裝修工程施工合同協(xié)議條款

1、.：.；裝修工程施工合同協(xié)議條款發(fā)包方以下簡(jiǎn)稱甲方：委托代理人姓名：住所： 身份證號(hào)：聯(lián)絡(luò)：承包方以下簡(jiǎn)稱乙方：住所：聯(lián)絡(luò)：按照及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，就乙方承包甲方的裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：工程概略 工程地點(diǎn)： 工程裝修面積： 工程承包、采取乙方包工、包全部資料。 工程期限：開工日期： 年 月 日開工日期： 年 月 日 工程款：本合同工程造價(jià)為人民幣：甲方任務(wù) 開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工發(fā)明條件，以不影響施工為原那么。 無償提供施工期間的水源、電源。 擔(dān)任辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和有關(guān)費(fèi)用。 參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)視，

2、參與工程資料驗(yàn)收、開工驗(yàn)收。乙方任務(wù) 施工中嚴(yán)厲執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量規(guī)范、平安操作規(guī)程、防火規(guī)定，平安、保質(zhì)、按期完本錢合同商定的工程內(nèi)容。 擔(dān)任工程廢品、設(shè)備和居室留存家具擺設(shè)的維護(hù)。 保證居室內(nèi)上、下水管暢通和衛(wèi)生間的清潔。 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。工程變卦在施工期間對(duì)合同商定的工程內(nèi)容如需變卦，雙方該當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽署書面變卦協(xié)議，同時(shí)高速相關(guān)工程費(fèi)用及工期。工程變卦協(xié)議，作為開工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。資料供應(yīng) 乙方提供資料設(shè)備，乙方在資料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方。雙方就資料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保規(guī)范共同驗(yàn)收，由甲方確認(rèn)備案。 甲方對(duì)乙方提供的資料持有異議需求進(jìn)

3、展復(fù)檢的，檢測(cè)費(fèi)用由其先行墊付：資料經(jīng)檢測(cè)確定不合格的，檢測(cè)費(fèi)用那么最終由乙方承當(dāng)。工程延誤 下緣由呵斥開工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期該當(dāng)順延：工程量變化；不可抗力；甲方贊同工期順延的其他情況； 對(duì)以下緣由呵斥開工日期延誤，工期該當(dāng)順延：甲方未按合同商定完成其該當(dāng)擔(dān)任的任務(wù)而影響工期的；甲方未按合同商定支付工程款影響正常施工的；因甲方責(zé)任呵斥工期延誤的其他情況； 因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延；因乙方緣由呵斥工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承當(dāng)，工期不順延。 判別呵斥工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議為確定雙方責(zé)任的根據(jù)。工程驗(yàn)收 在施工過程中分以下階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)展結(jié)合驗(yàn)收：資料驗(yàn)收；開

4、工驗(yàn)收； 工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到開工驗(yàn)收通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單。 雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格，由此而呵斥的損失由甲方承當(dāng)。 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，在正常運(yùn)用條件下裝修工程保修期限為二年。工程款支付方式 合同簽字生效后，甲方按以下表中的商定向乙方支付工程款：支付次數(shù)支付時(shí)間工程款支付比率應(yīng)支付金額第一次開工三日前15%第二次開工三日后40%第三次工程進(jìn)度過半40%第四次開工驗(yàn)收合格5% 工程量進(jìn)度超越一增 工程驗(yàn)收合格后，甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)展審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有

5、異議，即視為甲方意支付乙方工程尾款。 工程款合部結(jié)清后，乙方向甲方開具正式一致發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。違約責(zé)任 一方當(dāng)事人未按商定履行合同義務(wù)給對(duì)方呵斥損失的，該當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任；因違反有關(guān)法律規(guī)定受四處分的，最終任由責(zé)任方承當(dāng)。 一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，該當(dāng)及時(shí)通知另一方，并由責(zé)任方承當(dāng)因合同解除而呵斥的損失。 甲方無正當(dāng)理由未按合同商定期限支付第二、三、四次工程款每延誤一日，該當(dāng)向乙方支付遲延部份工程款項(xiàng)2%的違約金。 由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2%的違約金。爭(zhēng)議處理方式 本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方該當(dāng)協(xié)商或調(diào)解處理不成時(shí)，向法院起訴。第十一條 附那

6、么 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。 雙方可以書面方式對(duì)本合同進(jìn)展變卦或補(bǔ)充，但變卦或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定該當(dāng)由乙方承當(dāng)?shù)呢?zé)任，仍該當(dāng)本合同為準(zhǔn)。 因不可歸責(zé)于雙方的緣由影響了合同履行或呵斥損失的，雙方該當(dāng)本著公平原那么協(xié)商處理。 本合同履行終了自動(dòng)終止。甲方簽字： 乙方簽字： 年 月 日附表一工程報(bào)價(jià)單工程單位單價(jià)數(shù)量合計(jì)金額甲方簽字： 乙方簽字： 年 月 日附表二乙方供應(yīng)工程資料、設(shè)備明細(xì)表序號(hào)資料稱號(hào)單位種類規(guī)格數(shù)量供應(yīng)時(shí)間供應(yīng)驗(yàn)收地點(diǎn)甲方簽字： 乙方簽字：附表三工程開工驗(yàn)收單工程稱號(hào)：工程地點(diǎn)：竣 工 驗(yàn) 收 意 見甲方：簽字蓋章：乙方：簽字蓋章：驗(yàn)收日期： 年 月 日附表四工程保修單甲方甲方代理人聯(lián)絡(luò)乙方法定代表人聯(lián)絡(luò)工程地址開工日期開工日期保修期限自 年 月 日到 年 月 日甲方簽字： 乙方簽字：備注： 自開工驗(yàn)收之日起，計(jì)算裝修保修期