2020服裝加工承攬合同

編號：YB-HT-0068132020新版服飾加工承攬2020newmodelgarment甲方：乙方：簽訂日期：年月日文檔中文字均可自行改正編訂：YunBoNetwork適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-0068132020新版服飾加工承攬合同范本說明：本合同書合用于明確兩方一定執(zhí)行的義務(wù)和應(yīng)該享有的權(quán)益，在合同限期內(nèi)依據(jù)合同商定或許依據(jù)法律規(guī)定執(zhí)行義務(wù)，可用作電子存檔或?qū)嶓w印刷，使用時請詳盡閱讀條款。承攬方：地址：電話：開戶銀行：帳號：法定代表人：定作方：地址：電話：開戶銀行：帳號：法定代表人：第1頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813定作方拜托承攬方加工_________，經(jīng)兩方充分磋商，特訂立本合同，以便共同恪守。第一條加工成品：品名：規(guī)格：單位：數(shù)目：備注：第二條加工成質(zhì)量量要求：第三條原資料的供給方法及規(guī)格、數(shù)目、質(zhì)量：1、用承攬方原料達(dá)成工作的，承攬方一定依據(jù)合同規(guī)定選用原資料，并接受定作方查驗。承攬方隱瞞原資料的缺點或許使用不切合合同規(guī)定的原資料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，維修，減少價款或退貨。2、用定作方原資料達(dá)成工作的，合同應(yīng)該明確規(guī)定原資料的耗費定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)目、質(zhì)量、規(guī)格提第2頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813供原資料。承攬方對定作方供給的原資料要按合同規(guī)定實時檢驗，不切合要求的，應(yīng)立刻通知定作方調(diào)動或補齊。承攬方對定作方供給的原資料不得私自改換，對維修的物件不得偷換零部件。3、原資料等物件交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料，圖紙供給方法：1、承攬方在依據(jù)定作方的要求進(jìn)行工作時期，發(fā)現(xiàn)供給的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)該實時通知定作方；定作方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)答復(fù)，提出改正建議。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未獲得答復(fù)，有權(quán)停止工作，并實時通知定作方，所以造成的損失，由定作方賠償。2、承攬方關(guān)于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)該嚴(yán)格恪守，未經(jīng)定作方允許不得保存技術(shù)資料和復(fù)制品。3、定作方應(yīng)該按規(guī)定日期供給技術(shù)資料，圖紙等。第五條價款或酬勞：價款或酬勞，依據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的第3頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813由當(dāng)事人兩方商定。第六條查收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1、依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為查收標(biāo)準(zhǔn)。2、定作方應(yīng)該按合同規(guī)定的限期查收承攬方所達(dá)成的工作。查收前承攬方應(yīng)該向定作方提交必需的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對短期查驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺點的定作物或項目，應(yīng)該由兩方磋商，在合同中規(guī)定保證限期。保證限期內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保存不妥等原由此造成質(zhì)量問題的之外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3、當(dāng)事人兩方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在查驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)察查驗機構(gòu)供給查考證明。第七條交（提）貨的時間和地址：1、交（提）定作物限期應(yīng)該依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。任何一方要求提早或緩期交（提）定作物，應(yīng)該在預(yù)先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交第4頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；拜托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，一定留給定作方以必需的途中時間；兩方還有商定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及花費負(fù)擔(dān)：第九條運輸方法及花費負(fù)擔(dān)：第十條結(jié)算方式及限期：第十一條其余：1、依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交托定金。定金數(shù)額由兩方磋商確立。定作方不執(zhí)行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不執(zhí)行合同的，應(yīng)該雙倍返還定金。2、依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人兩方商定，定作方可向承攬方給付預(yù)支款。承攬方不執(zhí)行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)支款。定作方不執(zhí)行合同的，能夠把預(yù)支款抵作違約金和賠償金；有余款的能夠懇求返還。第5頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813第十二條承攬方的違約責(zé)任：1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交托定作物或達(dá)成工作，定作方同意利用的，應(yīng)該按質(zhì)講價；不一樣意利用的，應(yīng)該負(fù)責(zé)修整或調(diào)動，并擔(dān)當(dāng)逾期交托的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)動后，仍不切合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交托定作物或達(dá)成工作的數(shù)目少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)該照數(shù)補齊，補交部分按逾期交托辦理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)排除合同，所以造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或從頭包裝的，應(yīng)該負(fù)責(zé)返修或從頭包裝，并擔(dān)當(dāng)所以而支付的花費。