時(shí)間（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)支付合同總金額的30%作為預(yù)付款。（2）每個(gè)工程階段完成后，甲方應(yīng)在接到乙方提交的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后10個(gè)工作日內(nèi)支付該階段工程款項(xiàng)的70%。（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的工程款項(xiàng)。7.4支付條款（1）甲方支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)按照合同約定的支付時(shí)間和方式支付。（2）乙方應(yīng)在收到工程款項(xiàng)后，向甲方開具相應(yīng)的發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付工程款項(xiàng)的2%。（2）甲方未按合同約定提供相關(guān)資料的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為實(shí)際損失金額的10%。8.2乙方違約（2）乙方未按合同約定保證工程質(zhì)量的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的修復(fù)責(zé)任，并支付修復(fù)費(fèi)用。8.3賠償金額和方式（1）因一方違約導(dǎo)致合同無法履行的，違約方應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的全部損失。（2）賠償金額應(yīng)按照實(shí)際損失計(jì)算，包括直接損失和間接損失。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等。（2）雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后3年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得向任何第三方泄露。（2）雙方應(yīng)采取必要的安全措施，確保保密內(nèi)容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊等社會(huì)事件。（3）政府行為，如政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取措施減輕損失。（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致工地停工。（2）戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致原材料供應(yīng)中斷。（3）政府政策調(diào)整導(dǎo)致項(xiàng)目停工。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，或向雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同或合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）法律法規(guī)規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的情形。（2）合同中明確約定不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)裝配式建筑項(xiàng)目的最終審批權(quán)。（2）乙方保留對(duì)裝配式建筑構(gòu)件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝過程中所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)裝配式建筑項(xiàng)目變更的最終決定權(quán)。（2）乙方保留在合同履行過程中對(duì)裝配式建筑構(gòu)件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝技術(shù)的改進(jìn)權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（2）補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）合同的修改和補(bǔ)充自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）合同的修改和補(bǔ)充不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決在裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝過程中遇到的問題。（2）乙方應(yīng)配合甲方對(duì)裝配式建筑項(xiàng)目的管理和監(jiān)督。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)定期召開協(xié)調(diào)會(huì)議，討論解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（2）雙方應(yīng)及時(shí)溝通，確保信息暢通。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，任何一方不得以口頭或書面形式對(duì)本合同進(jìn)行修改。16.3增減條款本合同如有增減條款，應(yīng)以書面形式簽訂，并由雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（承攬方）：代表：（簽名）日期：（年月日）乙方（委托方）：代表：（簽名）日期：（年月日）附件及其他說明解釋一、附件列表：1.裝配式建筑承攬合同文本2.雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.雙方法人代表身份證明4.裝配式建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙及施工方案5.材料采購(gòu)合同及供應(yīng)商資質(zhì)證明6.人力資源配置及人員資格證書7.裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝過程中所需的各種技術(shù)資料8.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及驗(yàn)收記錄9.合同履行過程中的通信記錄及會(huì)議紀(jì)要10.不可抗力事件證明材料11.爭(zhēng)議解決過程中的相關(guān)文件12.合同修改和補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按合同約定支付工程款項(xiàng)，認(rèn)定為違約。未按合同約定提供相關(guān)資料，認(rèn)定為違約。未按合同約定完成工程任務(wù)，認(rèn)定為違約。未按合同約定保證工程質(zhì)量，認(rèn)定為違約。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按合同約定完成工程任務(wù)，認(rèn)定為違約。未按合同約定保證工程質(zhì)量，認(rèn)定為違約。未按合同約定提供必要的技術(shù)資料、生產(chǎn)資料、運(yùn)輸資料等，認(rèn)定為違約。三、法律名詞及解釋：1.裝配式建筑：指將建筑構(gòu)件在工廠生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)組裝的建筑工程。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。3.違約金：指因一方違約而向另一方支付的一定金額的金錢。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指權(quán)利人對(duì)其創(chuàng)造的智力成果所享有的專有權(quán)利。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：材料供應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。解決辦法：提前與供應(yīng)商簽訂合同，明確交貨時(shí)間，并設(shè)立備用供應(yīng)商。2.問題：工程質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。解決辦法：加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量。3.問題：合同履行過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可申請(qǐng)仲裁或訴訟。4.問題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：按照合同約定，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，并采取措施減輕損失。