[一級(jí)建造師考試密押資料]建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)模擬331

1、一級(jí)建造師考試密押資料建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)模擬331一級(jí)建造師考試密押資料建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)模擬331建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)模擬331一、單項(xiàng)選擇題(每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意)問題:1. 某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時(shí)施工單位出賣模板的合同為_合同。A.有效B.效力待定C.可變更、可撤銷D.無效答案:A考點(diǎn) 無處分權(quán)人訂立的合同解析 合同法規(guī)定，無處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效。問題:2. 關(guān)于合同解除特征的表述中，不正

2、確的是_。A.合同的解除適用于可撤銷合同B.合同解除須具備法律規(guī)定的條件C.合同解除須有解除的行為D.合同解除使合同關(guān)系自始消滅或者向?qū)硐麥绱鸢?A考點(diǎn) 合同解除的特征解析 合同解除具有如下特征：(1)合同的解除適用于合法有效的合同，而無效合同、可撤銷合同不發(fā)生合同解除。(2)合同解除須具備法律規(guī)定的條件。非依照法律規(guī)定，當(dāng)事人不得隨意解除合同。我國(guó)法律規(guī)定的合同解除條件主要有約定解除和法定解除。(3)合同解除須有解除的行為。無論哪一方當(dāng)事人享有解除合同的權(quán)利，其必須向?qū)Ψ教岢鼋獬贤囊馑急硎?，才能達(dá)到合同解除的法律后果。(4)合同解除使合同關(guān)系自始消滅或者向?qū)硐麥?，可視為?dāng)事人之間未發(fā)

3、生合同關(guān)系，或者合同尚存的權(quán)利義務(wù)不再履行。問題:3. 甲所在的乙建筑公司瀕臨破產(chǎn)，在2010年6月2日法定整頓期間，甲成為被裁減人員。如乙建筑公司在_前錄用人員，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先錄用甲等被裁減人員。A.2010年7月2日B.2010年9月2日C.2010年12月2日D.2011年6月2日答案:C考點(diǎn) 用人單位經(jīng)濟(jì)性裁員的規(guī)定解析 經(jīng)濟(jì)性裁員是指用人單位由于經(jīng)營(yíng)不善等經(jīng)濟(jì)原因，一次性辭退部分勞動(dòng)者的情形。用人單位在6個(gè)月內(nèi)重新招用人員的，應(yīng)當(dāng)通知被裁減的人員，并在同等條件下優(yōu)先招用被裁減人員。問題:4. 承保安裝機(jī)器、設(shè)備、儲(chǔ)油罐、鋼結(jié)構(gòu)工程、起重機(jī)、吊車及包含機(jī)械工程因素的各種安裝工程的險(xiǎn)種是_。A

4、.建筑工程一切險(xiǎn)B.安裝工程一切險(xiǎn)C.建筑職工意外傷害險(xiǎn)D.工程監(jiān)理責(zé)任險(xiǎn)答案:B考點(diǎn) 安裝工程一切險(xiǎn)解析 安裝工程一切險(xiǎn)是承保安裝機(jī)器、設(shè)備、儲(chǔ)油罐、鋼結(jié)構(gòu)工程、起重機(jī)、吊車及包含機(jī)械工程因素的各種安裝工程的險(xiǎn)種。問題:5. 安裝工程一切險(xiǎn)對(duì)考核期的保險(xiǎn)責(zé)任一般不超過_個(gè)月。A.1B.2C.3D.6答案:C考點(diǎn) 安裝工程一切險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任期限解析 安裝工程一切險(xiǎn)對(duì)考核期的保險(xiǎn)責(zé)任一般不超過3個(gè)月，若超過3個(gè)月，應(yīng)另行加收保險(xiǎn)費(fèi)。問題:6. 某建筑公司致函鋼材經(jīng)銷商甲公司：“我公司欲以3300元/噸的價(jià)格購(gòu)買25的螺紋鋼30t，有意者請(qǐng)于3日內(nèi)回復(fù)。”乙公司獲悉此事，趕在甲公司回復(fù)之前致電建筑公

