2024個人裝修房屋承攬合同范本

2024個人裝修房屋承攬合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方房屋裝修項目承攬事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程預算：__________1.5工程工期：__________二、甲方權利和義務2.1甲方應向乙方提供施工圖紙、設計方案及相關技術資料，并保證資料的合法性、有效性和完整性。2.2甲方應按照約定的工期和質量要求完成自身職責范圍內(nèi)的相關工作。2.3甲方應按時支付乙方施工進度款項，支付方式及進度按照雙方約定執(zhí)行。2.4甲方應協(xié)調(diào)解決乙方在施工過程中遇到的問題，包括但不限于物業(yè)、鄰里關系等。2.5甲方應按照合同約定承擔工程變更、增減項等費用。三、乙方權利和義務3.1乙方應具備相應的裝修資質，并在有效期內(nèi)。3.2乙方應按照約定的工期和質量要求完成施工任務。3.3乙方應嚴格按照施工圖紙、設計方案及相關技術資料進行施工，確保工程質量。3.4乙方應保證施工安全，做好現(xiàn)場防火、防盜、防爆等措施，并承擔因此產(chǎn)生的責任。3.5乙方應承擔自身職責范圍內(nèi)的工程變更、增減項等費用。3.6乙方應在合同約定的期限內(nèi)向甲方提供工程保修服務。四、合同價款及支付4.1雙方確認，本工程合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方支付乙方工程進度款項，具體支付方式為：__________。4.3乙方完成施工后，甲方應按照約定支付尾款。五、工期延誤5.1由于甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方支付延期費用。5.2由于乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。六、違約責任6.1雙方應嚴格按照本合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。6.2乙方如未能按照約定工期完成施工，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.3甲方如未能按照約定支付工程進度款項，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且尾款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙

2.設計方案

3.技術資料

4.資質證書

5.工程保修服務協(xié)議

6.工程變更協(xié)議

7.支付憑證

8.違約金計算公式說明二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：

未按約定時間支付工程進度款項

未提供完整的施工圖紙、設計方案及相關技術資料

未按約定完成自身職責范圍內(nèi)的相關工作

未協(xié)調(diào)解決乙方在施工過程中遇到的問題

未按約定承擔工程變更、增減項等費用2.乙方違約行為：

未按約定工期完成施工

未嚴格按照施工圖紙、設計方案及相關技術資料進行施工

未保證施工安全，造成責任事故

未在合同約定的期限內(nèi)向甲方提供工程保修服務三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調(diào)整平等主體之間合同關系的行為規(guī)范。

2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》，是調(diào)整建筑活動中各方權益的行為規(guī)范。

3.裝修資質：指從事建筑裝飾裝修活動的企業(yè)或個人所具備的合法資格。

4.工期延誤：指因合同一方原因導致工程進度遲延的現(xiàn)象。

5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中出現(xiàn)設計變更，導致工程量增加：

解決辦法：雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容，簽訂工程變更協(xié)議，按約定調(diào)整工程價款。2.甲方未能按時支付工程進度款項：

解決辦法：乙方有權催告甲方支付，甲方應在規(guī)定時間內(nèi)支付，否則按約定支付違約金。3.乙方施工質量不符合約定：

解決辦法：甲方有權要求乙方整改，乙方應承擔整改費用，影響工期順延。4.施工過程中出現(xiàn)安全事故：

解決辦法：乙方應立即報告甲方，并采取措施防止事故擴大，按約定承擔責任。5.工程驗收不合格：

解決辦法：乙方應在規(guī)定時間內(nèi)整改，直至驗收合格。如乙方不整改或整改后仍不合格，甲方有權要求乙方支付違約金。五、所有應用場景