5.問題：合同修改和補(bǔ)充過程中出現(xiàn)分歧。解決辦法：雙方應(yīng)充分溝通，達(dá)成一致意見后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)。第三方應(yīng)保證其提供的技術(shù)和服務(wù)的質(zhì)量和安全性。第三方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得損害甲方或乙方的合法權(quán)益。2.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。第三方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，使用甲方和乙方提供的資源。第三方有權(quán)要求甲方和乙方履行合同約定的義務(wù)。3.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按時(shí)提交技術(shù)支持和服務(wù)報(bào)告。第三方應(yīng)配合甲方和乙方進(jìn)行項(xiàng)目管理和監(jiān)督。第三方應(yīng)妥善保管甲方和乙方提供的資料和資源。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利：乙方有權(quán)要求甲方提供必要的生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)備。乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款項(xiàng)。乙方有權(quán)對(duì)裝配式建筑構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝提出合理化建議。2.乙方利益條款：乙方在合同履行期間，享有專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)。乙方有權(quán)對(duì)裝配式建筑構(gòu)件進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新。乙方有權(quán)在合同期滿后，優(yōu)先獲得甲方的新項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方未提供必要的生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)備，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方不得限制乙方在合同履行期間的專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利：甲方可對(duì)乙方提交的裝配式建筑構(gòu)件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝方案進(jìn)行審查。甲方可要求乙方在合同履行期間，對(duì)裝配式建筑構(gòu)件的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。甲方可要求乙方在合同期滿后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.甲方的利益條款：甲方可獲得乙方在合同履行期間產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。甲方可獲得乙方在合同履行期間積累的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。甲方可獲得乙方在合同期滿后的優(yōu)先合作權(quán)。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按合同約定完成工程任務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方未保證裝配式建筑構(gòu)件的質(zhì)量，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方不得在合同履行期間，將項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給第三方。全文完。二零二五年度裝配式建筑承攬合同1合同目錄第一章合同概述1.1合同名稱1.2合同編號(hào)1.3合同簽訂日期1.4合同雙方基本信息1.5合同簽訂地點(diǎn)1.6合同生效日期1.7合同期限1.8合同目的1.9合同附件第二章項(xiàng)目概述2.1項(xiàng)目名稱2.2項(xiàng)目地點(diǎn)2.3項(xiàng)目規(guī)模2.4項(xiàng)目類型2.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求2.6項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第三章承攬方責(zé)任3.1承攬方資質(zhì)要求3.2承攬方施工范圍3.3施工期限3.4施工質(zhì)量保證3.5施工安全保證3.6施工環(huán)境保護(hù)3.7施工資料提交3.8施工變更處理第四章甲方責(zé)任4.1甲方資質(zhì)要求4.2甲方提供資料4.3甲方配合工作4.4甲方支付義務(wù)4.5甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.6甲方變更要求第五章合同價(jià)款及支付方式5.1合同價(jià)款5.2支付方式5.3支付時(shí)間5.4預(yù)付款5.5進(jìn)度款5.6結(jié)算款5.7逾期付款責(zé)任第六章合同變更及解除6.1變更條件6.2變更程序6.3變更內(nèi)容6.4合同解除條件6.5合同解除程序6.6合同解除后的處理第七章違約責(zé)任7.1承攬方違約責(zé)任7.2甲方違約責(zé)任7.3違約賠償7.4違約金7.5爭(zhēng)議解決第八章爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決程序8.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用第九章合同終止9.1合同終止條件9.2合同終止程序9.3合同終止后的處理第十章合同附件10.1設(shè)計(jì)圖紙10.2施工技術(shù)規(guī)范10.3合同附件一10.4合同附件二10.5合同附件三第十一章合同簽署11.1簽署日期11.2簽署人11.3簽署單位第十二章合同附件簽署12.1附件簽署日期12.2附件簽署人12.3附件簽署單位第十三章合同備案13.1備案機(jī)關(guān)13.2備案時(shí)間13.3備案文件第十四章合同附件備案14.1附件備案機(jī)關(guān)14.2附件備案時(shí)間14.3附件備案文件合同編號(hào)_________第一章合同概述1.1合同名稱本合同名稱為“二零二五年度裝配式建筑承攬合同”。1.2合同編號(hào)本合同編號(hào)為_________。1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為____年____月____日。1.4合同雙方基本信息甲方（承攬方）：名稱：__________________地址：__________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（甲方）：名稱：__________________地址：__________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：__________________1.5合同簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為__________________。1.6合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.7合同期限本合同期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。1.8合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在裝配式建筑承攬項(xiàng)目中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。1.9合同附件1.設(shè)計(jì)圖紙2.施工技術(shù)規(guī)范3.合同附件一4.合同附件二5.合同附件三第二章項(xiàng)目概述2.1項(xiàng)目名稱本工程項(xiàng)目名稱為__________________。2.2項(xiàng)目地點(diǎn)本工程項(xiàng)目地點(diǎn)位于__________________。2.3項(xiàng)目規(guī)模本工程項(xiàng)目規(guī)模為__________________。2.4項(xiàng)目類型本工程項(xiàng)目類型為裝配式建筑。2.