5、司：“同意報(bào)價(jià)，準(zhǔn)備接貨事宜?！闭?qǐng)問，乙公司發(fā)出的這份通知屬于_。A.要約B.承諾C.反要約D.要約邀請(qǐng)答案:A考點(diǎn) 要約解析 合同法規(guī)定，要約是希望和他人訂立合同的意思表示。發(fā)出要約的人稱為要約人，接受要約的人稱為受要約人。本題中，乙公司并非受要約人，故乙公司的行為構(gòu)成要約。問題:7. 王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7日，其中3日屬于法定休假日，4日屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7日加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計(jì)_元。A.560B.1360C.800D.1120答案:B考點(diǎn) 工資報(bào)酬解析 用人單位應(yīng)當(dāng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)支付高于勞動(dòng)者正常工作

6、時(shí)間工資的工資報(bào)酬：安排勞動(dòng)者延長(zhǎng)工作時(shí)間的，支付不低于工資的150%的工資報(bào)酬；休息日安排勞動(dòng)者工作又不能安排補(bǔ)休的，支付不低于工資的200%的工資報(bào)酬；法定休假日安排勞動(dòng)者工作的，支付不低于300%的工資報(bào)酬。問題:8. 合同法規(guī)定，當(dāng)事人依法享有自愿訂立合同的權(quán)利，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。此項(xiàng)條件體現(xiàn)了合同法中的_。A.平等原則B.自愿原則C.公平原則D.誠(chéng)實(shí)信用原則答案:B考點(diǎn) 合同的訂立原則解析 合同法規(guī)定，當(dāng)事人依法享有自愿訂立合同的權(quán)利，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。自愿原則體現(xiàn)了民事活動(dòng)的基本特征，是民事法律關(guān)系區(qū)別于行政法律關(guān)系、刑事法律關(guān)系的特有原則。問題:9. 某施工企

7、業(yè)向某材料供應(yīng)商發(fā)出了要約，材料供應(yīng)商在對(duì)施工企業(yè)的答復(fù)中僅僅要求將交貨時(shí)間推遲1日。根據(jù)合同法的規(guī)定，材料供應(yīng)商的答復(fù)是對(duì)施企業(yè)要約的_。A.實(shí)質(zhì)性變更，該承諾有效B.實(shí)質(zhì)性變更，不構(gòu)成承諾C.非實(shí)質(zhì)性變更，不構(gòu)成承諾D.非實(shí)質(zhì)性變更，視為新要約答案:B考點(diǎn) 承諾解析 承諾的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要約的內(nèi)容一致。受要約人對(duì)要約的內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更的，為新要約。有關(guān)合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議方法等的變更，是對(duì)要約內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更。問題:10. 某投標(biāo)人計(jì)劃對(duì)某開發(fā)商的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)，但在投遞標(biāo)書時(shí)卻誤將標(biāo)書送給了另一個(gè)開發(fā)商，盡管要約已經(jīng)發(fā)出，但該要

8、約仍不發(fā)生法律效力，因?yàn)開。A.要約是由特定人作出的意思表示B.要約必須具有訂立合同的意思表示C.要約必須向要約人希望與之訂立合同的受要約人發(fā)出D.要約的內(nèi)容必須具體、明確答案:C考點(diǎn) 要約解析 合同法規(guī)定，要約是希望和他人訂立合同的意思表示。問題:11. 關(guān)于標(biāo)的物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的表述，不正確的是_。A.標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)B.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)C.出賣人按照約定未交付有關(guān)標(biāo)的物的單證和資料的，標(biāo)的物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)不得轉(zhuǎn)移D.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求

9、，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同答案:C考點(diǎn) 標(biāo)的物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)解析 出賣人按照約定未交付有關(guān)標(biāo)的物的單證和資料的，不影響標(biāo)的物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。因標(biāo)的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同。買受人拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同的，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由出賣人承擔(dān)。問題:12. 建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程_。A.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)盈利B.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)竣工、同時(shí)投產(chǎn)使用C.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)竣工D.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用答案:D考點(diǎn) 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境噪聲污染的防治解析 建設(shè)項(xiàng)

10、目的環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。問題:13. 在全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)_批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得國(guó)務(wù)院文物行政部門同意。A.縣級(jí)以上地方人民政府B.設(shè)區(qū)的市級(jí)以上人民政府C.國(guó)務(wù)院D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府答案:D考點(diǎn) 在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶內(nèi)從事建設(shè)活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定解析 在全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得國(guó)務(wù)院文物行政部門同意。問題:14. 建筑程施工許可管理辦法規(guī)定，工程投資額

