圍欄施工合同（5份范本）

圍欄施工合同（5份范本）名目第1篇圍欄砌筑施工合同第2篇保定市圍欄砌筑施工合同第3篇2023年圍欄施工合同書第4篇圍墻圍欄承包施工合同第5篇網圍欄施工合同

【第1篇】圍欄砌筑施工合同

2023圍欄砌筑施工的發(fā)包方：____________

承包方：____________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，甲乙雙方經友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。

第一條工程概況

工程名稱：

工程地點：

其次條承包方式

包工包料。

第三條工程承包范圍

1、甲方供應圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷(含基礎)、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。

2、按圖紙設計要求;特別要求按甲方書面通知。

3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與四周業(yè)主間良好的生產生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

4、施工中如甲方要求增加或削減工程量的，在經甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。

第四條合同工期

接甲方指令后開工，在年月日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經甲方確認可適當順延工期。

由于乙方的緣由導致工程延期，承包人應擔當1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。

第五條質量要求

符合國家相關規(guī)定及達到發(fā)包人的質量要求，達到合格標準。

第六條工程價款及付款方式

1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。

2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發(fā)生的，結算時應扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%;工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%;結算完畢付至結算價的95%;剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。

乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能準時開具工程款發(fā)票導致發(fā)包人延期支付工程款的，責任由乙方自行擔當，且乙方不得因此而拒絕施工。

第七條甲方職責

現(xiàn)場協(xié)調指揮：包括幫助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調，協(xié)調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。

第八條乙方職責

1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。聽從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期。乙方必需仔細貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關保險，擔當一切安全措施費用;施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方擔當。

2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行擔當一切責任;如因乙方緣由導致甲方和第三方人身、財產損失，乙方應準時予以賠償。必要時甲方可將乙方應擔當?shù)纳鲜鲑r償金額從應付工程款中直接扣除。

3、施工過程中，乙方必需文明施工，保持現(xiàn)場施工干凈，做到現(xiàn)場施工干凈，如乙方不聽從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方擔當;在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未準時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。

4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能準時進行修理的，甲方有權另行支配其他施工隊伍修理，所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的.，甲方有權向乙方追償。

5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質量必需到達相關標準要求，且材質必需得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應擔當相關責任及損失(包括工期延誤責任)。

6、乙方應負責已完成工程的愛護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥當做好看護工作。

第九條違約責任

1、本工程應達到甲方要求的質量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行擔當因此給發(fā)包人造成的全部損失。

2、乙方應根據合同商定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據實賠償損失。

3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不聽從甲方支配，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方全部人員，并向乙方追索相應的損失。

4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方擔當一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產生的一切責任及損失均由乙方擔當。

第十條廉潔條款

承包人被發(fā)覺以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“款待”、“消遣”、“購房”、“就業(yè)”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種狀況，發(fā)包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結全部應付款項，如情節(jié)嚴峻或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關司法部門依法處理。

第十一條其它商定

1、如發(fā)生與本合同有關的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

【第2篇】保定市圍欄砌筑施工合同

2023保定市圍欄砌筑施工發(fā)包方：____________

承包方：____________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，甲乙雙方經友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。

第一條工程概況

工程名稱：

工程地點：

其次條承包方式

包工包料。

第三條工程承包范圍

1、甲方供應圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷(含基礎)、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。

2、按圖紙設計要求;特別要求按甲方書面通知。

3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與四周業(yè)主間良好的生產生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

4、施工中如甲方要求增加或削減工程量的，在經甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。

第四條合同工期

接甲方指令后開工，在年月日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經甲方確認可適當順延工期。

由于乙方的緣由導致工程延期，承包人應擔當1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。

第五條質量要求

符合國家相關規(guī)定及達到發(fā)包人的質量要求，達到合格標準。

第六條工程價款及付款方式

1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。

2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發(fā)生的，結算時應扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%;工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%;結算完畢付至結算價的95%;剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。

乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能準時開具工程款發(fā)票導致發(fā)包人延期支付工程款的，責任由乙方自行擔當，且乙方不得因此而拒絕施工。

第七條甲方職責

現(xiàn)場協(xié)調指揮：包括幫助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調，協(xié)調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。

第八條乙方職責

1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。聽從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期。乙方必需仔細貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關保險，擔當一切安全措施費用;施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方擔當。

2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行擔當一切責任;如因乙方緣由導致甲方和第三方人身、財產損失，乙方應準時予以賠償。必要時甲方可將乙方應擔當?shù)纳鲜鲑r償金額從應付工程款中直接扣除。

3、施工過程中，乙方必需文明施工，保持現(xiàn)場施工干凈，做到現(xiàn)場施工干凈，如乙方不聽從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方擔當;在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未準時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。

4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能準時進行修理的，甲方有權另行支配其他施工隊伍修理，所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的.，甲方有權向乙方追償。