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求本工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求詳見附件一。2.6項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳見附件二。第三章承攬方責(zé)任3.1承攬方資質(zhì)要求承攬方須具備國(guó)家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)，并取得相應(yīng)的施工許可證。3.2承攬方施工范圍承攬方負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目的施工、安裝及調(diào)試等工作。3.3施工期限承攬方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成本工程項(xiàng)目的施工，具體施工期限為____天。3.4施工質(zhì)量保證承攬方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)因施工質(zhì)量問題產(chǎn)生的責(zé)任。3.5施工安全保證承攬方應(yīng)遵守國(guó)家及行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。3.6施工環(huán)境保護(hù)承攬方應(yīng)遵守國(guó)家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)，采取措施保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。3.7施工資料提交承攬方應(yīng)在施工過程中及時(shí)提交施工資料，包括施工日志、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。3.8施工變更處理承攬方在施工過程中如遇設(shè)計(jì)變更，應(yīng)按照甲方要求及時(shí)調(diào)整施工方案，并履行相關(guān)手續(xù)。第四章甲方責(zé)任4.1甲方資質(zhì)要求甲方須具備國(guó)家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)，并取得相應(yīng)的建設(shè)許可證。4.2甲方提供資料甲方應(yīng)提供本工程項(xiàng)目所需的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范等資料。4.3甲方配合工作甲方應(yīng)積極配合承攬方完成本工程項(xiàng)目的施工、安裝及調(diào)試等工作。4.4甲方支付義務(wù)甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額支付承攬方工程款。4.5甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)按照合同約定和設(shè)計(jì)要求對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。4.6甲方變更要求甲方如需對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知承攬方，并履行相關(guān)手續(xù)。第五章合同價(jià)款及支付方式5.1合同價(jià)款本合同價(jià)款為人民幣_(tái)___元整。5.2支付方式本合同價(jià)款支付方式為分期支付，具體支付比例和時(shí)間為：1.預(yù)付款：合同簽訂后____日內(nèi)支付合同價(jià)款的____%。2.進(jìn)度款：根據(jù)施工進(jìn)度分階段支付，具體支付比例和時(shí)間為：a.第一個(gè)階段：完成合同價(jià)款的____%后支付。b.第二個(gè)階段：完成合同價(jià)款的____%后支付。c.第三個(gè)階段：完成合同價(jià)款的____%后支付。3.結(jié)算款：工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)支付合同價(jià)款的____%。5.3支付時(shí)間1.預(yù)付款：合同簽訂后____日內(nèi)支付。2.進(jìn)度款：根據(jù)施工進(jìn)度分階段支付。3.結(jié)算款：工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)支付。5.4預(yù)付款預(yù)付款的支付方式為：人民幣_(tái)___元整，支付時(shí)間為合同簽訂后____日內(nèi)。5.5進(jìn)度款進(jìn)度款的支付方式為：按施工進(jìn)度分階段支付，具體支付時(shí)間和比例見本合同第五章第五款。5.6結(jié)算款結(jié)算款的支付方式為：人民幣_(tái)___元整，支付時(shí)間為工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)。5.7逾期付款責(zé)任如甲方逾期付款，應(yīng)向承攬方支付逾期付款金額的____%作為違約金。第六章合同變更及解除6.1變更條件1.不可抗力；2.國(guó)家政策調(diào)整；3.合同雙方協(xié)商一致。6.2變更程序1.一方提出變更要求，另一方在____日內(nèi)給予答復(fù)；2.雙方達(dá)成一致后，簽訂書面變更協(xié)議；3.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.3變更內(nèi)容變更內(nèi)容應(yīng)包括但不限于工程范圍、工程量、工程期限、合同價(jià)款等。6.4合同解除條件1.合同雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議；2.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后____日內(nèi)未予改正；3.發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行。6.5合同解除程序1.一方提出解除要求，另一方在____日內(nèi)給予答復(fù)；2.雙方達(dá)成一致后，簽訂書面解除協(xié)議；3.解除協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.6合同解除后的處理1.雙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)已完成的工程進(jìn)行驗(yàn)收；3.雙方應(yīng)按照合同約定，結(jié)算合同價(jià)款及違約金等。第七章違約責(zé)任7.1承攬方違約責(zé)任1.承攬方未按合同約定完成施工任務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金；2.承攬方未按合同約定保證施工質(zhì)量，應(yīng)承擔(dān)因質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失；3.承攬方未按合同約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2甲方違約責(zé)任1.甲方未按合同約定支付工程款，應(yīng)向承攬方支付違約金；2.甲方未按合同約定提供施工資料，應(yīng)承擔(dān)因資料缺失導(dǎo)致的損失；3.甲方未按合同約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.3違約賠償違約方應(yīng)按照合同約定向守約方支付違約金或賠償損失。7.4違約金違約金的計(jì)算方式為：違約金額×____%。7.5爭(zhēng)議解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭(zhēng)議；2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八章爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。8.3爭(zhēng)議解決程序1.雙方應(yīng)按照法定程序向爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)提交書面訴狀；2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)依法受理并審理案件；3.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)作出的判決或裁定為終局裁決，雙方應(yīng)予以執(zhí)行。8.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非法律另有規(guī)定或雙方另有約定。第九章合同終止9.1合同終止條件1.合同期限屆滿；2.合同雙方協(xié)商一致解除合同；3.一方違約，另一方依法解除合同；4.發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行。9.2合同終止程序1.