工程施工合同(三)

編號(hào)：編號(hào)：YB-HT-005856工程施工合同（三）Projectconstructioncontract甲 方： 乙 方： 簽訂日期：年月日精品文檔/Word文檔/文字可改

編訂：YunBoNetwork實(shí)用Practical實(shí)用Practical專(zhuān)業(yè)Major精品Q(chēng)uality 編號(hào)：YB-HT-005856第第#頁(yè)工程施工合同（三）說(shuō)明：本合同書(shū)適用于明確雙方必須履行的義務(wù)和應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)益，在合同期限內(nèi)按照合同約定或者依照法律規(guī)定履行義務(wù)，可用作電子存檔或?qū)嶓w印刷，使用時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀條款。合同編號(hào)： 簽約時(shí)間： 發(fā)包人（全稱(chēng)）：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）承包人（全稱(chēng)）：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本施工合同。第一條工程概況1.1工程名稱(chēng)：。1.2工程地址：。1.3工程內(nèi)容：。1.4工程做法：。1.5承包范圍：。1.6承包方式：乙方包工包料。1.7進(jìn)場(chǎng)材料：o8工期：本工程工期為天，自年月一日開(kāi)工，于年月日竣工。9工程質(zhì)量：o第二條合同價(jià)款、付款方式及結(jié)算1合同單價(jià)：o2合同總價(jià)款：。3付款方式及期限：o2.4計(jì)算原則：o第三條甲方責(zé)任3.1甲方根據(jù)合同要求及時(shí)付款，因款項(xiàng)不到位而造成的工期延誤由甲方承擔(dān)。2甲方負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工圖設(shè)計(jì)、施工組織方案、隨時(shí)監(jiān)督檢查乙方施工進(jìn)度的質(zhì)量，組織對(duì)工程的竣工驗(yàn)收。3開(kāi)工前天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說(shuō)明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。4指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。5負(fù)責(zé)保護(hù)好周?chē)ㄖ锛把b修、設(shè)備管線、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)應(yīng)費(fèi)用。6如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)應(yīng)審批手續(xù)。7開(kāi)工前雙方對(duì)前期工程進(jìn)行驗(yàn)收后交于乙方管理，如以后由現(xiàn)損壞由乙方負(fù)責(zé)。8協(xié)調(diào)處理好建設(shè)單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。第四條乙方責(zé)任1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。4.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。4.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安排操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工， 做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。4.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩?設(shè)備管線、古樹(shù)名木不受損壞本文。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作， 處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝唬ㄗ簦┑年P(guān)系。4.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保，成品保護(hù)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。7做好現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責(zé)任，并按施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度執(zhí)行。第五條關(guān)于工期的約定1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。2甲方未按合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度，工期順延。3因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4因乙方責(zé)任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。5因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。第六條工程驗(yàn)收1在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收；(1)材料驗(yàn)收；(2)隱蔽工程驗(yàn)收；(3)竣工驗(yàn)收；2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。如甲方在接到驗(yàn)收通知單的24小時(shí)內(nèi)不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，但由此造成停工，工期順延o若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤， 按延期交付的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。4工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后—日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料；5雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全，嚴(yán)把火災(zāi)關(guān)，如引起火災(zāi)全部損失由乙方承擔(dān)；6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護(hù)條件下，使用年限不應(yīng)少于年，保修期限為年,第七條違約責(zé)任。1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按元/天計(jì)算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1%支付滯納金。2由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天/元計(jì)算，向甲方支付違約金。第八條不可抗力1由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導(dǎo)致一方不能履行合同時(shí)，不履行方應(yīng)在 7日內(nèi)通知另一方，并在14日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行У姆勺C明文件和詳細(xì)書(shū)面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議或糾紛處理1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。9.2當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向工程所在地人民法院起訴。第十條補(bǔ)充條款： 甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：