2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同提升訓練試卷B卷附答案

2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同提升訓練試卷B卷附答案單選題（共100題）1、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A2、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A3、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C4、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A5、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓工作【答案】C6、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C7、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經(jīng)理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A8、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D9、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D10、根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設(shè)主管部門B.工程項目所在地建設(shè)主管部門C.招標人D.招標代理機構(gòu)【答案】C11、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函【答案】D12、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C13、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標準，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業(yè)標準【答案】B14、下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務(wù)，也可以以自己的名義處理事務(wù)C.受托人在處理委托事務(wù)中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務(wù)而已D.委托合同中委托人應(yīng)當承擔處理事務(wù)中所花費的費用，委托事務(wù)處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D15、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會經(jīng)過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定D.否決所有投標【答案】D16、設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B17、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B18、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。A.即時處分權(quán)B.使用權(quán)C.留置權(quán)D.收益權(quán)【答案】C19、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測【答案】B20、下列關(guān)于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應(yīng)超出投標有效期15天【答案】B21、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C22、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D23、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B24、根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。A.主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位【答案】C25、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A26、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D27、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失【答案】C28、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A29、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D30、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D31、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應(yīng)當向建設(shè)單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應(yīng)承擔由此導(dǎo)致的工期延誤的責任【答案】D32、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A33、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發(fā)接收證書時【答案】B34、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價格【答案】C35、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C36、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B37、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D38、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發(fā)件人的主營業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C39、工程師將其權(quán)利委托給其助手時，授權(quán)委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B40、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C41、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B42、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負責修復(fù)并承擔由此產(chǎn)生的費用B.承包商應(yīng)負責修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由責任方承擔C.責任方應(yīng)負責修復(fù)并承擔由此產(chǎn)生的費用D.責任方應(yīng)負責修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔【答案】B43、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C44、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D45、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B46、基于現(xiàn)場保安，負責阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B47、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】C48、如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費用，則該項指示應(yīng)構(gòu)成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D49、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進行竣工試驗，業(yè)主人員自行進行了相應(yīng)試驗。下列對此試驗的風險和費用承擔的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔風險，業(yè)主承擔費用B.工程合格，業(yè)主承擔風險和費用C.工程不合格，業(yè)主承擔風險，承包商承擔費用D.無論試驗結(jié)果如何，均由承包商承擔風險和費用均由承包商承擔【答案】D50、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C51、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設(shè)計、同時開工、同時竣工C.同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用D.