一方提出合同終止要求，另一方在____日內(nèi)給予答復(fù)；2.雙方達(dá)成一致后，簽訂書面合同終止協(xié)議；3.合同終止協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.3合同終止后的處理1.雙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)已完成的工程進(jìn)行驗(yàn)收；3.雙方應(yīng)按照合同約定，結(jié)算合同價(jià)款及違約金等。第十章合同附件10.1設(shè)計(jì)圖紙1.總平面圖2.結(jié)構(gòu)平面圖3.設(shè)備布置圖4.施工詳圖10.2施工技術(shù)規(guī)范1.施工工藝2.材料要求3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.安全生產(chǎn)要求10.3合同附件一本合同附件一為合同雙方確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充條款。10.4合同附件二本合同附件二為合同雙方確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充條款。10.5合同附件三本合同附件三為合同雙方確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充條款。第十一章合同簽署11.1簽署日期本合同簽署日期為____年____月____日。11.2簽署人甲方（承攬方）：__________________乙方（甲方）：__________________11.3簽署單位甲方（承攬方）：__________________乙方（甲方）：__________________第十二章合同附件簽署12.1附件簽署日期本合同附件簽署日期為____年____月____日。12.2附件簽署人甲方（承攬方）：__________________乙方（甲方）：__________________12.3附件簽署單位甲方（承攬方）：__________________乙方（甲方）：__________________第十三章合同備案13.1備案機(jī)關(guān)本合同備案機(jī)關(guān)為____。13.2備案時(shí)間本合同備案時(shí)間為____年____月____日。13.3備案文件1.合同文本2.附件3.相關(guān)資質(zhì)證明文件第十四章合同附件備案14.1附件備案機(jī)關(guān)本合同附件備案機(jī)關(guān)為____。14.2附件備案時(shí)間本合同附件備案時(shí)間為____年____月____日。14.3附件備案文件1.附件文本2.相關(guān)資質(zhì)證明文件甲方（承攬方）簽字：__________________日期：__________________乙方（甲方）簽字：__________________日期：__________________甲方（承攬方）蓋章：__________________日期：__________________乙方（甲方）蓋章：__________________日期：__________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：附加條款1：甲方主導(dǎo)項(xiàng)目決策說明：在本合同中，甲方擁有項(xiàng)目決策的主導(dǎo)權(quán)。甲方有權(quán)對(duì)施工方案、進(jìn)度安排、費(fèi)用使用等進(jìn)行最終決策。附加條款2：甲方指定項(xiàng)目管理人員說明：甲方有權(quán)指定項(xiàng)目管理人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。承攬方應(yīng)積極配合甲方管理人員的工作。附加條款3：甲方提供必要的技術(shù)支持說明：甲方應(yīng)向承攬方提供必要的技術(shù)支持，包括但不限于施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)變更通知等，以確保施工順利進(jìn)行。附加條款4：甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部資源說明：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的外部資源問題，如土地征用、環(huán)境評(píng)估等，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。附加條款5：甲方承擔(dān)項(xiàng)目管理責(zé)任說明：甲方應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主要責(zé)任，包括但不限于施工質(zhì)量、安全事故、環(huán)境保護(hù)等。附加條款6：甲方提供工程進(jìn)度款支付擔(dān)保說明：甲方應(yīng)向承攬方提供工程進(jìn)度款支付擔(dān)保，確保承攬方在合同約定的工程進(jìn)度完成后，能夠及時(shí)獲得工程款。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：附加條款1：乙方主導(dǎo)項(xiàng)目施工說明：在本合同中，乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的全過程，包括但不限于施工組織、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制等。附加條款2：乙方指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說明：乙方有權(quán)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。甲方應(yīng)積極配合乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作。附加條款3：乙方制定施工方案說明：乙方應(yīng)制定詳細(xì)的施工方案，包括施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量控制措施等，并報(bào)甲方審批。附加條款4：乙方承擔(dān)施工責(zé)任說明：乙方應(yīng)對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染等承擔(dān)主要責(zé)任。附加條款5：乙方提供施工質(zhì)量保證說明：乙方應(yīng)按照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保施工質(zhì)量，并提供相應(yīng)的質(zhì)量保證措施。附加條款6：乙方負(fù)責(zé)施工進(jìn)度管理說明：乙方應(yīng)按照合同約定的工期，合理組織施工，確保工程按時(shí)完成。3.當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：附加條款1：第三方中介機(jī)構(gòu)的選擇與職責(zé)說明：本合同約定引入第三方中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和驗(yàn)收工作。中介機(jī)構(gòu)的選取由雙方協(xié)商確定，其職責(zé)包括但不限于監(jiān)督施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等。附加條款2：中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及支付方式說明：第三方中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由甲乙雙方承擔(dān)，具體費(fèi)用及支付方式由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。附加條款3：中介機(jī)構(gòu)報(bào)告與決定說明：中介機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，定期向甲乙雙方提交項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，并對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見。甲乙雙方應(yīng)尊重中介機(jī)構(gòu)的決定。附加條款4：中介機(jī)構(gòu)變更與退出說明：如需更換第三方中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如中介機(jī)構(gòu)因故退出，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定替代機(jī)構(gòu)。附加條款5：中介機(jī)構(gòu)責(zé)任說明：第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)，如因中介機(jī)構(gòu)原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤、質(zhì)量問題或安全事故，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。