11、在_萬元以下的建筑工程，可以不申請(qǐng)辦理施工許可證。A.40B.60C.30D.50答案:C考點(diǎn) 限額以下的小型工程解析 建筑工程施工許可管理辦法規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程，可以不申請(qǐng)辦理施工許可證。問題:15. 某擴(kuò)建工程建設(shè)單位因急于參加認(rèn)證，于11月15日未經(jīng)檢驗(yàn)而使用該工程，11月20日承包人提交了竣了驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，11月30日建設(shè)單位組織驗(yàn)收，12月3日工程竣工驗(yàn)收合格，則該程竣工日期為_。A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日答案:A考點(diǎn) 工程竣工日期的確定解析 建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之

12、日為竣工日期。問題:16. 由于施工合同糾紛，甲向人民法院起訴乙，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經(jīng)法庭許可中途退庭，則人民法院對(duì)該起訴訟案件_。A.移送二審法院裁決B.按撤訴處理C.按缺席判決D.進(jìn)入再審程序答案:B考點(diǎn) 審判程序解析 原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理；被告反訴的，可以缺席判決。問題:17. 某施工企業(yè)派采購(gòu)員王某采購(gòu)一批外墻面磚，王某與某建筑材料公司簽訂了一份外墻面磚供應(yīng)合同，因洽談順利，且該生產(chǎn)公司的衛(wèi)生潔具質(zhì)量上乘，價(jià)格優(yōu)惠，遂以公司名義又簽訂了50套潔具供應(yīng)合同，則該潔具供應(yīng)合同屬于_。A.效力待定合同B.無效合同C.

13、可變更合同D.可撤銷合同答案:A考點(diǎn) 效力待定合同解析 效力待定合同是指合同雖然已經(jīng)成立，但因其不完全符合有關(guān)生效要件的規(guī)定，其合同效力能否發(fā)生尚未確定，一般須經(jīng)有權(quán)人表示承認(rèn)才能生效。合同法規(guī)定的效力待定合同有三種，即限制行為能力人訂立的合同，無權(quán)代理人訂立的合同，無處分權(quán)人處分他人的財(cái)產(chǎn)訂立的合同。問題:18. 王某發(fā)現(xiàn)吊裝預(yù)制構(gòu)件欲脫落，拒絕繼續(xù)作業(yè)并迅速躲避。王某的行為是行使法律賦予的_。A.正當(dāng)防衛(wèi)權(quán)B.緊急避險(xiǎn)權(quán)C.拒絕權(quán)D.知情權(quán)答案:B考點(diǎn) 緊急避險(xiǎn)權(quán)解析 安全生產(chǎn)法規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所。問題:19.

14、 施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土強(qiáng)度等級(jí)的通知，施工圖紙中標(biāo)明該部位的混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)為30MPa。對(duì)該單位工程應(yīng)以_為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。A.技術(shù)規(guī)范B.監(jiān)理通知C.施工合同D.施工圖紙答案:D考點(diǎn) 按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的規(guī)定解析 建筑法規(guī)定，建筑施工企業(yè)必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得偷工減料。工程設(shè)計(jì)的修改由原設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)，建筑施工企業(yè)不得擅自修改工程設(shè)計(jì)。問題:20. 根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，建設(shè)單位不得壓縮_工期。A.法定B.合同C.標(biāo)準(zhǔn)D.定額答案:B考點(diǎn) 建設(shè)單位相關(guān)的安全責(zé)任解析 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，建設(shè)單位不得對(duì)勘

15、察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不得壓縮合同約定的工期。問題:21. 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)_。A.只可申請(qǐng)一項(xiàng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)B.必須申請(qǐng)兩項(xiàng)以上的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)C.首次申請(qǐng)資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)最低等級(jí)資質(zhì)D.增項(xiàng)申請(qǐng)資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)最高等級(jí)資質(zhì)答案:C考點(diǎn) 企業(yè)資質(zhì)的申請(qǐng)解析 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)可以申請(qǐng)一項(xiàng)或多項(xiàng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)；企業(yè)首次申請(qǐng)或增項(xiàng)申請(qǐng)資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)最低等級(jí)資質(zhì)。問題:22. 注冊(cè)建造師申請(qǐng)變更注冊(cè)的，應(yīng)提交的材料不包括_。A.注冊(cè)建造師變更注冊(cè)申請(qǐng)表B.注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章C.工作調(diào)動(dòng)證明D