5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質量必需到達相關標準要求，且材質必需得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應擔當相關責任及損失(包括工期延誤責任)。

6、乙方應負責已完成工程的愛護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥當做好看護工作。

第九條違約責任

1、本工程應達到甲方要求的質量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行擔當因此給發(fā)包人造成的全部損失。

2、乙方應根據合同商定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據實賠償損失。

3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不聽從甲方支配，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方全部人員，并向乙方追索相應的損失。

4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方擔當一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產生的一切責任及損失均由乙方擔當。

第十條廉潔條款

承包人被發(fā)覺以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“款待”、“消遣”、“購房”、“就業(yè)”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種狀況，發(fā)包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結全部應付款項，如情節(jié)嚴峻或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關司法部門依法處理。

第十一條其它商定

1、如發(fā)生與本合同有關的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

【第3篇】2023年圍欄施工合同書

2023年圍欄施工合同書范本完整版

發(fā)包方(甲方)：__________

承包方(乙方)：__________

依照《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，結合本工程詳細狀況，雙方協(xié)商達成以下合同：

第一條：工程概況

1、工程名稱：__________;

2、工程地點：__________;

3、工程范圍：__________;

4、工程用料：__________;

5、工程內容：__________;

6、承包方式：__________。

其次條：施工工期

1、本工程工期自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工，工期______天。因甲方緣由或不行抗因素，導致工期延誤，經甲方確認，工期順延。

2、遇下例狀況工期可順延：

(1)連續(xù)停水停電達4小時以上的;

(2)消失書面停工要求的`;

(3)消失人力不行抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);

(4)非乙方緣由造成的停工;

(5)因甲方未按時支付工程進度款影響施工;

(6)由于甲方其它緣由造成的停工(如場地整理未好影響施工等)。

基于以上緣由造成的停工，可按實際影響施工天數(shù)順延。

第三條：工程變更

任何工程變更，均須甲方下達書面《工程變更通知》，由此引起的工程變更，按實際發(fā)生的工程量結算。甲方必需在《工程變更通知》下達三日內，為每一項工程變更簽定《工程變更結算單》，作為結算依據之一。第1頁圍欄施工合同書范本完整版

第四條：工程造價及結算方式

1、本工程造價預算(含稅)為______元，大寫____________。按______元/米計算，結算時以完工驗收實測數(shù)據為準。

2、付款方式：該項目全部施工完畢后，經甲方驗收合格后付95%，另5%作為工程質量保證金，保修期為一年，保修期滿付清余款。

3、乙方需供應發(fā)票。

第五條：甲方責任

1、無條件供應乙方在施工時的用水用電。

2、負責協(xié)調施工中乙方與其他方的關系。

3、按時拔付工程款，擔當因延期付款而導致的一切經濟損失。

4、若施工過程中城管等有關方面禁止施工，則甲方必需按已完工程量成品計價，準時支付工程款給乙方。

第六條：乙方責任

1、指定專人為乙方駐工地代表，協(xié)調解決乙方責任范圍內的各項事宜;負責按有關要求組織施工，按期、按質、按量完成施工任務。

2、聽從甲方統(tǒng)一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。

3、嚴格執(zhí)行有關施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定和環(huán)境愛護規(guī)定，嚴格根據圖紙施工，做好各項質量檢查記錄。

第七條：質保期

質保期一年，在質保期內乙方對工程消失的任何質量問題負責，甲方通知后2天內乙方派專人到達現(xiàn)場修理施工，對于人為損壞及使用不當造成的破壞不擔當保修責任。

第八條：安全責任

乙方在施工過程中發(fā)生的非甲方緣由造成的安全事故，由乙方自行負責，甲方不擔當任何責任。

第九條：違約責任

合同簽定后，雙方應嚴格遵守各項商定條款。若有一方違約，則違約方除賠償對方由此造成的經濟損失外，還須向對方支付工程總造價的10%違約金。

【第4篇】圍墻圍欄承包施工合同

2023圍墻圍欄承包施工甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

經甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方托付乙方進行港口中學?；@球場等工程施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商全都，簽訂本合同：_________________

一、工程內容：_________________

1、圍墻：_________________100米

2、籃球操場(1個)513.24平方米

3、新食堂前水泥地面：_________________248平方米

4、臺價：_________________113.7平方米

5、暗溝：_________________350米。

6、明溝：_________________100米

7、傳達室：_________________17.28平方米

8、校門：_________________1個。

9、擋土墻：_________________20米，花池圍欄：_________________80米

10、升旗臺：_________________1個

11、檢查井：_________________6個。

12、辦公樓與教學樓地面水泥：_________________1098平方米。

13、該籃球場、圍墻等內容詳細做法見乙方供應的施工圖。

3、由于本地塊地質緣由，乙方必需對圍墻基礎進行處理并擔當一切費用，以保證圍墻的安全建設和使用。

4、該圍墻的驗收標準以實地測