附加條款6：中介機(jī)構(gòu)與甲乙雙方的溝通說明：中介機(jī)構(gòu)應(yīng)與甲乙雙方保持密切溝通，及時(shí)傳遞項(xiàng)目信息，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.設(shè)計(jì)圖紙2.施工技術(shù)規(guī)范3.合同附件一4.合同附件二5.合同附件三6.第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明7.項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告8.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告9.安全生產(chǎn)記錄10.環(huán)境保護(hù)措施記錄11.預(yù)付款支付擔(dān)保12.工程進(jìn)度款支付擔(dān)保13.合同變更協(xié)議14.合同終止協(xié)議15.爭(zhēng)議解決文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：承攬方未按合同約定完成施工任務(wù)。認(rèn)定：根據(jù)合同約定的施工期限和施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承攬方未按時(shí)完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求。2.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款。認(rèn)定：根據(jù)合同約定的支付時(shí)間和方式，甲方未在約定的時(shí)間內(nèi)支付工程款。3.違約行為：一方未按合同約定履行其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。2.施工質(zhì)量：指工程實(shí)體的質(zhì)量，包括材料、工藝、設(shè)計(jì)等方面的質(zhì)量。3.施工安全：指施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)條件，包括人員、設(shè)備、環(huán)境等方面的安全。4.環(huán)境保護(hù)：指在施工過程中采取的措施，以減少對(duì)環(huán)境的影響和損害。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過程中出現(xiàn)的分歧或爭(zhēng)議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：施工過程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更。解決辦法：及時(shí)溝通，由設(shè)計(jì)單位或甲方提出變更，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。2.問題：施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題。解決辦法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，確保工程質(zhì)量。3.問題：施工過程中出現(xiàn)安全事故。解決辦法：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施控制事故，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。4.問題：工程進(jìn)度延誤。解決辦法：分析延誤原因，采取措施加快施工進(jìn)度，確保工程按期完成。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.裝配式建筑項(xiàng)目的施工承攬。2.需要第三方中介機(jī)構(gòu)參與的項(xiàng)目管理。3.需要明確甲方和乙方權(quán)利義務(wù)的工程項(xiàng)目。4.需要保障施工質(zhì)量和安全的項(xiàng)目。5.需要規(guī)范工程進(jìn)度和成本控制的項(xiàng)目。全文完。二零二五年度裝配式建筑承攬合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱1.2法定代表人姓名1.3聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式1.4注冊(cè)地址及通訊地址2.合同標(biāo)的2.1項(xiàng)目名稱2.2項(xiàng)目地點(diǎn)2.3項(xiàng)目規(guī)模及結(jié)構(gòu)類型2.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容3.合同工期3.1工期起止時(shí)間3.2里程碑節(jié)點(diǎn)3.3工期延誤責(zé)任4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)4.2質(zhì)量驗(yàn)收程序4.3質(zhì)量責(zé)任5.工程造價(jià)5.1工程造價(jià)組成5.2工程造價(jià)調(diào)整5.3預(yù)付款比例及支付時(shí)間5.4進(jìn)度款支付及結(jié)算5.5結(jié)算及最終支付6.施工圖紙及技術(shù)資料6.1施工圖紙及資料提供6.2施工圖紙及技術(shù)資料審核6.3施工圖紙及技術(shù)資料修改7.施工組織設(shè)計(jì)7.1施工組織設(shè)計(jì)編制7.2施工組織設(shè)計(jì)審核7.3施工組織設(shè)計(jì)修改8.施工進(jìn)度計(jì)劃8.1施工進(jìn)度計(jì)劃編制8.2施工進(jìn)度計(jì)劃審核8.3施工進(jìn)度計(jì)劃修改9.安全生產(chǎn)9.1安全生產(chǎn)責(zé)任9.2安全生產(chǎn)管理制度9.3安全生產(chǎn)事故處理10.環(huán)境保護(hù)10.1環(huán)境保護(hù)責(zé)任10.2環(huán)境保護(hù)措施10.3環(huán)境污染事故處理11.材料設(shè)備11.1材料設(shè)備采購(gòu)11.2材料設(shè)備驗(yàn)收11.3材料設(shè)備保管12.施工現(xiàn)場(chǎng)管理12.1施工現(xiàn)場(chǎng)布置12.2施工現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任12.3施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.3爭(zhēng)議解決程序14.合同終止及解除14.1合同終止條件14.2合同解除條件14.3合同終止及解除程序14.4合同終止及解除后的處理第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱甲方：建筑乙方：裝配式建筑1.2法定代表人姓名甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式甲方聯(lián)系人：，電話：138xxxx5678乙方聯(lián)系人：趙六，電話：139xxxx56781.4注冊(cè)地址及通訊地址甲方注冊(cè)地址：市區(qū)街道號(hào)甲方通訊地址：市區(qū)街道號(hào)乙方注冊(cè)地址：市區(qū)街道號(hào)乙方通訊地址：市區(qū)街道號(hào)2.合同標(biāo)的2.1項(xiàng)目名稱市區(qū)住宅小區(qū)裝配式建筑項(xiàng)目2.2項(xiàng)目地點(diǎn)市區(qū)街道2.3項(xiàng)目規(guī)模及結(jié)構(gòu)類型總建筑面積：100000平方米結(jié)構(gòu)類型：剪力墻結(jié)構(gòu)2.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括裝配式建筑主體結(jié)構(gòu)、屋面、墻面、地面、門窗等全部構(gòu)件的制造、運(yùn)輸、安裝及竣工驗(yàn)收。3.合同工期3.1工期起止時(shí)間自合同簽訂之日起至2025年12月31日止3.2里程碑節(jié)點(diǎn)1）基礎(chǔ)工程完成：2025年3月31日2）主體結(jié)構(gòu)完成：2025年6月30日3）屋面、墻面、地面完成：2025年9月30日4）門窗安裝完成：2025年11月30日3.3工期延誤責(zé)任因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款的0.1%作為違約金；因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方有權(quán)要求甲方延長(zhǎng)工期，并按照實(shí)際延誤時(shí)間調(diào)整工期。