2024年工程承攬合同格式版（5篇）

第6頁共6頁2024年工程承攬合同格式版發(fā)包方：X公司(以下簡稱甲方)承包方：X公司(以下簡稱乙方)甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國《合同法》及其他相關法律法規(guī)，本著誠信原則，就甲方改造工程事宜協(xié)商一致，簽訂本合同。1、設計依據(jù)、范圍及相關技術要求。根據(jù)甲方提供的數(shù)據(jù)，本污水改造工程設計參數(shù)為：處理水量：QMAX：1500m3/d。2、乙方負責的工程項目范圍：2.1.乙方負責污水處理MQIC反應器總體工程的工藝與土建設計、附件一所列設備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應器調試(含顆粒污泥采購費用)，最終達到本合同出水水質要求。2.2.乙方向甲方提供附件二設備、儀表采購的具體參數(shù)、品牌，由甲方自行采購。3、甲方負責的工程項目：3.1甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設備及配套設施的采購和安裝;4、工程進度4.1、本合同簽定生效后____日內,甲方向乙方提供設計所需的現(xiàn)場地質勘探報告，明確工程用地情況，污水來水方式、標高、位置、排水去向，并對所提資料負責。4.2、乙方收到設計資料后，并由雙方確認工程平面布置圖后，____日內提供給甲方所有土建施工圖紙，由甲方負責土建施工，土建工期為15天。4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天內將主體設備物資(見第六條第二款)運到施工現(xiàn)場，甲方簽字確認。4.4、乙方在主體設備物資運到現(xiàn)場驗收確認后，50天內完成罐體制作以及內部設備等附件一所列設備的安裝工程，甲方簽字確認。4.5、乙方在具備調試條件(工程施工完畢并驗收合格，水質符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全)，接到甲方通知后3天內，開始顆粒污泥接種及厭氧調試，調試期為60天，達到合同規(guī)定的出水標準。4.6、出水達標穩(wěn)定運行三個月后，乙方書面申請甲方驗收，甲方接到申請后組織驗收。若無雙方確認的理由，15個工作日內不驗收則視為通過驗收。4.7、工程期間如遇連續(xù)停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。5、雙方協(xié)作內容5.1、甲方工作內容：5.1.1、合同簽訂后，甲方____日內提供4.1條提的條件。5.1.2、甲方施工前提供場地的“三通一平”，免費提供施工用水用電。5.1.3、調試時甲方保證提供的水質和水量符合合同規(guī)定，調試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習。5.1.4、安裝完成后，甲方操作工人應按規(guī)范對設施進行日常維護和保養(yǎng)。在調試期間所發(fā)生的水、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔。5.2、乙方工作內容：5.2.1、乙方負責MQIC的工藝土建設計(設計內容必須符合國家相關規(guī)范要求)、所負責設備的采購與制作、工程安裝與調試。5.2.2、在調試期間，乙方需向甲方提供調試大綱、操作規(guī)程和分析化驗規(guī)程。并委派專業(yè)人員作為調試負責人，配備工藝、機械、電氣、化驗等相關技術工種人員承擔整個MQIC的調試任務。5.2.3、乙方負責為甲方培訓6名專業(yè)操作人員，確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規(guī)程。5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工圖4套給甲方。5.2.5、在運行過程中，遇到問題必須現(xiàn)場解決的乙方應在接到通知后48小時內趕到現(xiàn)場。5.2.6、乙方負責的安裝內容，在安裝期間出現(xiàn)的任何安全事故由乙方自行負責。6、合同價款及支付方式：6.1、合同總價款(含稅)：￥____日內支付合同總價款的30%。6.2、罐體加工完畢，MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現(xiàn)場后，雙方確認簽字后甲方____日內付至合同總價款的70%;6.3、乙方罐體施工完成，驗收合格甲方____日支付至合同總價款的80%;設備安裝完成，調試成功驗收后甲方____日內付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發(fā)票;6.4、剩余合同總價款的5%作為質保金，調試驗收合格穩(wěn)定達標運行后12個月內付清。6.5、支付方式：轉賬7、違約責任7.1、合同執(zhí)行過程中，單方終止合同或違反合同條款，經催告后未能改正的，致使合同無法繼續(xù)履行，違約方應向守約方賠償經濟損失并支付合同余額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項。7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務，無雙方共同認可的原因，不履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任執(zhí)行上條。7.3、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤、工程款延期、調試期間需要提升水量而沒水等)，工期順延。7.4、甲方提供設計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質不符合合同要求等)不能通過驗收，由甲方承擔損失。乙方繼續(xù)負責為甲方調試，相關乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。7.5、污水處理工程達到合同約定指標，視為工程達標合格。7.6、在正常情況下，調試期為60天，若60天達不到合同約定指標，乙方負責改造半年(因改造產生的所有費用由乙方承擔)。7.7、本工程和服務中的技術成果(不包括甲方自主研發(fā)成果)歸乙方所有。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密，未經提供方書面同意，不得泄漏傳播給他人及其他單位，否則違約方應承擔相應的民事經濟賠償責任和法律責任。8、其他約定事項：8.1、合同糾紛的解決：因本合同所發(fā)生的糾紛，由甲乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。8.2、送達事宜的解決：所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發(fā)出，用電報或郵政快遞發(fā)出的通知或書信，以電報、郵政快遞交發(fā)之日或者郵件、郵政快遞發(fā)出郵戳日期為送達日(但如果發(fā)出當日為國家非工作日，則在下一個工作日開始日被視為送達日，如果收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報交發(fā)之日或者郵政快遞發(fā)出郵戳日期視為送達日);用傳真發(fā)出時，發(fā)出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。