建房合同范本_1

1、標準協(xié)議示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-834編號：_建房合同范本甲方：_乙方：_日期：_建房合同范本用戶指南：該協(xié)議資料適用于通過合同的訂立和履行所要達到的最終目標，并且明確雙方的權利和義務，便于保護當事人的正當利益，實現(xiàn)有效地約束當事人的行為，保證利益方（集體或個人）的合法權益不受損害?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。甲方：_(姓名，身份證號碼)乙方：_(姓名，身份證號碼)甲方擬建房屋一座，位置在_縣_鎮(zhèn)_村_組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權利義務甲方負責提

2、供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前_天通知甲方購買所需材料。乙方具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。工期從_年_月_日開始建設，工期為_天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質量要求乙方應當本著保質保量的原則，按

3、照圖紙施工，加強質量管理。重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣_元。付款時間：第一次付款在施工開始后_天內(nèi)，第二次付款在_，第三次付款在_，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后_天內(nèi)給付。四、違約責任由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金_元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金_元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金_元(或每日承擔違約金_元)。五、爭議解決辦法發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。六、附則本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共