4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB503002013及國(guó)家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2質(zhì)量驗(yàn)收程序1）乙方在施工過程中，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，并在自檢合格后通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。2）甲方在接到乙方通知后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。3）驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在接到通知后3日內(nèi)進(jìn)行整改，直至合格。4.3質(zhì)量責(zé)任1）乙方對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任。2）若因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)無條件返工，直至合格，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。5.工程造價(jià)5.1工程造價(jià)組成包括但不限于：人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。5.2工程造價(jià)調(diào)整1）因政策調(diào)整、市場(chǎng)波動(dòng)等因素導(dǎo)致材料價(jià)格變動(dòng)，可按實(shí)際價(jià)格調(diào)整工程造價(jià)。2）因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等原因?qū)е鹿こ淘靸r(jià)變動(dòng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后調(diào)整。5.3預(yù)付款比例及支付時(shí)間合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款，在合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量支付，每月支付一次；結(jié)算及最終支付在竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)支付。6.施工圖紙及技術(shù)資料6.1施工圖紙及資料提供乙方應(yīng)在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供完整的施工圖紙及技術(shù)資料。6.2施工圖紙及技術(shù)資料審核甲方在收到施工圖紙及技術(shù)資料后5個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并提出修改意見。6.3施工圖紙及技術(shù)資料修改乙方根據(jù)甲方意見修改施工圖紙及技術(shù)資料，并在修改完成后再次提交甲方審核。8.施工組織設(shè)計(jì)8.1施工組織設(shè)計(jì)編制乙方應(yīng)根據(jù)合同要求及工程特點(diǎn)，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，包括施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、資源配置、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等。8.2施工組織設(shè)計(jì)審核甲方應(yīng)在收到乙方提交的施工組織設(shè)計(jì)后5個(gè)工作日內(nèi)完成審核，提出書面意見。8.3施工組織設(shè)計(jì)修改乙方應(yīng)根據(jù)甲方意見對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，并在修改完成后重新提交甲方審核，直至甲方滿意為止。9.施工進(jìn)度計(jì)劃9.1施工進(jìn)度計(jì)劃編制乙方應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，包括各分部分項(xiàng)工程的施工順序、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資源需求等。9.2施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲方應(yīng)在收到乙方提交的施工進(jìn)度計(jì)劃后3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，提出書面意見。9.3施工進(jìn)度計(jì)劃修改乙方應(yīng)根據(jù)甲方意見對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行修改，并在修改完成后重新提交甲方審核，直至甲方滿意為止。10.安全生產(chǎn)10.1安全生產(chǎn)責(zé)任乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)負(fù)全部責(zé)任。10.2安全生產(chǎn)管理制度乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，包括安全教育培訓(xùn)、安全檢查、事故處理等。10.3安全生產(chǎn)事故處理發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，乙方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施控制事故擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)告甲方和相關(guān)部門。11.環(huán)境保護(hù)11.1環(huán)境保護(hù)責(zé)任乙方應(yīng)遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，采取措施減少施工過程中的環(huán)境污染。11.2環(huán)境保護(hù)措施乙方應(yīng)采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，如噪聲控制、廢水處理、固體廢棄物管理等。11.3環(huán)境污染事故處理發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí)，乙方應(yīng)立即采取措施控制污染源，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。12.材料設(shè)備12.1材料設(shè)備采購(gòu)乙方應(yīng)按照合同約定和施工組織設(shè)計(jì)要求，采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料設(shè)備。12.2材料設(shè)備驗(yàn)收甲方應(yīng)在材料設(shè)備到貨后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可使用。12.3材料設(shè)備保管乙方應(yīng)妥善保管材料設(shè)備，防止損壞和丟失。13.施工現(xiàn)場(chǎng)管理13.1施工現(xiàn)場(chǎng)布置乙方應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和施工組織設(shè)計(jì)要求，合理布置施工現(xiàn)場(chǎng)，確保施工安全和文明施工。13.2施工現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任乙方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理負(fù)全部責(zé)任，包括施工秩序、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、消防設(shè)施等。13.3施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工規(guī)定，確保施工現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序。14.爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會(huì)仲裁。14.