小型建筑工程施工合同范本(三篇)_第1頁
小型建筑工程施工合同范本(三篇)_第2頁
小型建筑工程施工合同范本(三篇)_第3頁
小型建筑工程施工合同范本(三篇)_第4頁
小型建筑工程施工合同范本(三篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第3頁共3頁小型建筑工程施工合同范本發(fā)包方:_____(以下簡稱甲方)承包方:_____(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。二、該土地位于_____,四至為:東至_____,南至_____,西至_____,北至_____,使用年限為____年。甲方對(duì)該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。四、甲方對(duì)建成后的建筑工程享有所有權(quán)。五、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對(duì)施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)圖紙要求。八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后____天內(nèi)動(dòng)工,____天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收,視為工程合格,甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗(yàn)收合格為止。九、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本:(一)、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi),甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的____%支付乙方投資回報(bào)。(二)、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方每年支付乙方____%的實(shí)際建設(shè)成本,每年的____月____日前一次性全額支付,余款按年____%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào),每年的____月____日前一次性全額支付,所有款項(xiàng)在____月____日前付清。十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。十一、該建筑工程驗(yàn)收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。十三、工程竣工驗(yàn)收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的____%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。十五、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)進(jìn)行,審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。十六、本合同的簽訂地在_____,凡因本合同引起的`或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《____省高級(jí)人民法院關(guān)于各級(jí)法院受理第一審民商事案件級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,由____人民法院或_____中級(jí)人民法院管轄。該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。甲方(公章):_____乙方(公章):_________年____月____日____年____月____日小型建筑工程施工合同范本(二)發(fā)包人(全稱):_____承包人(全稱):_____發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(duì)_____(工程全稱)簽定施工合同。第一條工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:第二條質(zhì)量保修期雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:⒈地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為____年;⒊裝修工程為____年;⒋電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為____年;⒌供熱與供冷系統(tǒng)為____個(gè)采暖期、供冷期;⒍住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為____年;⒎其他項(xiàng)目保修期限約定如下:_______________________。質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。第三條質(zhì)量保修責(zé)任⒈屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。⒉發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。⒊對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。⒋質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收。第四條保修費(fèi)用保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。第五條其他雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項(xiàng):程質(zhì)量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗(yàn)收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。發(fā)包人(公章):_____承包人(公章):_____法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_________年____月____日____年____月____日小型建筑工程施工合同范本(三)甲方:(身份證號(hào)碼:_____)乙方:(身份證號(hào)碼:_____)甲乙雙方本著平等互惠互利、協(xié)調(diào)與合作、誠信友好的原則,就通遼市開魯縣(_____)項(xiàng)目,經(jīng)雙方商討達(dá)成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議:一、甲方義務(wù)與責(zé)任1、本著對(duì)通遼市開魯縣(_____)項(xiàng)目的人脈及項(xiàng)目充分了解,為乙方提供真實(shí)的信息,協(xié)助乙方對(duì)通遼市開魯縣(_____)項(xiàng)目的合同簽訂給予配合把關(guān)。2、確保項(xiàng)目的真實(shí)性,并協(xié)調(diào)業(yè)主與乙方簽訂項(xiàng)目的施工合同。二、乙方義務(wù)與責(zé)任1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對(duì)此項(xiàng)目的進(jìn)度動(dòng)向。2、本著甲方對(duì)(_____)工程發(fā)包了解及拿到施工承包權(quán)的信任及信心,為甲方負(fù)責(zé)提供真實(shí)有效的資料及施工中資金和施工實(shí)力,勞動(dòng)酬金及支付方式。指定甲方為協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人,不能指定第三方(指另外的接洽人)為協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人。三、報(bào)酬支付1、在甲方幫助乙方取得這一項(xiàng)(_____)工程施工承包權(quán)后,乙方向甲方支付勞動(dòng)報(bào)酬總工程費(fèi)6%。2、本項(xiàng)目施工合同簽訂后三天內(nèi),甲方所得報(bào)酬由乙方一次性支付給甲方。四、違約責(zé)任(一)甲方違約責(zé)任1、本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得以本項(xiàng)目)(以下簡稱甲方再接受任何的第三方服務(wù)(承建商)。2、本協(xié)議簽訂后,若甲方就此項(xiàng)目給予另外的施工隊(duì)伍施工,視甲方違約賠償乙方違約金____萬元。3、若乙方拒絕配合甲方的工作,甲方有權(quán)另行尋求其他合作者。(二)乙方違約責(zé)任1、在本合同簽訂后,乙方越過甲方與中介方完成交易(包括直接或間接),視為甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所約定的勞務(wù)報(bào)酬,甲方對(duì)該勞務(wù)報(bào)酬有無限期追償權(quán)和向法院提起訴訟的權(quán)力。2、本協(xié)議簽訂后

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論