2022年機(jī)械承攬加工合同范本

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年機(jī)械承攬加工合同范本承攬方：_地址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方：_ 地址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)

2、明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條 規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保

3、密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)

4、生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)第十條 結(jié)算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責(zé)任一

5、、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不

6、符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(_%_%)或酬金總額的_%(_%_%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行

7、代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條 定作方

8、的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(_%_%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(_%_%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款 規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)

9、承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損

10、、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_)項處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。2022年機(jī)械承攬加工合同范本（二

11、）乙方：為了切實抓好施工安全管理，有效預(yù)防各類事故的發(fā)生，確保施工人員的人身安全和公司財產(chǎn)安全，保障施工順利進(jìn)行，根據(jù)東方路橋集團(tuán)公司及第三工程公司安全管理辦法的規(guī)定，結(jié)合項目部及各種機(jī)械操作人員的實際情況，簽訂本合同，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，以資共同遵守。一、甲方的職責(zé)1、乙方進(jìn)場前，甲方有義務(wù)對乙方進(jìn)行嚴(yán)格的操作技能培訓(xùn)和安全教育、安全交底、緊急預(yù)案的交底。2、甲方免費為乙方提供必要的勞動保護(hù)設(shè)施和用品，并盡量為乙方創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。3、甲方不得強迫乙方從事危險性大的工作。4、甲方必須牢固樹立安全第一，預(yù)防為主的思想，有權(quán)要求乙方做好每一臺機(jī)械的運行記錄及保養(yǎng)、維修記錄。甲方不得在乙方不知

12、情的情況下為乙方提供存在安全隱患的機(jī)械、設(shè)備。5、甲方在施工現(xiàn)場設(shè)立必要的安全標(biāo)志、安全設(shè)施，有權(quán)隨時進(jìn)行安全檢查。二、乙方的職責(zé)1、乙方在接受任務(wù)前，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)甲方交待的機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程、安全交底、緊急預(yù)案以及機(jī)械常識等。2、乙方須做好機(jī)械設(shè)備的經(jīng)常性檢查、保養(yǎng)、維護(hù)并留有記錄，不得讓機(jī)械設(shè)備帶病作業(yè)。3、如果乙方疏忽大意、違規(guī)操作等造成機(jī)械設(shè)備損壞，甲方有權(quán)視情節(jié)要求乙方賠償。4、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方管理人員的調(diào)遣、指揮，在施工期間嚴(yán)禁飲酒、賭博，不得帶病上崗，更不能參與其他違法犯罪活動。如果乙方違約，甲方有權(quán)單方解除合同，給公司造成損失的，甲方有權(quán)追償損失，情節(jié)嚴(yán)重的將移交司法機(jī)關(guān)依法處理。5、乙方由于過失或違規(guī)操作，造成自身或他人傷亡的乙方必須根