16、.達(dá)到繼續(xù)教育要求的證明材料答案:D考點(diǎn) 申請(qǐng)變更注冊(cè)應(yīng)當(dāng)提交的材料解析 申請(qǐng)變更注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：(1)注冊(cè)建造師變更注冊(cè)申請(qǐng)表；(2)注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章；(3)申請(qǐng)人與新聘剛單位簽訂的聘用合同復(fù)印件或有效證明文件；(4)工作調(diào)動(dòng)證明(與原聘用單位解除聘用合同或聘用合同到期的證明文件、退休人員的退休證明)。問題:23. 根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，建設(shè)工程意外傷害保險(xiǎn)的期限_。A.自保險(xiǎn)合同生效之日起至保險(xiǎn)合同解除止B.自施工合同訂立之日起至施工合同履行完畢止C.自實(shí)際施工之日起至竣工結(jié)算完畢止D.自工程開工之日起至竣工驗(yàn)收合格止答案:D考點(diǎn) 意外傷害保險(xiǎn)期限解析 建設(shè)工程意

17、外傷害保險(xiǎn)期自建設(shè)工程開工之日起至竣工驗(yàn)收合格止。問題:24. 建筑工程專業(yè)注冊(cè)建造師的執(zhí)業(yè)工程范圍不包括_。A.公路路基B.預(yù)拌商品混凝土C.房屋建筑D.附著升降腳手架答案:A考點(diǎn) 建筑工程專業(yè)注冊(cè)建造師的執(zhí)業(yè)工程范圍解析 建筑工程專業(yè)，執(zhí)業(yè)工程范圍為：房屋建筑、裝飾裝修、地基與基礎(chǔ)、土石方、建筑裝修裝飾、建筑幕墻、預(yù)拌商品混凝土、混凝士預(yù)制構(gòu)件、園林古建筑、鋼結(jié)構(gòu)、高聳建筑物，電梯安裝、消防設(shè)施、建筑防水、防腐保溫、附著升降腳手架、金屬門窗、預(yù)應(yīng)力、爆破與拆除、建筑智能化、特種專業(yè)。問題:25. 注冊(cè)建造師管理規(guī)定規(guī)定，隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請(qǐng)注冊(cè)的，建設(shè)主管部門不予受理或者不予注

18、冊(cè)，并給予警告，申請(qǐng)人_年內(nèi)不得再次申請(qǐng)注冊(cè)。A.1B.2C.3D.5答案:A考點(diǎn) 建造師注冊(cè)違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任解析 注冊(cè)建造師管理規(guī)定中規(guī)定，隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請(qǐng)注冊(cè)的，建設(shè)主管部門不予受理或者不予注冊(cè)。并給予警告，申請(qǐng)人1年內(nèi)不得再次申請(qǐng)注冊(cè)。問題:26. 按照擔(dān)保法的規(guī)定，債權(quán)人依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人，在通知債務(wù)人和保證人后，保證人_。A.可以在減少保證范圍的前提下再承擔(dān)保證責(zé)任B.必須在原擔(dān)保范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任C.可以拒絕再承擔(dān)保證責(zé)任D.同意后，才繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任答案:B考點(diǎn) 保證責(zé)任解析 保證期間，債權(quán)人依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，保證人在原保證擔(dān)保的范圍內(nèi)

19、繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定。保證期間，債權(quán)人許可債務(wù)人轉(zhuǎn)讓債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，保證人對(duì)未經(jīng)其同意轉(zhuǎn)讓的債務(wù)，不再承擔(dān)保證責(zé)任。問題:27. 某施工單位拒不履行法院生效判決，現(xiàn)查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項(xiàng)，則法院可采取的強(qiáng)制執(zhí)行措施是_。A.查封B.凍結(jié)C.拍賣D.提存答案:B考點(diǎn) 執(zhí)行措施解析 執(zhí)行措施是指人民法院依照法定程序強(qiáng)制執(zhí)行生效法律文書的方法和手段。被執(zhí)行人不履行法律文書確定的義務(wù)，并有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的，執(zhí)行員可以立即采取強(qiáng)制執(zhí)行措施。執(zhí)行人可以查封、凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人的存款。問題:28. 甲施工企業(yè)與乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)簽訂了一份600萬元的鋼材購(gòu)