定作方不要求返修或從頭包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)該償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不切合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交托定作物，應(yīng)該向定作方償付違約金_________元；（合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)該對比中國人民銀行相關(guān)緩期付第6頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813款的規(guī)定，按逾期交托部分的價款總數(shù)計算，向定作方償付違約金）以酬勞計算的，每逾期一天，按逾期交托部分的酬勞總數(shù)的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方贊同，提早交托定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不可以交托定作物或不可以達(dá)成工作的，應(yīng)該償付不可以交托定作物或不可以達(dá)成工作部分價款總值的_________％（10％--30％幅度）或酬勞總數(shù)的_________％（20％--60％幅度）違約金。6、異地交托的定作物不切合合同規(guī)定，暫由定作方代保存時，應(yīng)該償付定作方實質(zhì)支付的保存，養(yǎng)護(hù)費。7、推行代運或送貨的定作物，錯發(fā)抵達(dá)地址或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地址或接收單位（人）外，并擔(dān)當(dāng)所以多付的運雜費和逾期交托定作物的責(zé)任。8、因為保存不善以致定作方供給的原資料、設(shè)施、包裝物及其余物件毀損、滅失的、應(yīng)該償付定作方所以造成的損失。9、未按合同規(guī)定的方法和限期對定作方供給的原資料進(jìn)行第7頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813查驗，或經(jīng)查驗發(fā)現(xiàn)原資料不切合要求而未按合同規(guī)定的限期通知定作方調(diào)動，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)目擔(dān)當(dāng)責(zé)任。10、私自調(diào)動定作方供給的原資料或維修物的零零件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方所以造成的損失。如定作方要求重作或從頭維修，應(yīng)該按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交托的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：1、半途更改定作物的數(shù)目、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)該賠償承攬方所以造成的損失。2、半途取消合同，屬承攬方供給原資料的，償付承攬方的未執(zhí)行部分價款總值的_________％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方供給原資料的，償付承攬方以未執(zhí)行部分酬勞總額的_________％（20％---60％的幅度）違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供給原資料、技術(shù)資料、包裝物等或未達(dá)成必需的協(xié)助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)排除合同，定作方應(yīng)該賠償承攬方所以而造成的損失；承攬方第8頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813不要求排除合同的，除交托定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方歇工待料的損失。4、超出合同規(guī)按限期領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)該擔(dān)當(dāng)承攬方實質(zhì)支付的保存、養(yǎng)護(hù)費。定作方超出領(lǐng)取限期六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保存、養(yǎng)護(hù)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保存、養(yǎng)護(hù)費時，定作方還應(yīng)賠償不足部分；如定作物不可以變賣，應(yīng)該賠償承攬方的損失。5、超出合同規(guī)定日期付款，應(yīng)該對比中國人民銀行相關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬勞計算的，每逾期一天，按酬勞總數(shù)的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)該賠償承攬方所以造成的損失及運輸部門的罰款。7、更改交托定作物地址或接收單位（人），擔(dān)當(dāng)所以而多支出的花費。第十四條不行抗力第9頁適用Practical專業(yè)Major精選Quality編號：YB-HT-006813在合同規(guī)定的執(zhí)行限期內(nèi)，因為不行抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)該采納踴躍舉措，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的執(zhí)行限期之外發(fā)生的，不得免去責(zé)任；在定作方延誤接受或無故拒收時期發(fā)生的，定作方應(yīng)該擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾葛的辦理：加工承攬合同發(fā)生糾葛時，當(dāng)事人兩方應(yīng)磋商解決；磋商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)停，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。第十六條本合同自_________年_________月_________日起奏效，合同執(zhí)行完成即無效。本合同執(zhí)行時期，兩方不得任意變更和排除合同，合同若有未盡事宜，應(yīng)由兩方共同磋商，作出補充規(guī)定，增補規(guī)定與本合同擁有同樣效勞。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__________