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁委員會(huì)14.3爭(zhēng)議解決程序按照仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與范圍1.1第三方的定義本合同中所述第三方是指除合同雙方（甲方和乙方）以外的，因履行本合同需要介入合同關(guān)系的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的范圍技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢驗(yàn)、檢測(cè)、評(píng)估等服務(wù)的提供者；材料設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)輸服務(wù)商；保險(xiǎn)、擔(dān)保等金融服務(wù)提供者；法律、仲裁、調(diào)解等第三方爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)；其他因合同履行需要介入的第三方。2.第三方介入的程序2.1第三方選擇1）甲方和乙方應(yīng)共同選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議或服務(wù)合同。2）第三方的選擇應(yīng)基于其專業(yè)能力、信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量等因素。2.2第三方介入的審批1）甲方和乙方應(yīng)在第三方介入前，共同審議并書面同意第三方的介入。2）第三方介入的具體事宜應(yīng)在合同中明確約定。3.第三方介入的責(zé)權(quán)利3.1第三方的責(zé)任1）第三方應(yīng)按照合同約定或合作協(xié)議的要求，履行其職責(zé)。2）第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方的權(quán)利1）第三方有權(quán)獲得合同約定的報(bào)酬和服務(wù)費(fèi)用。2）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助和支持。3.3第三方的義務(wù)1）第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。2）第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的設(shè)定1）合同雙方應(yīng)在合作協(xié)議或服務(wù)合同中明確約定第三方的責(zé)任限額。2）責(zé)任限額應(yīng)基于第三方的業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和合同金額等因素合理設(shè)定。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整1）如因市場(chǎng)變化、政策調(diào)整等原因?qū)е仑?zé)任限額不合理，雙方可協(xié)商調(diào)整。2）調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)在雙方同意后書面確認(rèn)。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1甲方與第三方的劃分1）甲方與第三方之間，合同雙方應(yīng)各自承擔(dān)自己的法律責(zé)任。2）甲方應(yīng)向第三方提供必要的配合和支持。5.2乙方與第三方的劃分1）乙方與第三方之間，合同雙方應(yīng)各自承擔(dān)自己的法律責(zé)任。2）乙方應(yīng)向第三方提供必要的配合和支持。5.3第三方與其他第三方的關(guān)系1）第三方之間，應(yīng)根據(jù)各自的合作協(xié)議或服務(wù)合同，明確各自的權(quán)利義務(wù)。2）第三方之間發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過協(xié)商或仲裁等方式解決。6.第三方介入的合同變更6.1第三方介入的合同變更1）合同雙方在第三方介入過程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書面通知所有相關(guān)方，并經(jīng)所有相關(guān)方同意。2）變更后的合同內(nèi)容應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充部分。6.2第三方介入的合同終止1）如合同雙方或第三方因故需要終止第三方介入，應(yīng)書面通知所有相關(guān)方，并經(jīng)所有相關(guān)方同意。2）終止后的合同關(guān)系應(yīng)按照原合同約定或雙方協(xié)商一致的方式處理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.法定代表人身份證明文件3.聯(lián)系人身份證明文件4.施工圖紙及技術(shù)資料5.施工組織設(shè)計(jì)6.施工進(jìn)度計(jì)劃7.工程造價(jià)明細(xì)表8.材料設(shè)備清單及質(zhì)量保證書9.安全生產(chǎn)管理制度及應(yīng)急預(yù)案10.環(huán)境保護(hù)措施及應(yīng)急預(yù)案11.預(yù)付款支付憑證12.進(jìn)度款支付憑證13.結(jié)算及最終支付憑證14.第三方合作協(xié)議或服務(wù)合同15.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件16.其他雙方認(rèn)為必要的文件附件詳細(xì)要求和說明：1.所有附件均需加蓋合同雙方公章或合同雙方法定代表人簽字。2.所有附件均為復(fù)印件，需與原件核對(duì)無誤。3.所有附件應(yīng)清晰可辨，不得涂改、偽造。4.附件內(nèi)容應(yīng)與合同內(nèi)容一致。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1乙方未按時(shí)完成工程進(jìn)度，導(dǎo)致工期延誤。1.2乙方提供的材料設(shè)備不符合合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。1.3乙方未按合同約定進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。1.4乙方未按合同約定進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，造成環(huán)境污染。1.5甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)，導(dǎo)致乙方無法正常履行合同。1.6任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1工期延誤：乙方每延誤一天，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款的0.1%作為違約金。2.2材料設(shè)備質(zhì)量：乙方提供的材料設(shè)備如不符合合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)無條件更換或退貨，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。2.3安全生產(chǎn)：乙方因安全生產(chǎn)管理不善導(dǎo)致安全事故，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，包括但不限于賠償損失、罰款等。2.4環(huán)境保護(hù)：乙方未按合同約定進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，造成環(huán)境污染，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和賠償責(zé)任。2.5付款延誤：甲方每延誤一天支付款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的0.1%作為違約金。2.6其他違約行為：根據(jù)違約行為的性質(zhì)和后果，由雙方協(xié)商確定違約責(zé)任。示例說明：1.乙方未按時(shí)完成工程進(jìn)度，導(dǎo)致工期延誤5天，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款的0.5%作為違約金。2.乙方提供的鋼筋不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，甲方發(fā)現(xiàn)后，乙方應(yīng)立即更換，并承擔(dān)更換產(chǎn)生的全部費(fèi)用。3.乙方因安全生產(chǎn)管理不善導(dǎo)致工地發(fā)生火災(zāi)，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，包括賠償甲方損失、支付罰款等。4.甲方未按時(shí)支付進(jìn)度款，導(dǎo)致乙方無法購(gòu)買材料，甲方應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的0.5%作為違約金。全文完。二零二五年度裝配式建筑承攬合同3合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2乙方名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.3其他相關(guān)方：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懀┒?