20、銷合同，合同約定甲施工企業(yè)分期付款，最后一筆尾款于2011年8月31日前付清，丙企業(yè)在合同的保證人一欄中加蓋了企業(yè)的印章。甲施工企業(yè)逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)于2011年9月20日向法院提起訴訟。下列關(guān)于保證責(zé)任和保證期間的表述，正確的是_。A.丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自2011年8月31日起6個(gè)月B.丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自2011年9月20日起6個(gè)月C.丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自2011年8月31日起6個(gè)月D.丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自2011年9月20日起6個(gè)月答案:C考點(diǎn) 保證責(zé)任的承擔(dān)解析 當(dāng)事人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照

21、連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。連帶責(zé)任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務(wù)履行期屆滿之日起6個(gè)月內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。問題:29. 行政機(jī)關(guān)作出準(zhǔn)予行政許可的決定，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起_日內(nèi)向申請(qǐng)人頒發(fā)、送達(dá)行政許可證件，或者加貼標(biāo)簽、加蓋檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢疫印章。A.7B.10C.14D.20答案:B考點(diǎn) 行政許可的實(shí)施期限解析 行政機(jī)關(guān)作出準(zhǔn)予行政許可的決定，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起10日內(nèi)向申請(qǐng)人頒發(fā)、送達(dá)行政許可證件，或者加貼標(biāo)簽、加蓋檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢疫印章。問題:30. 雙方當(dāng)事人互享債權(quán)、互負(fù)債務(wù)，一方的合同權(quán)利正好是對(duì)方的合同義務(wù)，彼此形成對(duì)價(jià)關(guān)系的合同稱為_。A.諾成

22、合同B.雙務(wù)合同C.要式合同D.有償合同答案:B考點(diǎn) 雙務(wù)合同解析 根據(jù)合同當(dāng)事人是否互相負(fù)有給付義務(wù)，可以將合同分為雙務(wù)合同和單務(wù)合同。雙務(wù)合同，足指當(dāng)事人雙方互負(fù)對(duì)待給付義務(wù)的合同，即雙方當(dāng)事人互享債權(quán)、互負(fù)債務(wù)，一方的合同權(quán)利正好是對(duì)方的合同義務(wù)，彼此形成對(duì)價(jià)關(guān)系。問題:31. 某施工單位在參加投標(biāo)中有違法行為，建設(shè)行政主管部門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。如果施工單位申請(qǐng)行政復(fù)議，申請(qǐng)的最后期限為_。A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日答案:D考點(diǎn) 申請(qǐng)行政復(fù)議的期限解析 當(dāng)事人認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的，可以自知道該具體行政行為之日起60日

23、內(nèi)提出行政復(fù)議申請(qǐng)。問題:32. 建設(shè)單位要求施工單位墊資進(jìn)行建設(shè)，雙方在合同中約定了墊資條款，建設(shè)單位同意按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息。工程竣工后，施工單位要求返還墊資并要求按照合同約定支付墊資利息。根據(jù)有關(guān)司法解釋，下列說法正確的是_。A.法院對(duì)墊資應(yīng)當(dāng)按照工程欠款處理B.由于墊資違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，該合同無效C.法院對(duì)返還墊資和支付墊資利息的請(qǐng)求均應(yīng)予以支持D.法院對(duì)返還墊資請(qǐng)求應(yīng)予支持，但對(duì)支付墊資利息的請(qǐng)求不應(yīng)支持答案:C考點(diǎn) 工程墊資的處理解析 最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人請(qǐng)求按照約

24、定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。問題:33. 我國(guó)民事證據(jù)的種類中，_在建設(shè)工程糾紛的處理過程中，具有特殊的重要性。A.證人證言B.物證C.視聽資料D.鑒定結(jié)論答案:D考點(diǎn) 鑒定結(jié)論解析 在對(duì)建設(shè)工程領(lǐng)域諸如工程質(zhì)量、造價(jià)等方面的糾紛進(jìn)行處理的過程中，針對(duì)有關(guān)的專業(yè)問題，由法院或仲裁機(jī)構(gòu)委托具有相應(yīng)資格的專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，并出具相應(yīng)鑒定結(jié)論，是法院或仲裁機(jī)構(gòu)據(jù)以查明案件事實(shí)、進(jìn)行裁判的重要手段之一。因此，鑒定結(jié)論作為我國(guó)民事證據(jù)的一種，在建設(shè)工程糾紛的處理過程中，具有特殊的重要性。問題:34. A公司承建B公司的住宅工