同時設(shè)計、同時施工、同時驗收【答案】C52、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C53、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A54、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經(jīng)理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A55、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B56、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議B.當事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B57、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B58、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D59、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)【答案】C60、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準D.通知債權(quán)人并在合同管理機關(guān)備案【答案】B61、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C62、中標人放棄中標，依法應(yīng)當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經(jīng)濟責任【答案】A63、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A64、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C65、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B66、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結(jié)清證明【答案】B67、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C68、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A69、設(shè)備采購合同，供貨方負責代運設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設(shè)備時承運部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運部門【答案】A70、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C71、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C72、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C73、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C74、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結(jié)算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B75、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標合同金額B.合同價格C.承包商的報價金額D.評標價格【答案】A76、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C77、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進行分包【答案】D78、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B79、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔的責任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C80、津濱工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當向()提出申請。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國務(wù)院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C81、下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負有連帶責任B.聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位【答案】C82、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C83、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B84、某設(shè)備工程項目的投標人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C85、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B86、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D87、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C88、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A89、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應(yīng)當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B90、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C91、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A92、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A93、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C94、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B95、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責任包括()。A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產(chǎn)品責任、缺陷責任【答案】B96、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補償。A.工期延長B.相應(yīng)費用C.合理利潤D.工期延長和相應(yīng)費用加合理利潤【答案】D97、對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔責任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B98、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D99、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A100、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C多選題（共50題）1、根據(jù)《招標投標法》，下列工程建設(shè)項目的施工采購，必須進行招標的有()。A.需要采用不可替代的專利技術(shù)的項目B.大型基礎(chǔ)設(shè)施項目C.使用外國政府貸款的項目D.采購人依法能夠自行建設(shè)的項目E.使用世界銀行貸款的項目【答案】BC2、根據(jù)《民法通則》，被代理人與代理人承擔連帶責任的情形有()。A.委托書授權(quán)不明B.代理人不履行職責C.代理人與第三人串通D.代理的事項違法E.代理人實施代理行為過程中給第三人造成損害【答案】AD3、按照我國《合同法》的規(guī)定，下列陳述中，屬于對要約內(nèi)容的實質(zhì)性變更的有()。A.有關(guān)合同標的數(shù)量變更B.有關(guān)合同履行期限的變更C.對要約內(nèi)容作出某些一般性補充D.對要約內(nèi)容作出某些限制E.對要約內(nèi)容增加有建議性條款【答案】AB4、下列選項中()屬于委托代理終止的原因。A.代理期限屆滿B.被代理人取得民事行為能力C.代理人辭去委托D.代理人死亡E.代理事務(wù)完成【答案】ACD5、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長C.各專業(yè)知識有機整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達與傳遞信息的能力【答案】BCD6、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，最終決算應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.承包商完成設(shè)備工程的全部價值B.退還保留金C.竣工結(jié)算額D.根據(jù)合同核實和確定業(yè)主應(yīng)付給承包商或承包商應(yīng)付給業(yè)主的其他費用E.索賠引起相應(yīng)變化的款額【答案】AD7、從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設(shè)備工程合同管理計劃【答案】AB8、設(shè)備工程合同履行階段的期中付款包括()。A.預(yù)付款B.進度付款C.竣工結(jié)算款D.最終付款E.