9、質量保證及售后服務承諾9.1、乙方對其提供的專用設備(MQIC反應器內所有設備)質保期為調試驗收合格投入正常使用后五年。9.2、乙方保證其有相應資質及能力履行本合同。保證為本項目提供的貨物是全新的、使用的材料、構件、設備、管件等是未使用過的，且是符合技術附件要求的材質和先進的工藝，并在各個方面符合合同規(guī)定的質量、規(guī)格和性能要求(或國家相關標準)。保證MQIC厭氧反應器經過正確安裝、合理操作和維護保養(yǎng)，在十年壽命期內運轉良好。在規(guī)定的質量保證期內，對由于設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規(guī)定外，出現(xiàn)上述情況，在收到甲方通知后3天內，免費負責修理或更換有缺陷的材料、構件、設備等。9.3、針對今后污水處理工藝運行狀況，乙方提供全面的技術支持。對于該項目，自接到甲方反饋信息之時起，12小時內作出工藝調整措施。如需要現(xiàn)場處理時，乙方專業(yè)人員將在48小時內趕到現(xiàn)場處理問題，完成有關的服務內容。在必要的情況下，乙方應派人長住現(xiàn)場進行跟蹤服務。10、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢后中止。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程承攬合同格式版（2）委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：________________________________________。2.工程地點：________________________________________。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第_____種方式提供：(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前_____內取得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前____天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。四、乙方工作1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。五、驗收和標準1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下：付款時間付款百分比2024年工程承攬合同格式版（3）工程承攬合同甲方：（委托方）地址：乙方：（承包方）地址：鑒于甲方擬進行工程的設計、施工等工作，為保障雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協(xié)商，就有關工程的承攬事宜達成如下協(xié)議，共同遵守并嚴格執(zhí)行。第一條合同目的本合同的目的是明確甲、乙雙方在工程承攬過程中的權利和義務，確保工程的按時、按質竣工。第二條工程內容1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容：4、工程規(guī)模：5、工程周期：第三條付款方式1、甲方按照合同約定的工程進度，按工程完成的階段批準、支付相應款項。2、甲方應在收到乙方報告的付款通知后5個工作日內支付款項。3、乙方如在工程進度中有任何額外費用支出，應提前向甲方報告并與甲方協(xié)商，經甲方書面同意后方可支付。第四條工程期限1、本合同規(guī)定的工程周期為（具體工程周期），雙方應按規(guī)定的工程周期完成工程。2、如有不可抗力導致工期延誤，乙方應及時向甲方報告，并提供相關證明材料。第五條質量要求1、乙方在工程期間應按照合同約定的質量要求完成工程，并保證工程的質量符合國家相關標準。2、甲方有權對工程進行質量檢查，如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合要求，則乙方應按照甲方要求及時進行整改。第六條保證金1、雙方同意在本合同簽訂之日起向對方繳納保證金作為履行合同的保證。2、甲方應在簽訂合同時向乙方支付保證金人民幣（具體金額）作為工程竣工后的質量保證金。3、在工程竣工驗收合格后，乙方應返還保證金給甲方，保證金返還不影響乙方承擔工程質量保證責任。第七條違約責任1、任何一方違反本合同約定的，應向對方賠償因此造成的經濟損失。2、如因乙方原因導致工程無法按期竣工，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償甲方因此而產生的一切損失。第八條知識產權1、乙方在承攬工程過程中產生的所有知識產權歸屬乙方所有。2、甲方有權使用并使用有關工程的知識產權，但不得轉讓或許可第三方使用。第九條保密條款1、雙方同意在本合同簽訂之日起10年內保密對方所提供的商業(yè)機密、技術秘密等信息。2、未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的商業(yè)機密、技術秘密等信息。第十條合同的變更和解除1、對于工程合同的內容及要求的變更，雙方應協(xié)商達成一致，并在雙方簽字蓋章后進行變更。2、非因不可抗力因素導致的合同解除，應提前30天書面通知對方，并就工程進度、費用等進行結算。第十一條爭議解決本合同的解釋和爭議的解決應根據(jù)中國法律進行，如產生爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應提交至本合同簽訂地甲方所在地人民法院進行解決。第十二條合同生效和傳真件效力1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。2、本合同同時還可以通過傳真件等形式進行簽訂，傳真件經各方簽字后即具有法律效力，不再追認正本。甲方（委托方）：乙方（承包方）：簽字：簽字：日期：日期：2024年工程承攬合同格式版（4）甲方：_____有限責任公司乙方：_____乙方承攬甲方位于_____過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：一、工程內容乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為____年____月____日。二、甲乙雙方義務與責任1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。三、工程造價及付款方式1、乙方承包單價：____元(人民幣)/平方米2、乙方完工后經甲方驗收后付款。四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。甲方：_____乙方：_____簽字(蓋章)：_____簽字(蓋章)：_________年____月____日2024年工程承攬合同格式版（5）受托方：（公司全稱）委托方：（公司全稱）一、合同背景受托方是一家專業(yè)的工程承攬公司，具備豐富的施工經驗和技術實力；委托方擬委托受托方進行2024年的工程承攬業(yè)務。二、合同內容1.工程承攬范圍（1）委托方授權受托方承攬一切與工程相關的工作，包括設計、施工、監(jiān)理和材料采購等；（2）具體工程項目詳見附件一（工程項目清單）。2.工程報價和付款方式（1）受托方應根據(jù)委托方的工程項目需求，提交詳細的報價方案；（2）委托方對受托方的報價方案進行評估，商定最終報價；（3）付款方式：按照工程進度和合同約定支