25、程，后來雙方因工程質(zhì)量問題產(chǎn)生糾紛，A公司決定起訴B公司。A公司的注冊(cè)登記地在甲市，B公司的注冊(cè)登記地在乙市，該工程位于丙市，雙方的合同是在丁市簽訂的。根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，A公司應(yīng)當(dāng)向_市人民法院起訴。A.甲B.甲或丁C.丙D.丁答案:C考點(diǎn) 地域管轄解析 按照最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋，建設(shè)工程施工合同糾紛不適用專屬管轄，而應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法規(guī)定，適用合同糾紛的地域管轄原則，即由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。問題:35. 甲房地產(chǎn)開發(fā)商與乙建筑施工企業(yè)簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式

26、。后來由于工程質(zhì)量問題產(chǎn)生了糾紛，雙方?jīng)Q定將此糾紛提交該市仲裁委員會(huì)仲裁。則下列說法正確的是_。A.由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以只能通過和解的方式解決糾紛B.由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以發(fā)生糾紛后不能通過仲裁解決C.由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以可以通過仲裁解決糾紛D.由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以不能通過和解解決糾紛答案:C考點(diǎn) 仲裁裁決解析 當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁后，可以自行和解。達(dá)成和解協(xié)議的，可以請(qǐng)求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書，也可

27、以撤回仲裁申請(qǐng)。二、多項(xiàng)選擇題(每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。)問題:1. 根據(jù)合同法的規(guī)定，建設(shè)工程施工合同的主要內(nèi)容包括_。A.工程范圍B.建設(shè)工期C.竣工驗(yàn)收D.工程造價(jià)E.格式條款 A B C D E答案:ABCD考點(diǎn) 施工合同的內(nèi)容解析 施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。問題:2. 注冊(cè)建造師可同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)及以上建設(shè)工程施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的情形有_。A.同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的B.合同約定的工程

28、驗(yàn)收合格的C.發(fā)包方與注冊(cè)建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的D.發(fā)包方同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的E.因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工超過120日，經(jīng)建設(shè)單位同意的 A B C D E答案:ABE考點(diǎn) 建造師的執(zhí)業(yè)范圍解析 建造師經(jīng)注冊(cè)后，有權(quán)以建造師名義擔(dān)任建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理及從事其他施工活動(dòng)的管理，但不得同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)及以上建設(shè)工程施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。發(fā)生下列情形之一的除外：(1)同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的；(2)合同約定的工程驗(yàn)收合格的；(3)因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工超過120日(含)，經(jīng)建設(shè)單位同意的。問題:3. 下列合同中屬于可撤銷合同的有_。A.因重大誤解訂立的合同B.在訂立合同時(shí)

29、顯失公平的合同C.因限制民事行為能力人依法不能獨(dú)立簽訂的合同D.因欺詐、脅迫而訂立的合同E.乘人之危而訂立的合同 A B C D E答案:ABDE考點(diǎn) 可撤銷合同的種類解析 合同法規(guī)定，下列合同，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷：(1)因重大誤解訂立的。(2)在訂立合同時(shí)顯失公平的。(3)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷。問題:4. 注冊(cè)建造師應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)有_。A.保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國(guó)家秘密和他人的商業(yè)、技術(shù)等秘密B.對(duì)侵犯本人權(quán)利的行為進(jìn)行申述C.遵守法律、法規(guī)和有關(guān)管理規(guī)定，恪守

30、職業(yè)道德D.協(xié)助注冊(cè)管理機(jī)關(guān)完成相關(guān)工作E.接受繼續(xù)教育，努力提高執(zhí)業(yè)水準(zhǔn) A B C D E答案:ACDE考點(diǎn) 建造師的基本義務(wù)解析 注冊(cè)建造師管理規(guī)定規(guī)定，注冊(cè)建造師應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：(1)遵守法律、法規(guī)和有關(guān)管理規(guī)定，恪守職業(yè)道德；(2)執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程；(3)保證執(zhí)業(yè)成果的質(zhì)量，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；(4)接受繼續(xù)教育，努力提高執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)；(5)保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國(guó)家秘密和他人的商業(yè)、技術(shù)等秘密；(6)與當(dāng)事人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避；(7)協(xié)助注冊(cè)管理機(jī)關(guān)完成相關(guān)工作。問題:5. 民事訴訟法規(guī)定，當(dāng)事人申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全的，我國(guó)的涉外仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請(qǐng)，提交_人民法院裁定。A