、合同前?.1背景和目的鑒于甲方在二零二五年度有裝配式建筑承攬需求，乙方具備相關(guān)資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，簽訂本合同，以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語本合同中涉及的專業(yè)術(shù)語如下：（1）裝配式建筑：指在工廠內(nèi)預(yù)制構(gòu)件，現(xiàn)場(chǎng)組裝而成的建筑。（2）預(yù)制構(gòu)件：指在工廠內(nèi)按照設(shè)計(jì)要求，預(yù)先加工制作的建筑構(gòu)件。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）合同價(jià)款：指本合同約定的甲方支付給乙方的全部費(fèi)用。（2）工期：指本合同約定的乙方完成裝配式建筑承攬任務(wù)的時(shí)間。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成裝配式建筑承攬任務(wù)。（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。（3）甲方應(yīng)按合同約定支付合同價(jià)款。（4）甲方應(yīng)配合乙方完成相關(guān)工作，提供必要的場(chǎng)地、設(shè)備等。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成裝配式建筑承攬任務(wù)。（2）乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（3）乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)提供相關(guān)技術(shù)文件和資料。（4）乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收，確保工程順利進(jìn)行。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工期為____個(gè)月。5.2合同履行地點(diǎn)本合同約定的履行地點(diǎn)為：____________________。5.3合同履行方式（1）乙方按照甲方要求，在約定地點(diǎn)進(jìn)行裝配式建筑承攬工作。（2）乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成裝配式建筑承攬任務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同約定的工期屆滿，且乙方完成全部承攬任務(wù)。（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致，本合同可以解除。6.3終止程序（1）一方提出解除合同，應(yīng)提前____天書面通知對(duì)方。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。6.4終止后果（1）合同解除后，乙方應(yīng)按照合同約定完成剩余工作。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定結(jié)算合同價(jià)款。（3）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)爭(zhēng)議。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單，按照約定的設(shè)計(jì)費(fèi)率計(jì)算。（2）材料費(fèi)：包括預(yù)制構(gòu)件、輔助材料、設(shè)備等，按實(shí)際使用量計(jì)算。（3）人工費(fèi)：包括乙方施工人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)等，按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。（4）機(jī)械使用費(fèi)：包括施工機(jī)械租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等。（5）管理費(fèi)：根據(jù)工程規(guī)模和復(fù)雜程度，按照約定的管理費(fèi)率計(jì)算。（6）利潤(rùn)：按照約定的利潤(rùn)率計(jì)算。7.2支付方式（1）甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和比例，向乙方支付合同價(jià)款。（2）支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由乙方提供。7.3支付時(shí)間（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的____%作為預(yù)付款。（2）工程進(jìn)度達(dá)到約定的節(jié)點(diǎn)，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度款。（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余合同價(jià)款的____%。（4）工程保修期滿后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付保修金。7.4支付條款（1）甲方支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)附具付款憑證，注明款項(xiàng)用途。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付款項(xiàng)后，出具收據(jù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。（2）甲方未按合同約定提供場(chǎng)地、設(shè)備等配合乙方施工的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按合同約定完成工程任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。（2）乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。（3）乙方違反保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約金和賠償金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，由雙方協(xié)商確定。（2）賠償方式為貨幣支付，具體金額由雙方約定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同涉及的保密內(nèi)容包括但不限于：（1）甲乙雙方的商業(yè)秘密。（2）項(xiàng)目的技術(shù)方案、圖紙、數(shù)據(jù)等。（3）合同內(nèi)容及相關(guān)文件。9.2保密期限本合同保密期限自合同簽訂之日起____年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取有效措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂等社會(huì)異常事件。（3）政府行為導(dǎo)致的政策變化。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）雙方應(yīng)采取措施，減少損失。（3）不可抗力事件解除后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致工程中斷。（2）政府政策變化導(dǎo)致項(xiàng)目停工。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。（2）或提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓合同或合同中的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同涉及國(guó)家安全、公共利益的事項(xiàng)。（2）合同約定不得轉(zhuǎn)讓的其他情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)裝配式建筑項(xiàng)目的最終驗(yàn)收權(quán)。（2）乙方保留對(duì)裝配式建筑項(xiàng)目的技術(shù)保密權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）在合同履行期間，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。（2）在合同履行期間，如遇國(guó)家政策調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）合同的