材料、設(shè)備付款【答案】ABC9、保險合同中投保人的主要義務(wù)有()。A.交付保險費的義務(wù)B.如實告知義務(wù)C.降低保費的義務(wù)D.危險增加通知義務(wù)E.保險事故通知義務(wù)【答案】ABD10、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可以導(dǎo)致訴訟時效中斷的有()。A.權(quán)利人向義務(wù)人的代理人主張權(quán)利B.權(quán)利人因病住院治療C.義務(wù)人承諾履行義務(wù)D.權(quán)利人向人民法院起訴E.訴訟時效期間最后6個月內(nèi)發(fā)生地震，導(dǎo)致義務(wù)人無法履行義務(wù)【答案】ACD11、某施工單位因施工需要，向社會公開招聘工程管理人員和技術(shù)工人，在對新錄用的人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓時，按照《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，培訓的內(nèi)容應(yīng)當包括()。A.安全生產(chǎn)知識B.安全生產(chǎn)管理能力C.安全操作規(guī)程D.安全生產(chǎn)規(guī)章制度E.安全操作技能【答案】ACD12、承包商在工程師的指導(dǎo)下對設(shè)備工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷進行調(diào)查后，確定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有權(quán)得到()的補償。A.調(diào)查費用B.竣工時間C.合同價格D.合理利潤E.缺陷通知期【答案】AD13、有資格代理招標的機構(gòu)應(yīng)具備的條件包括()。A.必須是法人組織B.不得與行政機關(guān)有隸屬關(guān)系C.有從事招標代理業(yè)務(wù)的場所D.有編制招標文件的能力E.有自己的評標專家?guī)臁敬鸢浮緽CD14、按照我國《合同法》的規(guī)定，下列陳述中，屬于對要約內(nèi)容的實質(zhì)性變更的有()。A.有關(guān)合同標的數(shù)量變更B.有關(guān)合同履行期限的變更C.對要約內(nèi)容作出某些一般性補充D.對要約內(nèi)容作出某些限制E.對要約內(nèi)容增加有建議性條款【答案】AB15、屬于設(shè)備工程合同變更的情況有()。A.業(yè)主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經(jīng)業(yè)主批準C.業(yè)主提出的變更建議，并經(jīng)承包商批準D.承包商管理制度調(diào)整E.政府領(lǐng)導(dǎo)的決定【答案】AB16、下列行政機關(guān)的行政行為中，相關(guān)當事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機械C.對建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)的工作人員予以處分D.工程建設(shè)標準批準部門修改《工程建設(shè)標準強制性條文》E.建設(shè)行政主管部門對調(diào)解成功的建設(shè)合同爭議，擬定調(diào)解協(xié)議【答案】AB17、評標程序一般分為()等階段。A.資質(zhì)預(yù)審B.初評C.詳評D.技術(shù)評審E.商務(wù)評審【答案】BC18、資格預(yù)審文件中，資格預(yù)審程序部分應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.申請人須知B.設(shè)備工程要求C.資格預(yù)審數(shù)據(jù)表D.資格標準和評審方法E.資格預(yù)審申請表【答案】ACD19、FIDIC在其1999年版《施工合同條件》中規(guī)定，調(diào)整某項工作的單價應(yīng)當滿足的條件有()。A.該項工作的數(shù)量超過了工程量清單中工程量的10%B.引起的合同額度變化超過中標合同金額的0.01%C.工程量的數(shù)量變化對單位工作量費用的直接影響超過1%D.合同沒有規(guī)定此項工作不調(diào)價E.實際完成該項工作的工程量與招標文件中的工程量相比超過±(15%～30%)【答案】ABCD20、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC21、項目開標后發(fā)現(xiàn)投標文件存在下列問題，可以繼續(xù)評標的情況包括()。A.沒有按照招標文件要求提供投標擔保B.報價金額的大小寫不一致C.總價金額和單價與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標文件要求E.貨物檢驗標準低于招標文件要求【答案】BCD22、承包商在將材料用于工程之前，應(yīng)按合同約定將材料樣品提交工程師。該材料樣品上應(yīng)標明()。A.材料原產(chǎn)地B.可替代材料C.材料承運人信息D.材料取樣人信息E.工程中的具體用途【答案】A23、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的行為有()。A.就同一招標項目向投標人提供有差別的信息B.設(shè)定的資格條件與履行合同無關(guān)C.對投標人采取不同的評標標準D.指定特定的供應(yīng)商E.要求投標人具有較高的資質(zhì)等級【答案】ABCD24、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當()。A.賠償對方全部損失B.解除合同C.及時通知對方D.在合理期限內(nèi)提供證明給對方E.積極防御不可抗力的再次發(fā)生【答案】BCD25、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權(quán)人免除債務(wù)B.債務(wù)相互抵銷C.債務(wù)依法提存D.債權(quán)合法轉(zhuǎn)讓E.債務(wù)已按約定履行【答案】ABC26、設(shè)備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時，如果承包商未按設(shè)備監(jiān)理師的指示及時進行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補，由承包商承擔費用B.終止合同，收回相關(guān)費用C.讓他人修補，由承包商承擔費用D.退還缺陷設(shè)備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠E.相應(yīng)減少合同價格【答案】ABC27、資格預(yù)審的目的有()。A.防止投標人之間串通B.確保獲得最優(yōu)報價C.確保投標人具有履行合同的能力D.防止投標人騙取中標E.確保招標具有一定的競爭性【答案】C28、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經(jīng)法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A29、采用對比分析法進行合同分析時，對比指標一般分為()。A.時間指標B.程序指標C.定價指標D.處理事宜的原則指標E.技術(shù)指標【答案】ABD30、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，業(yè)主的風險有()。A.戰(zhàn)爭、敵對行動(不論宣戰(zhàn)與否)、入侵、外敵行動B.承包商使用爆炸性物質(zhì)、輻射或放射性活動C.應(yīng)由業(yè)主負責并提供的工程任何部分的設(shè)計D.非合同事先約定的業(yè)主提前占用永久工程的某一部分E.一個有經(jīng)驗的承包商不可預(yù)見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD31、建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)具備()條件。A.制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員C.保證施工安全防護用具所需資金的投入D.管理人員和作業(yè)人員每兩年進行一次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格E.依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費【答案】AB32、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測試合同E.互易合同【答案】ABCD33、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程暫停時，承包商獲得生產(chǎn)設(shè)備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料的運輸被暫停超過合同中規(guī)定的期限B.承包商已向供應(yīng)商支付了相應(yīng)的款項C.承包商已經(jīng)將此設(shè)備和/或材料標記為業(yè)主的財產(chǎn)D.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料已經(jīng)起運E.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料經(jīng)檢驗符合合同要求【答案】AC34、根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據(jù)E.選定的仲裁委員會【答案】BC35、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責任的有()。A.應(yīng)當依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C.在實施監(jiān)理前，就設(shè)計文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D.按