31、.被申請(qǐng)人住所地中級(jí)B.財(cái)產(chǎn)所在地的中級(jí)C.申請(qǐng)人住所地中級(jí)D.被申請(qǐng)人住所地基層E.財(cái)產(chǎn)所在地的基層 A B C D E答案:AB考點(diǎn) 涉外仲裁案件的財(cái)產(chǎn)保全解析 民事訴訟法規(guī)定，當(dāng)事人申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全的，中華人民共和國(guó)的涉外仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請(qǐng)，提交被申請(qǐng)人住所地或者財(cái)產(chǎn)所在地的中級(jí)人民法院裁定。問題:6. 承攬合同的特征主要體現(xiàn)在_。A.以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的B.是一種轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的合同C.承攬人的工作具有獨(dú)立性D.承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作E.實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià) A B C D E答案:ACD考點(diǎn) 承攬合同的特征解析 承攬合同的特征：(1)承攬合

32、同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的；(2)承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作；(3)承攬人工作具有獨(dú)立性。問題:7. 建筑法規(guī)定，_的建筑工程，可以由兩個(gè)以上的承包單位聯(lián)合共同承包。A.大型B.結(jié)構(gòu)復(fù)雜C.國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)D.中型E.小型 A B C D E答案:AB考點(diǎn) 共同承包的適用范圍解析 建筑法規(guī)定，大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)復(fù)雜的建筑工程，可以由兩個(gè)以上的承包單位聯(lián)合共同承包。問題:8. 根據(jù)民事訴訟法及相關(guān)規(guī)定，下列在建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據(jù)的有_。A.工程設(shè)計(jì)圖紙B.施工單位偷錄的談判錄音C.律師代理意見D.工程質(zhì)量鑒定報(bào)告E.被告法定代表人的陳述 A

33、B C D E答案:ADE考點(diǎn) 證據(jù)的種類解析 根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，民事證據(jù)分別是：書證、物證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、證人證言、當(dāng)事人的陳述、鑒定意見、勘驗(yàn)筆錄。根據(jù)這條規(guī)定可以判斷D、E選項(xiàng)是可以作為證據(jù)的。書證一般表現(xiàn)為各種書面形式文件或紙面文字材料(但非紙類材料亦可成為書證載體)，如合同文件、各種信函、會(huì)議紀(jì)要、電報(bào)、傳真、電子郵件、圖紙、圖表等，可以判斷A選項(xiàng)是可以作為證據(jù)的。對(duì)于未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人同意私自錄制其談話取得的資料，根據(jù)最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，只要不是以侵害他人合法權(quán)益(如侵害隱私)或者違反法律禁止性規(guī)定的方法(如竊聽)取得的，仍可以作為認(rèn)定案件事實(shí)的

34、依據(jù)。但是B選項(xiàng)信息不充分，無法準(zhǔn)確判斷是否合法取得，建議不選。問題:9. 債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照擔(dān)保法的規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)膿?dān)保方式有_。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金 A B C D E答案:BCD考點(diǎn) 擔(dān)保的方式解析 抵押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人將其動(dòng)產(chǎn)或權(quán)力移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利折價(jià)或者以拍賣、變賣該

35、動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利的價(jià)款優(yōu)先受償。留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。問題:10. 建設(shè)工程承攬合同中定作人的義務(wù)有_。A.支付報(bào)酬B.依法賠償損失C.協(xié)助義務(wù)D.驗(yàn)收工作成果E.對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé) A B C D E答案:ABC考點(diǎn) 定作人的義務(wù)解析 定作人的義務(wù)：(1)按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務(wù)；(2)支付報(bào)酬的義務(wù)；(3)依法賠償損失的義務(wù)；(4)驗(yàn)收工作成果的義務(wù)。問題:11. 仲裁過程中，如當(dāng)事人雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，則仲裁庭下述作法正確的有_。A.制作調(diào)解書B.制作仲裁書C.駁回申請(qǐng)D.撤銷案件E.要求當(dāng)事人撤回申請(qǐng) A B C D E答案:AB考點(diǎn) 仲裁庭的裁決解析 調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書。調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力。調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即發(fā)生法律效力。在調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)及時(shí)做出裁決。問題:12. 可以作